さくら小学校給食室 厨房備品の購入に係る一般競争入札公告

さくら小学校給食室 厨房備品の購入に係る一般競争入札公告 一般競争入札の実施について下記案件について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。 令和７年７月９日八幡市長 川田 翔子記１．入札に付する事項(1) 案件名称 さくら小学校給食室 厨房備品の購入(2) 履行場所 八幡市立さくら小学校(3) 業務内容 別紙仕様書のとおり(4) 履行期間 令和８年３月31日まで２．入札担当課及び発注担当課(1) 入札担当課 〒614-8501 八幡市八幡園内75番地総務部契約検査課 電 話 075-983-2201F A X 075-983-1148アドレス keiyakukensa@mb.city.yawata.kyoto.jp(2) 発注担当課 学校教育課 電話 075-983-1127３．競争入札参加者に必要な資格次に掲げる要件に該当する者であること。 ● 登録の有無等令和７年度の八幡市物品等の供給にかかる競争入札等参加資格を有する者(以下、登録業者)は、その登録業種が｢一般機器｣かつ詳細業種が「厨房機器」であること。 ● 地域要件京都府、大阪府、奈良県、滋賀県、兵庫県、和歌山県のいずれかに本店、支店又は営業所を有する者であること。 ● その他(１)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の４の規定に該当していないこと。 (２)競争入札等参加申請書の提出期間の最終日から開札日までの期間において、京都府または八幡市の指名停止措置を受けていないもの。 (３)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第１項第２号に規定する団体及び警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として、市長に対し、市発注の契約について排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ４．入札参加資格確認申請時の提出書類一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式１)５．入札参加資格の確認(1) 入札参加資格確認申請を受け付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 (2) 入札に際しては、入札参加確認通知書で資格有りとされたものだけが参加できる。 ただし入札日までに京都府または八幡市の指名停止措置を受けた者は、認めた資格を取り消す。 ６．入札手続等手続等 期間・期日・期限等 備考入札参加資格確認申請書等の配布期間令和７年７月９日から令和７年７月18日午後４時まで契約検査課及び市ホームページにて配布設計図書等の閲覧期間同上契約検査課及び市ホームページにて閲覧可能入札参加資格確認申請書の受付期間令和７年７月17日午前９時から令和７年７月18日午後４時まで契約検査課にて受付。 申請書の受付方法は持参又は郵送とし、受付期間内必着のものに限る。 質問の受付申請書等に関する質問令和７年７月17日正午まで設計図書に関する質問令和７年７月28日正午まで設計図書に関する質問は、メールを契約検査課へ送信又は質疑書(別記様式2)に記入し、書面を持参又はFAXで契約検査課へ提出すること。 上記以外での設計図書に関する質問については、一切受け付けない。 質疑回答申請書等に関する質問随時設計図書に関する質問令和７年７月30日設計図書に関する質問については、該当の期日までにメール又はFAXで回答する。 入札参加資格確認通知書発行日(予定)令和７年７月24日入札書指定到着期間令和７年８月４日から令和７年８月５日午後５時まで入札日時(予定) 令和７年８月６日午前10時00分７．入札書に記載する金額入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税額を含んだ金額を総額で記載すること。 ８．落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ９．入札手続等本案件は、郵便入札とする。 「郵便入札ガイドライン(さくら小学校給食室 厨房備品の購入)」を遵守すること。 10．その他(1) 入札参加にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に抵触する行為及びその他疑惑を招くような行為を行わないこと。 (2) 八幡市財務規則、八幡市競争入札心得を遵守すること。 (3) 本案件は、入札参加者が１者以上で成立するものとする。 (4) 本案件は、最低制限価格を設定しない。 (5) 本案件は、予定価格を公表しない。 本案件において、予定価格等の情報を市職員から得ようとする行為等を行った場合、本案件の参加を取消し、指名停止の措置を行う。 (6) 本案件の入札回数は１回までとし、再入札は行わない。 一般競争入札公告共通事項(郵便入札)１．入札参加資格の確認入札に参加を希望する者は、該当の公告に示す提出書類を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 また、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (1) 提出方法該当の公告に示す受付期間内に、提出書類を入札担当課へ持参又は郵送により提出すること。 (2) その他ア 確認申請書及び資格確認資料の作成等に要する費用は、申請者の負担とし、提出された書類は返却しない。 イ 提出書類はＡ４版で作成し、1部提出すること。 ウ 提出された書類は、本市において無断使用することはない。 エ 虚偽の記載をした者は、当該業務の入札への参加を認めないとともに、指名停止措置を行うことがある。 ２．入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明入札参加資格がないと認められた者は、本市に対して、入札参加資格がないと認めた理由(欠格理由)について、任意の様式による書面を、通知を受けた日の翌日から起算して5日(閉庁日を含まない。)を経過する日まで(午前9時から午後5時まで(閉庁日及び正午から午後１時までを除く。))に持参した場合に限り、説明を求めることができる。 (郵送又は電送によるものは受け付けない。)なお、説明を求められた場合は、書面を受理した日の翌日から起算して5日(閉庁日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対して書面により回答する。 ３．入札保証金入札保証金の納付を免除する。 ４．契約保証金契約保証金の納付を免除する。 ５．契約書等の作成落札者の決定後、7日以内に、契約書を作成すること。 ６．その他(1) 入札参加者は、本公告文、設計図書及び仕様書を熟読し、入札心得を遵守すること。 (2) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 (3) 開札後、契約を締結するまでに落札者が指名停止措置等に該当する行為を行ったときは、当該落札決定を取り消すことがある。 (4)「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和４年９月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 八幡市郵便入札ガイドライン(さくら小学校給食室 厨房備品の購入)入札書の送付方法配達日指定郵便(書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便に限る)又は持参(以下本ガイドラインにおいて「送付」という。)入札書の送付先〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75番地八幡市役所契約検査課 宛開札立会に関する事項入札参加者(入札参加者から委任を受けた代理人を含む)のうち開札立会を希望するものは、開札に立ち会うことができる。 この場合においては、開札日時の前日の午後４時までに事前に申し出たうえで、開札日時に契約検査課で受け付ける。 開札立会人は、立会者名簿に署名するものとする。 入札方法入札は、記名押印をした入札書を入札用封筒に入れ、上記「入札書の送付方法」により、指定到着期間内に契約検査課へ到達するよう送付するものとする。 入札用封筒には、入札件名、入札参加者の所在地及び商号または名称並びに配達日指定郵便においては配達指定日を記載しなければならない。 入札の中止に関する事項天災地変その他やむをえない事由により、入札参加書の入札書が到着しなかった事が判明した場合、入札を延期又は中止することがある。 入札の辞退に関する事項入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。 入札を辞退するときは、入札辞退届を契約検査課へ開札日時までに到着するよう送付するものとする。 なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱を受けるものではない。 ただし、入札辞退届を提出しない者は、今後の入札の指名について考慮する。 無効な入札に関する事項次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 (1) 入札に参加する資格のない者のした入札(2) 同じ入札に２以上の入札書(他人の代理人としての入札を含む。)を送付した者のした入札(3) 入札に関し連合等の不正行為を行った者のした入札(4) 金額、氏名、印鑑及び重要な文字の誤脱若しくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書による入札(5) 開札立会において入札関係職員の指示に従わない等、入札場の秩序を乱した者のした入札(6) 上記「入札書の送付方法」以外の方法により提出された入札(7) 上記「入札書指定到着期間」以外に到着した入札(8) 入札用封筒に必要事項が記載されていない入札(9) 入札用封筒に記載された入札件名と同封された入札書の入札件名が異なる入札(10) 公告又は通知により特に指定した場合を除き、１通の入札用封筒に複数の入札書を入れた入札(11) その他、入札条件に違反した入札その他特記事項(1) 入札参加にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に抵触する行為及び、その他疑惑を招くような行為を行わないこと。 (2) 八幡市競争入札心得を遵守すること。 (3) 入札書の送付に係る費用は、入札参加者の負担とする。 (4) 郵便事故等により入札書が指定到着期間内に契約担当課へ到着しなかったことに対し、異議を申し立てることはできない。 【入札書封筒の見本】※表面には別紙の郵便宛名を切り取り、張り付けてください。 さくら小学校給食室 購入備品一覧表 別紙１配置図No. 名称 規格仕様 数量別紙２番号備考A1 移動台 1200×600×700 1A2 L型運搬車 900×600×800 1A3 ドライ用ピーラー P-48DY 1A4 デジタル式上皿自動はかり UDS-211W-20K 1A5 掃除用具ロッカー 500×500×1800 1A6 欠番A7 冷凍庫 HF-120B-ML 1A23 移動ピーラー受槽 750×600×600 1番号なし(図面なし)移動式すのこ台 1190×500×500 1 No.1 既存品利用A8 移動台 750×750×850 1A9 三槽シンク 1800×750×850 1A10 欠番A11 移動台 750×750×850 1A12 三槽シンク 2400×660×850 1A13 作業台 1200×350×600 1A14 パススルー冷蔵庫 HR-120B-4D4D 1A15 消毒保管機 MCWK-20-ｓ75X 1A16 欠番A17 包丁まな板消毒保管機 KCSK-5-ｓX 1A18 欠番A19 スタッキングカート STK-800 1A20 欠番A21 シェルフ P1900-4/LS1520-4 2A22 シェルフ P1900-4/LS1820-4 2B1 移動台 750×750×600 1B2 フードスライサー OSI-06S 1 No.2 既存品利用B3 移動式スライサー置台 1700×750×600 1 No.3 既存品利用B4 移動台 900×600×850 1B5 包丁まな板消毒保管機 KCSK-10-ｓX 1B6 掃除用具ロッカー 500×500×1800 1B7a 移動台 1500×750×700 1B7b 移動台 1500×750×600 1B8 二槽シンク 1800×900×850 1B9a 移動台 1500×750×700 1B9b 移動台 1500×750×850 1B10 欠番B11a ガス回転釜 GHS-30YMO 3 内釜FCB11b ガス回転釜 GHS-30YMO 1 内釜SUSB12 スタッキングカート STK-800 4B13 揚げ物用ガス回転釜 GHSFE2-32YMO 1 内釜FCB14 コンビオーブン ACO-202GSY 1B15 真空冷却機 CMJ－40QE 1B16 作業台 830×800×800(608) 1B17 ガステーブルコンロ M-222C 1検収室調理室下処理室食品庫さくら小学校給食室 購入備品一覧表 別紙１配置図No. 名称 規格仕様 数量別紙２番号備考B18 立体炊飯器 LGV-150YS 3 クラッド食缶B19 一槽シンク 800×750×800 1B20 検食用冷凍庫 HF-63BT-KS 1B21 消毒保管機 MCWK-40-ｓ 1B22 移動台 1200×600×700 1B23 欠番B24 移動シンク 950×700×600 1B25 消毒保管機 MCW-20－ｓ 1C1 折り畳み式台車 NHT-101 1C2 三槽シンク 1800×750×850 1C3 三槽シンク 2700×750×850 1C4 移動台 900×750×850 1C5 食器食缶洗浄機 EOKC-M23BE2-R 1C6 受台 930×750×720 1C7 食器消毒保管機 MCW-40-s 1C8 食缶消毒保管機 MCW-40-s 1C9 移動台 900×600×720 1C10 掃除用具ロッカー 500×500×1800 1D1 牛乳保冷庫 MR-90B-(L) 1D2 移動台 900×500×800 1D3 ポリパッカー PE-405B 1D4 配膳車 1000×700×1080 6D5 配膳車(ミニ) S850-2 3D6 移動台 1500×750×700 1D7 冷蔵庫 HR-90B-ML 1E1 手洗いシンク HWS-75D 1洗浄室配膳室前室 仕 様 書１．件名さくら小学校給食室 厨房備品の購入２．概要令和７年７月下旬～令和８年３月にさくら小学校の給食室をドライシステムに対応した給食室に改修する。 この改修工事に伴い必要となる厨房備品の更新等を行う。 ３．履行場所八幡市立さくら小学校(八幡市男山美桜１７)４．履行期限令和８年３月31日ただし、厨房備品の納品は令和８年１月16日までに完了させること。 ５．仕様、規格等(１)購入① 仕様等は、別紙１「購入備品一覧表」および単品図を参照のこと。 なお、すべて同等品可とする。 ② 改修工事の施工完了後に、配置図に記載の場所に運搬・搬入設置すること。 運搬・搬入設置の詳細日時は、発注者と受注者とで事前に協議のうえ決定するものとする。 ③ 給排水、ガス、電気の配管・配線工事は改修工事業者が行う。 ④ 各機器等の寸法については、現地実測を行い、発注者および改修工事業者と協議のうえで調整すること。 ⑤ 機器の試運転、調整等は、納品後に発注者および改修工事業者と調整のうえ、受注者の責任のもとで行うこと。 ⑥ さくら小学校調理員に対して機器の取扱説明を行うこと。 (２)既存品利用① さくら小学校給食室の既存の厨房備品のうち一部を継続利用する。 継続利用する既存品は、別紙１「購入備品一覧表」の区分「既存品利用」を参照のこと。 ② 既存品は、改修工事の施工前にさくら小学校配膳室へ移設済のため、改修工事の施工完了後に、受注者の責任のもと、発注者の指示に基づき給食室へ運搬・搬入設置すること。 なお、給排水、電気の配管・配線工事は改修工事業者が行う。 (３)廃棄別紙２「さくら小学校配膳室 既存品一覧表」の No.４の牛乳保冷庫、No５のL型運搬車、No.６の移動式作業台については、給食室改修工事期間中はさくら小学校配膳室で使用しているが、改修工事の施工完了後(令和８年３月19 日以降予定)に、牛乳保冷庫用強制蒸発装置を除くすべてを引き取り、産業廃棄物処理法に基づき適切に処分すること。 なお、処分の際、受注者の責任のもと産業廃棄物中間処理場または最終処分場に運搬し、後日マニフェストの提出を行うこと。 ６．同等品申請別紙１「購入備品一覧表」および単品図に記載の参考商品の同等品による入札を希望する場合は、期日までに別紙様式２に商品のカタログ、図面等を添付して書面を持参またはFAXで提出し承認を受けること。 なお、承認を受けていない同等品での入札は無効となるので注意すること。 ７．その他留意事項① 発注者の指示を受けた場合は、さくら小学校改修工事の定例会議に参加すること。 ② 八幡市火災予防条例に基づく各種届出に関し、発注者の指示を受けた場合は可能な範囲で協力すること。 ③ 適切に搬入し、安全に配慮し設置すること。 ④ 商品の梱包材等はすべて持ち帰ること。 ⑤ 発注者と事前に調整のうえ、各機器には、作業性が損なわれない範囲で耐震固定または転倒防止金具の取付を行うこと。 ⑥ 保証期間は納品後１年間とし、材料、製造および設置上の不備または製品不良等により所定の能力を発揮しない場合に限り、受注者の責任で点検整備等を行うこと。 ⑦ 機器の故障等の不具合には迅速に対応すること。 ⑧ 入札書には以上にかかる必要経費すべてを含めた金額を記載すること。 ⑨ この仕様書に定めのない事項およびこの仕様書に関して疑義が生じた場合は、発注者と協議の上、決定するものとする。 さくら小学校配膳室 既存品一覧表 別紙２No. 名称 規格仕様 数量別紙１番号備考1 移動式すのこ台 1190×500×500 1 番号なし 改修工事の施工完了後、給食室へ移設2 フードスライサー OSI-06S 1 B2 改修工事の施工完了後、給食室へ移設3 移動式スライサー置台 1700×750×600 1 B3 改修工事の施工完了後、給食室へ移設4 牛乳保冷庫 MR-150X3 1 -改修工事の施工完了後、廃棄(ただし、強制蒸発装置を除く)5 L型運搬車 900×600×800 1 - 改修工事の施工完了後、廃棄6 移動式作業台 1500×900×600 1 - 改修工事の施工完了後、廃棄 author: c.yoshikawactime: 2025/07/01 10:12:53mtime: 2025/07/01 10:12:53soft_label: Microsoft: Print To PDFtitle: 250627_縺輔¥繧牙ｰ丞ｭｦ譬｡.pdf 物品購入仮契約書発注者と受注者とは、物品購入に関し、次のとおり仮契約を締結する。 この契約は、八幡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条により議会の議決を得たときに本契約として成立する。 この契約の締結を証するため本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ各自その１通を保有するものとする。 令和 年 月 日(仮契約締結日)令和 年 月 日(本契約成立日)発注者 京都府八幡市八幡園内75番地八幡市市 長 川田 翔子受注者(総則)第１条 契約の内容は、次のとおりとする。 (1) 品 名 さくら小学校給食室厨房備品(以下「物品」という。)(2) 仕 様 別紙のとおり(3) 数 量 別紙のとおり(4) 契約金額 金 円うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円(5) 納入期限 令和８年３月31日(6) 納入場所 八幡市立さくら小学校(7) 契約保証金 免 除(売買)第２条 前条の契約内容に従い、受注者は物品を発注者に売却するものとし、発注者はこれを購入するものとする。 (契約内容の変更)第３条 発注者は、必要があるときは、受注者に通知して、物品の規格、予定数量、納入場所又は納入期限を変更することができる。 ２ 受注者は、その責めに帰すことができない事由により納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長を請求することができる。 ３ 前２項の場合において、納入期限又は契約金額を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。 (検収)第４条 受注者は、物品を納入するときは、発注者の関係職員立合の下で行うものとする。 ２ 発注者は、納入日から10日以内に、見積書及び仕様書に基づき検収を行うものとする。 (補正又は交換)第５条 発注者は、前条の検収の結果、納入された物品の全部又は一部が契約に違反し、又は不当であると認めたときは、受注者に対し補正又は交換を請求することができる。 ２ 受注者は、発注者から前項の規定により交換又は補正を求められたときは、通知を受けた日から５日以内に交換又は補正を行わなければならないものとし、交換又は補正に要する費用は、受注者の負担とする。 (支払い)第６条 発注者は、第４条の検収を完了し、適法な支払請求を受理したときは、その日から30日(以下「約定期間」という。)以内に契約金額を支払わなければならない。 ２ 発注者は、前項の約定期間内に対価を支払わないときは、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、当該未払額に対し年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払うものとする。 (遅延違約金)第７条 受注者は、天災その他不可抗力の原因によらないで物品の納入を遅延したときは、遅延日数に応じ、契約金額に対し年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延違約金を発注者に支払わなければならない。 (契約不適合責任)第８条 発注者は、納入された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りではない。 ２ 前項の規定により契約不適合に関し履行の追完を請求するには、その契約不適合の事実を知った時から１年以内に受注者に通知することを要する。 ただし、受注者が第４条の納入時においてその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。 ３ 第１項の規定により発注者が相当の期間を定めて受注者に対して履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。 ただし、履行の追完が不能であるとき又は履行追完を拒絶する意思を明確に示したときは、催告をすることなく直ちに契約金額の減額を請求することができる。 (協議解除)第９条 発注者は、物品の納入が完了するまでの間は、次条、第11条又は第13条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 ２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 納入期限内に物品を納入する見込みがないと認められるとき。 (2) 過失により物品の納入を粗雑にしたと認められるとき。 (3) 正当な理由なく、第８条第１項の履行の追完がなされないとき。 (4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 物品を納入させることができないことが明らかであるとき。 (2) 受注者が物品の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 受注者の物品の一部の納入が不能である場合又は受注者がその物品の一部の納入を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (4) 物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に納入しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が納入をしないでその時期を経過したとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその物品の納入をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (6) 第14条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (7) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第２条第６号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ。 )又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第12条 第10条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 (談合等による解除)第13条 発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 受注者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。 (契約の公表)第21条 受注者は、この契約の名称、契約金額並びに受注者の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。 (疑義等の解決)第22条 この契約に定めのない事項及び疑義については、発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。 (合意管轄)第23条 前条の協議によってもなお、この契約の履行につき紛争が生じた場合、発注者の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとする。 様式１一般競争入札参加資格確認申請書令和７年 月 日八幡市長 川田 翔子 様 商号又は名称 令和７年７月９日付けで公告のありました「さくら小学校給食室厨房備品の購入」に係る一般競争入札参加資格について確認されたく、下記のとおり申請します。 なお、公告「３．競争入札参加者に必要な資格」に規定する各要件を満たしていることを誓約します。 記１．案件名称さくら小学校給食室厨房備品の購入２．履行場所八幡市立さくら小学校３．連絡先担当者名電話番号FAX番号メールアドレス４．公告「３．競争入札参加者に必要な資格」地域要件に規定する本店、支店又は営業所(ただし、申請者の所在地が地域要件を満たしている場合は、記入不要)支店名所在地eq \o\ad(所在地, )eq \o\ad(代表者氏名, ) 様式１一般競争入札参加資格確認申請書令和７年 月 日八幡市長 川田 翔子 様所 在 地商号又は名称代 表 者 氏 名令和７年７月９日付けで公告のありました「さくら小学校給食室厨房備品の購入」に係る一般競争入札参加資格について確認されたく、下記のとおり申請します。 なお、公告「３．競争入札参加者に必要な資格」に規定する各要件を満たしていることを誓約します。 記１．案件名称 さくら小学校給食室厨房備品の購入２．履行場所 八幡市立さくら小学校３．連絡先 担当者名電話番号FAX 番号メールアドレス４．公告「３．競争入札参加者に必要な資格」地域要件に規定する本店、支店又は営業所(ただし、申請者の所在地が地域要件を満たしている場合は、記入不要)支店名所 在 地 入札書金額総額 ￥ (消費税等含む)件名(名称)さくら小学校給食室 厨房備品の購入納品又は履行場所八幡市立さくら小学校 上記のとおり、設計書、仕様書、図面及び現場等を熟覧し、入札の諸条件を承諾のうえ、入札いたします。 なお、この入札及び契約にかかる紛争は、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。 入札書作成日：令和７年 月 日入札書開札日：令和７年８月６日住所商号又は名称氏名印八幡市長 川田 翔子 様同価格の入札によるくじ引きの意向確認(いずれかに☑をしてください) □私(入札者又はその代理人)がくじを引くので、同価格になった際には連絡を希望する。 □職員のうち当該入札事務に関係のない者(代理職員)によるくじ引きを希望する。 入札辞退届件名(名称)さくら小学校給食室 厨房備品の購入 上記について、都合により入札を辞退します。 令和７年 月 日住所商号又は名称代表者氏名印八幡市長 川田 翔子 様設計図書に関する質疑書令和 年 月 日 八幡市 入札担当課 行FAX番号 075-983-1148会社名担当者連絡先TELFAX件名(名称)さくら小学校給食室 厨房備品の購入納品場所若しくは履行場所八幡市立さくら小学校質疑事項事項の説明(注)1. 質疑書(質問)の締切及び質疑の回答については指名決定通知書のとおりです。 2. 質疑事項は、明瞭・簡潔に記入してください。 3. 質疑事項のない場合は、提出する必要はありません。 4. 入札・契約手続等の事務的な質問については、口頭で回答する場合があります。 5. 質疑書以外での設計図書に関する質問については、一切受付けません。 614―8501郵便局の窓口へお出しください 配達日指定郵便配 達指定日令和 年 月 日京都府八幡市八幡園内７５番地 八幡市役所総務部契約検査課 行 入札書 在中開札年月日令和７年８月６日件 名さくら小学校給食室 厨房備品の購入差出人(入札者)所在地商号又は名称代表者氏名 ・枠内は、すべて漏れなく記入してください。 ・必ず「書留郵便」、「簡易書留郵便」、「特定記録郵便」のいずれかの方法により郵送してください。 ・左側を切り取っていただき、入札用封筒に貼り付けてご使用ください。 ・郵送方法は配達日指定郵便(書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便に限る)で郵送してください。 ・配達日指定郵便の受付期限は、原則配達指定日の３日前です。 ※遠方地域や郵便局によって受付期限が異なるので、受付郵便局で確認すること。 ・配達日指定郵便に間に合わない場合は、「八幡市郵便入札ガイドライン」に記載の入札書指定到着期間中に契約検査課へ持参してください。 【郵送料金 計算例】重さ25ｇ以内の定形郵便物１通を配達日を指定して、特定記録郵便で郵送した場合基本料金 110円 配達日指定(平日) 42円特定記録郵便 210円 合計 362円 入 札 書同価格の入札によるくじ引きの意向確認(いずれかに☑をしてください)□私(入札者又はその代理人)がくじを引くので、同価格になった際には連絡を希望する。 □職員のうち当該入札事務に関係のない者(代理職員)によるくじ引きを希望する。 金 額 総額 ￥ (消費税等含む)件名(名称) さくら小学校給食室 厨房備品の購入納 品 又 は履 行 場 所八幡市立さくら小学校上記のとおり、設計書、仕様書、図面及び現場等を熟覧し、入札の諸条件を承諾のうえ、入札いたします。 なお、この入札及び契約にかかる紛争は、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。 入札書作成日：令和７年 月 日入札書開札日：令和７年８月６日住 所商号又は名称氏 名 印八幡市長 川田 翔子 様入 札 辞 退 届件名(名称)さくら小学校給食室 厨房備品の購入上記について、都合により入札を辞退します。 令和７年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印八幡市長 川田 翔子 様設計図書に関する質疑書令和 年 月 日八幡市 入札担当課 行FAX番号 075-983-1148会社名 担当者連絡先 TEL FAX件名(名称) さくら小学校給食室 厨房備品の購入納品場所若しくは履行場所八幡市立さくら小学校質疑事項 事項の説明(注)1. 質疑書(質問)の締切及び質疑の回答については指名決定通知書のとおりです。 2. 質疑事項は、明瞭・簡潔に記入してください。 3. 質疑事項のない場合は、提出する必要はありません。 4. 入札・契約手続等の事務的な質問については、口頭で回答する場合があります。 5. 質疑書以外での設計図書に関する質問については、一切受付けません。 配 達指定日令和 年 月 日京都府八幡市八幡園内７５番地八幡市役所総務部契約検査課 行入札書 在中開札年月日 令和７年８月６日件 名さくら小学校給食室 厨房備品の購入差出人(入札者)所在地商号又は名称代表者氏名・枠内は、すべて漏れなく記入してください。 ・必ず「書留郵便」、「簡易書留郵便」、「特定記録郵便」のいずれかの方法により郵送してください。 ・左側を切り取っていただき、入札用封筒に貼り付けてご使用ください。 ・郵送方法は配達日指定郵便(書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便に限る)で郵送してください。 ・配達日指定郵便の受付期限は、原則配達指定日の３日前です。 ※遠方地域や郵便局によって受付期限が異なるので、受付郵便局で確認すること。 ・配達日指定郵便に間に合わない場合は、「八幡市郵便入札ガイドライン」に記載の入札書指定到着期間中に契約検査課へ持参してください。 【郵送料金 計算例】重さ25ｇ以内の定形郵便物１通を配達日を指定して、特定記録郵便で郵送した場合基本料金 110円配達日指定(平日) 42円特定記録郵便 210円 合計 362円6 1 4 ― 8 5 0 1 郵便局の窓口へお出しください配達日指定郵便