岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)工事
- 発注機関
- 国立大学法人岡山大学
- 所在地
- 岡山県 岡山市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年8月26日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)工事
- 1 -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和 7年 8月27日国立大学法人岡山大学 学長 那 須 保 友1.工事概要(1)工 事 名 岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)工事(2)工事場所 岡山県岡山市北区鹿田町二丁目5番1号(岡山大学鹿田団地構内)(3)工事内容 本工事は岡山大学鹿田団地において、電力の中央監視装置設備の更新を行うものである。(4)工 期本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を設定することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。工 期 令和8年3月2日(月)から令和8年11月27日(金)(余裕期間 契約締結日の翌日から令和8年2月27日(金)まで)なお、低入札価格調査等により、上記の工事の始期以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。(5)本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(6)本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料(以下、「技術資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)の工事である。(7)本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(8)本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事【完全週休2日(土日)Ⅱ型】である。2.競争参加資格(1)国立大学法人岡山大学契約事務取扱規程(以下「契約規程」という。)第6条及び第7条の規定に該当しない者であること。(2)文部科学省における電気工事に係るA等級の一般競争参加資格(令和7・8年度)の認定を受けていること(会社更生法(平成14年 法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成22年度以降に元請として完成・引渡しが完了した、電力の中央監視設備を含む電気設備工事に係る新営又は改修工事(ただし、構成部品の取替等の工事を除く)を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、- 2 -出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。(5)次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、本工事は、余裕期間を設定した工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、監理技術者の配置を要しない。① 1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・これと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成22年度以降に上記(4)に掲げる同種工事の施工の経験を有する者であること。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 配置予定の監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を提出することとし、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。⑤ 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置を行う際の要件については、入札説明書を参照すること。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(8)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。)。(9)岡山県又は広島県に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと(入札説明書参照)。3.総合評価に関する事項(1)落札者の決定方法① 入札参加者は、「価格」、「技術資料」をもって入札に参加し、次の(イ)、(ロ)の要件に該当する者のうち、(2)③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。(イ)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。(ロ)評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。② ①において、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、くじを引かせて落札者を決定する。(2)総合評価の方法①「標準点」を100点、「加算点」は最高20点とする。②「加算点」の算出方法は、下記(3)の評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点として付与するものとする。③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と②によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。(3)評価項目評価項目は以下のとおりとする(詳細は入札説明書による。)。
① 企業の技術力・企業の施工能力- 3 -・配置予定技術者の能力② 企業の信頼性・社会性・法令遵守(コンプライアンス)・地域精通度・ワーク・ライフ・バランス等の推進4.入札手続等(1)担当部局 〒700-8530岡山市北区津島中一丁目1番1号国立大学法人岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当電話番号086-251-7124FAX 086-251-7128E-mail sisetu-soumu@adm.okayama-u.ac.jp(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法令和 7年 8月27日(水) 9時から令和 7年 9月 8日(月)12時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)入札説明書の交付に当たっては、原則として、「文部科学省電子入札システム」(https://portal.ebid03.mext.go.jp/top)の本学の当該調達案件又は「岡山大学ホームページ」(http//www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/tender.html)からのダウンロード配布のみとする。図面等を希望する場合は上記4(1)のメールアドレスに会社名、担当者名及び連絡先(会社住所、電話番号)を明記し申し込むこと。なお、図面等の交付は令和7年9月8日 14時からを予定している。(3)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和7年8月28日(木)9時から令和7年9月8日(月)12時まで原則として「文部科学省電子入札システム」により提出すること。なお、これにより難いものは、上記4(1)まで持参又は郵送すること。(上記期間における土曜日、日曜日及び祝日を除く)(4)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和7年10月1日 11時までに、電子入札システムにより、提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は上記4(1)に持参すること(郵送による提出は認めない。)。開札は、令和7年10月2日 10時国立大学法人岡山大学本部棟3階入札室において行う。5.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金入札保証金 免除契約保証金 納付有価証券等の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とする。現金で納付する場合は、本学が指定する金融機関に振り込むこと(手数料は落札者が負担する)。なお、受注者は、契約の締結と同時に契約の保証を付すこと。(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)落札者の決定方法- 4 -契約規程第12条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5)配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。(6)契約書作成の要否 要(7)関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ(8)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(3)により技術資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9)詳細は入札説明書による。
入 札 説 明 書岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)工事資 料 一 覧1.入札説明書(技術資料書式を含む)2.工事発注概要書3.工事請負契約書(案)4.競争加入者心得・工事請負契約基準5.「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」(建設リサイクル法)の概要令和 7年 8月27日国立大学法人岡山大学- 1 -入 札 説 明 書岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.公告日 令和 7年 8月27日2.契約担当官等国立大学法人岡山大学 学長 那須保友3.工事概要等(1)工 事 名 岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)工事(2)工事場所 岡山県岡山市北区鹿田町二丁目5番1号(岡山大学鹿田団地構内)(3)工事概要 工事概要図面のとおり(4)工 期本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を設定することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。工 期 令和8年3月2日(月)から令和8年11月27日(金)(余裕期間 契約締結日の翌日から令和8年2月27日(金)まで)なお、低入札価格調査等により、上記の工事の始期以降に契約締結となった場合には余裕期間は適用しない。(5)本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(6)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(http://portal.ebid03.mext.go.jp/top)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規定及び運用基準に基づき行う。なお、電子入札システムにより難いものは、岡山大学長に承諾願を提出し承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(別記様式1)(7)本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料(以下、「技術資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)の工事である。(8)本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事【完全週休2日(土日)Ⅱ型】である。4.競争参加資格(1)国立大学法人岡山大学契約事務取扱規程(以下「契約規程」という。)第6条及び第7条の規定に該当しない者であること。(2)文部科学省における電気工事に係るA等級の一般競争参加資格(令和7・8年度)の認定を受けていること(会社更生法(平成14年 法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年 法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に文部科学省が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。- 2 -(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成22年度以降に元請として完成・引渡しが完了した、電力の中央監視設備を含む電気設備工事に係る新営又は改修工事(ただし、構成部品の取替等の工事を除く)を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。(5)次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、本工事は、余裕期間を設定した工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、監理技術者の配置を要しない。① 1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・これと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成22年度以降に上記(4)に掲げる同種工事の施工の経験を有する者であること。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 配置予定の監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を提出することとし、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。⑤ 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置を行う際の要件については、下記を参照すること。1)本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下のア~クの要件を全て満たさなければならない。ア 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。イ 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第 27 条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。ウ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。エ 同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。
(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に関わる工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る)については、これら複数の工事を一の工事とみなす)オ 特例監理技術者が兼務できる工事は、工事現場が同一地域(県民局)内にある工事でなければならない。カ 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立合等の職務を適正に遂行しなければならない。キ 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。ク 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。2)本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する事となる場合、前項ア~クの事項について確認できる書類を提出すること。3)本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。(6)競争参加者においては、工事成績相互利用登録発注機関が発注した「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績の建設工事のうち、令和5年度及び令和6年度に完成した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定表の評定点合計の各年度の平均が2年連続65点未満でないこと。(7)技術資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文- 3 -教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8)上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(9)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2)に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する更生手続が存続中の会社等又は更正会社(会社更正法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。)である場合を除く。(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(10)岡山県又は広島県に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとし、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。(イ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。(ロ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、- 4 -又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。(ハ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。(ニ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。5.設計業務等の受託者等(1)上記4(8)の「上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
・(株)総合設備コンサルタント(2)上記4(8)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社、子会社及び同一の親会社を持つ会社である。6.担当部局〒700-8530岡山市北区津島中一丁目1番1号国立大学法人岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当電話番号086-251-7124FAX 086-251-7128E-mail sisetu-soumu@adm.okayama-u.ac.jp7.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、技術資料を提出し、学長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い技術資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(3)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに技術資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 提出期間:令和 7年 8月28日(木) 9時から令和 7年 9月 8日(月)12時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)② 提出場所:上記6に同じ③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札参加希望者は上記6に持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)すること。④ 提出様式: http://www.okayama-u.ac.jp/user/shisetsu/tender.html にてWordファイルを入手可。(2)申請書は、別記様式2により作成すること。●申請資料提出については、下記資料も参考にすること。施設企画部HP-入札関連様式等-入札参加書類(工事)記入例と作成上の注意事項.PDFhttp://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/shisetu-pdf/kinyuurei_r040530.pdf(3)資料は、次に掲げるところに従い作成すること。なお、①の同種の工事の施工実績及び③1)の配置予定の技術者の同種の工事の経験については、平成22年度以降かつ技術資料の提出期限の日までに、工事が完成し引渡しが- 5 -済んでいるものに限り記載すること。① 同種の工事の施工実績(別記様式3)上記4(4)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別記様式3に記載すること。記載する同種の工事の施工実績の件数は1件でよい。② 競争参加者(企業)の工事成績評定(別記様式4)建設工事における令和5年度及び令和6年度に完成した工事成績の各年度の合計、工事成績を受けた工事の件数及び平均点を記載すること。併せて、記載した工事成績評定通知書の写しを提出すること。③ 配置予定の技術者(別記様式5)1)配置予定技術者の資格・同種工事の施工経験上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式5に記載すること。記載する同種の工事の経験の件数は1件でよい。資格については、証書の写しを添付すること。なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできる。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。2)配置予定技術者の工事成績同種工事の施工経験として挙げた工事が令和3年度から令和6年度(過去4年間)に完成したものであり、主任(監理)技術者又は現場代理人として施工した工事であれば、その工事成績(ただし、工事成績相互利用登録発注機関が発注した「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績に限る)について別記様式5に記載すること。併せて、記載した工事成績評定通知書の写し及び当該技術者が当該工事に主任(監理)技術者又は現場代理人として従事していたことが判る書類(CORINS等)を提出すること。なお、当該工事成績評定点が65点未満の場合は「競争参加資格なし」となるので注意すること。④ 契約書等の写し①及び③1)の同種の工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に登録されている場合は、この写しをもって契約書の写しに代えることができる。記載した事項の内容が判断できる平面図等の資料も併せて提出すること。⑤ 緊急時の施工体制(別記様式6)岡山県又は広島県に所在する本店、支店及び技術者が常駐している拠点を記載すること。⑥ 事故及び不誠実な行為(別記様式7)中国地区において、文部科学省から指名停止措置要領に基づく指名停止を受けたもの及び岡山県又は広島県を区域に含む営業停止を受けたもので、本工事の開札の日を基準として、指名停止要領に基づく指名停止の期間終了後6ケ月以内のものを全て記載すること。また、通知書の写しを全て添付すること。⑦ ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況(別記様式8)ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する次の認定等について記載する。これを証明する認定通知書の写し又は一般事業主行動計画策定・変更届の写しを併せて提出すること。(イ)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る))又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る)(ロ)次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(トライくるみん認定企業・くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)(ハ)青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認- 6 -定)※外国法人については、内閣府によるワーク・ライフ・バランス等推進企業認 定等相当確認を受けていること。
⑧ 継続教育(CPD)の取組(別記様式9)建築CPD情報提供制度及び建築CPD運営会議の構成員、構成員である協議会の参加団体が証明する証明書(競争参加資格確認申請書及び資料の提出期限の日から過去1年以内に単位取得が証明されたもの)により、当該団体の推奨単位以上を取得している証明ついて記載する。これを証明する書類の写しを併せて提出すること。(4)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、実施しない。(5)競争参加資格の確認は、技術資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年9月18日(木)までに電子入札システム(紙により申請した場合は、書面)により通知する。(6)その他① 技術資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 学長は、提出された技術資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された技術資料は、返却しない。④ 提出期限以降における技術資料の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 技術資料に関する問い合わせ先 上記6に同じ8.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、学長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。① 提出期限:令和7年9月26日(金)12時まで(土曜日、日曜日及び祝日をく)② 提出先 :上記6に同じ③ 提出方法:書面(様式自由)により提出場所に郵送もしくは持参するものとする。(2)学長は、説明を求められたときは、令和7年10月3日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。9.総合評価に関する事項(1) 落札者の決定① 入札参加者は、「価格」、「技術資料」をもって入札に参加し、次の要件に該当する者のうち、(2)③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。(イ)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。(ロ)評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。② ①において、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、くじを引かせて落札者を決定する。(2) 総合評価の方法① 「標準点」を100点、「加算点」は最高20点とする。② 「加算点」の算出方法は、(3)の評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点として付与するものとする。③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と②によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。【 評価値=(標準点+加算点)/入札価格 】(3) 評価項目及び評価基準等評価項目及び指標 評 価 基 準 配点 満点企業の同種工事の施工実績(※1)・国、特殊法人等(注1)及び地方公共団体が発注する同種工事の実績あり。33・その他の発注者による同種工事の実績あり。2・同種工事の実績なし。[欠格] 欠格- 7 -①企業の技術力施工能力工事成績当該工事種別の令和5年度及び令和6年度(過去2年間)に完成した工事成績の平均※工事成績相互利用登録発注機関が発注した「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績4・81点以上 4・80点以上81点未満 3.5・79点以上80点未満 3・78点以上79点未満 2.5・77点以上78点未満 2・76点以上77点未満 1.5・75点以上76点未満 1・72点以上75点未満 0.5・72点未満(含実績なし) 0※各年度(過去2年間)の平均点が2年連続で65点未満 [欠格]※文部科学省,所管独立行政法人及び国立大学法人等に対し,令和5年度及び令和6年度(過去2年間)に完成・引渡しを行った工事目的物で,引渡し後に,工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がある。[欠格]欠格配置予定技術者の能力資格・指定した資格取得後10年以上又は上位の資格 33・指定した資格取得後5年以上10年未満 2・指定した資格取得後5年未満 0・上記以外 [欠格] 欠格同種工事の施工経験(※2)・国、特殊法人等(注1)及び地方公共団体が発注する同種工事において主任(監理)技術者又は現場代理人としての経験あり。33・その他の発注者による同種工事において,主任(監理)技術者又は現場代理人としての経験あり。2・同種工事において主任(監理)技術者又は現場代理人以外での経験あり。0・同種工事の経験なし。[欠格] 欠格工事成績同種工事の施工経験として挙げた工事について主任(監理)技術者又は現場代理人として従事した場合の工事成績(令和3年度から令和6年度(過去4年間)に完成した工事に限る)※工事成績相互利用登録発注機関が発注した「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績4・81点以上 4・80点以上81点未満 3.5・79点以上80点未満 3・78点以上79点未満 2.5・77点以上78点未満 2・76点以上77点未満 1.5・75点以上76点未満 1・72点以上75点未満 0.5・72点未満(含実績なし) 0※65点未満[欠格] 欠格継続教育(CPD)の取組状況(建築CPD情報提供制度及び建築CPD運営会議の構成員、構成員である協議会の参加団体が証明する証明書(競争参加資格確認申請書及び資料の提出期限の日から過去1年以内に単位取得が証明されたもの)1・当該団体の推奨単位以上を取得している証明あり。1・なし。0②企業法令遵守(コンプライアンス)事故及び不誠実な行為(※3)(当該区域における営業停止又は文部科学省の指名停止期間終了後3~6ヶ月以内の当該工事の入札執行の有無)0・あり。-2- 8 -の信頼性・社会性・なし。0地域精通度 地理的条件(緊急時の施工体制)・当該工事施工地域(岡山市)に技術者・資機材等の拠点あり。11・当該工事施工地域(岡山市)に技術者・資機材等の拠点なし。
0ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況(ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する以下のいずれかの認定の有無)○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る))又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る)○次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(トライくるみん認定企業・くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)○青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)※外国法人については、内閣府によるワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認を受けていること。1・あり。1・なし。0合 計 20(注1):「特殊法人等」には国が資本金の1/2以上を出資する法人を含む。※1 企業の施工能力における「同種工事」とは、平成22年度以降に元請として完成・引渡しが完了した、電力の中央監視設備を含む電気設備工事に係る新営又は改修工事(ただし、構成部品の取替等の工事を除く)を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。※2 配置予定技術者の能力における「同種工事」とは、平成22年度以降に元請として完成・引渡しが完了した、電力の中央監視設備を含む電気設備工事に係る新営又は改修工事(ただし、構成部品の取替等の工事を除く)を施工した経験を有すること。※3 「あり」とは、以下のいずれかに該当する場合である。①中国地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は岡山県又は広島県を区域に含む営業停止の期間が2週間以上1ヶ月未満、及び期間終了後3ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合②中国地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は岡山県又は広島県を区域に含む営業停止の期間が1ヶ月以上2ヶ月未満、及び期間終了後4ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合③中国地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は岡山県又は広島県を区域に含む営業停止の期間が2ヶ月以上3ヶ月未満、及び期間終了後5ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合④中国地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は岡山県又は広島県を区域に含む営業停止の期間が3ヶ月以上、及び期間終了後6ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合10.入札説明書に対する質問(設計図書等に対する質問を含む)(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。①提出期間:令和 7年 8月28日(木) 9時から令和 7年 9月17日(水)12時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)②提 出 先:上記6に同じ③提出方法:書面(様式自由)により提出場所に持参又は郵送(書留郵便等配達の記録が残る方法に限る。)すること。ただし、郵送の場合は提出期限までに必着のこと。なお、施設企画課総務・契約担当(sisetu-soumu@adm.okayama-u.ac.jp)宛への電子メールでの質疑書(要押印)の送信も可能とするが、この場合も上記期限までに、必ず書面で提出すること。(2)(1)の質問に対する回答書は次のとおり岡山大学ホームページ(http://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/tender.html)により閲覧に供する。①期間:令和7年9月25日(木)から令和7年9月26日(金)まで- 9 -②上記による閲覧が不可能な場合:(イ)閲覧場所:上記6に同じ(ロ)閲覧期間:上記①の期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く9時から16時まで。11.入札及び開札の日時及び場所等(1)入札書提出期限:令和 7年 9月30日(火) 9時から令和 7年10月 1日(水)11時まで(2)持参による提出場所:上記6に同じ。(3)開札日時:令和 7年10月 2日(木)10時(4)開札場所:〒700-8530岡山市北区津島中一丁目1番1号国立大学法人岡山大学本部棟3階入札室(5)その他 :紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、学長により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。12.入札方法等(1)入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、学長の承諾を得た場合は、持参すること。郵送又は電送(ファクシミリ)による入札は認めない。(2)代理人が入札する場合は、あらかじめ代理委任状を提出しなければならない。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4)入札執行回数は、原則として2回とする。13.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 納付有価証券等の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とする。現金で納付する場合は、本学が指定する金融機関に振り込むこと(手数料は落札者が負担する)。なお、受注者は、契約の締結と同時に契約の保証を付すこと。14.工事費内訳書の提出(1)第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。電子入札による入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。ただし、学長の承諾を得た場合は持参すること。(郵送による提出は認めない。)(2)工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。(3)入札参加者は、商号又は名称並びに住所、宛名及び工事名を記載し、記名及び押印(電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合は押印は不要)を行った工事費内訳書を提出しなければならず、学長等(これらの補助者を含む。)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。また、工事費内訳書が次の各号に該当する場合については、競争加入者心得第31条第12号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。
1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合- 10 -(4) 白紙である場合(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2)入札説明書又は指名通知書に指示された項目を満たしていない場合3.添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合(4)工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。(5)工事費内訳明細書へ法定福利費を明示すること。(6)提出された工事費内訳書は返却しないものとする。15 .開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。ただし、学長の承諾を得て、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。また、入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。1回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。16.入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、技術資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊競争加入者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、学長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。17.落札者の決定方法(1)契約規程第12条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2)落札者となるべき者の入札価格が、本学が定めた最低基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を行うものとする。- 11 -18.配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、上記4(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。19.契約書作成の要否等別紙の契約書(案)により、契約書を作成するものとする。また、競争参加者又はその代理人は、落札者として決定した日から特別の事情がある場合を除き、7日以内に別冊契約書(案)により取り交わしをするものとする。20.支払条件請負代金は、請求書に基づき3回以内に支払うものとする。21.工事保険受注者は、工事の目的物及び工事材料について組立保険契約をするものとする。22.再苦情申立て学長からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、上記8(2)の回答を受けた日の翌日から起算して原則7日( 土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に書面により学長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立てについては、国立大学法人岡山大学入札監視委員会が審議を行う。① 提出期間:令和 7年10月 6日(月) 9時から令和 7年10月15日(水)12時まで当該書面を持参する場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)② 提出場所及び再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先は、上記6に同じ23.関連情報を入手するための照会窓口上記6に同じ24.その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札参加者は、別冊競争加入者心得及び別冊契約書(案)を熟読し、競争加入者心得を遵守すること。(3)技術資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4)提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。(5)本工事に共同企業体として申請を行った場合は、構成する者は、単体有資格者として申請を行うことができない。(事業協同組合についても同様とする。)(6)第1回目の入札が不調になった場合は、再度入札に移行する。再度入札の日時については、電子入札及び紙入札が混在する場合があるため、発注者から指示する。開札時間から30分以内には、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で待機すること。
・大学構内への入構は有料であるため、工事関係車両の構内駐車に際しては考慮すること。
徹底すること。
・敷地内は禁煙であり、工事用地内、工事車両内であっても同様とする。
・本工事建物は、常時教育・研究等を行っており、民有地に隣接していることから工事の施工に おいては、騒音、振動、粉塵の抑制に特に配慮した施工計画が必要である。
注)表中の・印の事項については、〇印の事項のみ適用する。
※( )の数値は、当該既設建物の面積とする。
建 築 面 積延 面 積改 修 延 面 積・ ・・ ・・・・・・・・・・・・・・ ・電力貯蔵設備構内情報通信網設備情報表示設備映像・音響設備誘導支援設備テレビ共同受信設備監視カメラ設備火災報知設備中央監視設備電 灯 設 備動 力 設 備電 熱 設 備受変電設備雷保護設備発 電 設 備構内交換設備拡 声 設 備発生材処理駐車場完成設備防犯・入退室管理設備・模様替構 造・階 数岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)工事令和8年11月27日(金曜日)エネルギーセンターRC造地上2階 地下1階(2,492㎡) -㎡○○エネルギーセンター模様替特高受変電施設地上2階RC造(514㎡)(689㎡)・ ・・・・ ・ ・・ ・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・ ○○ -㎡特高受変電施設特高受変電施設(1,005㎡)工 事 請 負 契 約 書(案)工 事 名 岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)工事請負代金額 金 円也(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 円)上記消費税及び地方消費税の額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、請負代金額に110分の10を乗じて得た額である。発注者 国立大学法人岡山大学 と、受注者 との間において、上記の工事(以下「工事」という。)について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。第 1 条 受注者は、別冊の図面及び仕様書に基づいて、工事を完成するものとする。第 2 条 工事は、岡山県岡山市北区鹿田町二丁目5番1号(岡山大学鹿田団地構内)において施工する。第 3 条 着工時期は、令和 8年 3月 2日とする。第 4 条 完成期限は、令和 8年11月27日とする。第 5 条 契約保証金は、金 円以上を納付するものとする。ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。第 6 条 受注者は、工事の目的物及び工事材料について組立保険契約を締結するものとする。第 7 条 請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)は、受注者からの適法な請求に基づき3回以内に支払うものとする。第 8 条 請負代金については、金 円以内の額を前払金として前払するものとする。この支払いは、請求書及び前払金保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。ただし、本契約書記載の工事の着手の時期の前日から16日以前に支払わないものとする。第 9 条 請負代金については、金 円以内の額を中間前払金として前払するものとする。この支払いは、請求書及び前払金保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。第10条 請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)の請求書は、岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当に送付するものとする第11条 完成通知書は、岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当に送付するものとする。第12条 別記の工事請負契約基準第37を次のとおり読み替えるものとする。第37 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、平成28年4月1日から令和8年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。第13条 別記の工事請負契約基準第35第8項、第53第3項及び第55第2項中の遅延利息率は、「年2.5%」である。第14条 解体工事等に要する費用については、別紙のとおりとする。第15条 この契約についての一般的約定事項は、発注者が定めた別記の工事請負契約基準によるものとする。第16条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。第17条 この契約に関する訴えについては、岡山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。上記契約の成立を証するため、発注者・受注者は、次に記名し印を押すものとする。この契約書は2通作成し、双方で各1通を所持するものとする。令和 7年 月 日発 注 者岡山市北区津島中一丁目1番1号国立大学法人岡山大学学 長 那 須 保 友受 注 者別紙1.分別解体等の方法工程 分別解体等の方法①造成等 □手作業□手作業・機械作業の併用②基礎・基礎ぐい □手作業□手作業・機械作業の併用③上部構造部分・外装 □手作業□手作業・機械作業の併用④屋根 □手作業□手作業・機械作業の併用⑤建築設備・内装材等 □手作業□手作業・機械作業の併用⑥その他 ( )□手作業□手作業・機械作業の併用2.解体工事に要する費用(直接工事費)3.再資源化等をする施設の名称及び所在地所在地4.再資源化等に要する費用(直接工事費)(注)・運搬費を含む。
建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替) 円(税抜き)特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称作業内容その他の工事□有 □無造成等の工事□有 □無 円(税抜き)※「分別解体等の方法」の欄については,該当がない場合は記載の必要はない。
工程ごとの作業内容及び解体方法基礎・基礎ぐいの工事□有 □無上部構造部分・外装の工事□有 □無屋根の工事□有 □無建築設備・内装材等の工事□有 □無1競争加入者心得について平 成 1 6 年 4 月 1 日施 設 企 画 部 長 裁 定改正 平成22年8月6日改正 平成23年10月1日改正 平成30年4月1日改正 平成31年4月1日改正 令和4年4月1日改正 令和5年4月1日(趣旨)第1 国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)で発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては,国立大学法人岡山大学会計規則(以下「規則」という。),国立大学法人岡山大学契約事務取扱規程(以下「規程」という。),国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令,国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令,その他の法令及び国立大学法人岡山大学工事請負等契約要項の定めによるほか,この心得の定めるところによるものとする。(競争加入者の資格)第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は, 第2項及び第3項該当しない者であって,学長が競争に付するつど別に定める資格を有するものであること。なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,第2項中,特別の理由がある場合に該当する。2 学長は,売買,貸借,請負その他の契約につき一般競争に付するときは,特別の理由がある場合を除くほか,当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。3 学長は,次の各号の一に該当すると認められる者を,その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても,また同様とする。一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 落札したが契約を締結しなかった者五 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者六 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者七 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を,契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用した者(入札保証金)第3 競争加入者は,入札公告において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,入札書の提出期限までに,その者の見積る入札金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。ただし,入札保証金の2全部又は一部の納付を免除された場合は,この限りではない。(入札保証金に代わる担保)第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保とは,落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払を保証する銀行等の保証であるものとする。(入札保証金等の納付)第5 競争加入者は,入札保証金を本学が指定する金融機関に振り込まなければならない。また,振り込みを行った証として,国立大学法人岡山大学における入札保証金等取扱要項(以下「要項」という。)別紙第1号様式の入札保証金納入書(以下「入札保証金納入書」という。)に振込を証明する書類を添えて,学長に提出しなければならない。第6 削除第7 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第4に規定する銀行等の保証であるときは,当該保証を証する書面を要項別紙第3号様式の入札保証金に代わる保証証書・証券提出書に添付して,学長に提出しなければならない。第8 削除第9 競争加入者は,第3ただし書の場合において,入札保証金の納付を免除された理由が,保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を結んだことによるものであるときには,当該契約に係る保険証券を学長に提出しなければならない。第10 競争加入者は,第3ただし書の場合において, 入札保証金の納付を免除された理由が, 銀行等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)(以下「金融機関等」という。)による契約保証の予約を受けたことによるものであるときには,当該契約保証予約証書を学長に提出しなければならない。(入札保証金等の還付)第11 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは,契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し,契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは,契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。(入札保証金の法人帰属)第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは,本学に帰属するものとする。(入札)第13 競争加入者は,契約書案,図面,仕様書,現場説明書等を熟覧し,また暴力団排除に関する制約事項(別添)に同意の上,入札しなければならない。この場合において,契約書案,図面,仕様書,現場説明書等について疑義があるときは,関係職員の説明を求めることができる。3第14 競争加入者は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 競争加入者は,入札に当たっては,競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず,独自に価格を定めなければならない。3 競争加入者は,落札者の決定前に,他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。4 第2項及び前項の入札金額には,入札保証金の金額等(銀行等の保証に係る保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。)又は契約保証の予約に係る契約希望金額若しくは保証金額を含むものとする。(入札辞退)第15 競争加入者のうち,入札を辞退しようとする者は,次の各号に掲げるところにより,入札を辞退することができる。一 入札執行前にあっては,別紙第2号様式の入札辞退届を学長に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。なお,電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は, 入札辞退届を入力画面上において作成のうえ,提出することができる。
二 入札執行中にあっては,入札辞退届又はその旨を明記した入札書を,学長に直接提出するものとする。2 入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(代理人)第16 競争加入者又はその代理人は,当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。第17 競争加入者は,第2第2項及び第3項の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同第2項中,特別の理由がある場合に該当する。(入札場の自由入退場の禁止)第18 入札場には,競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第32の立会い職員以外の者は入場することができない。第19 競争加入者又はその代理人は,入札開始時刻以後においては,入札場に入場することができない。第20 競争加入者又はその代理人は,入札場に入場しようとするときは,入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし,写真機,複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。4第21 競争加入者又はその代理人は,学長が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札場を退場することができない。第22 入札場において,公正な執行を妨げようとした者は,入札場から退去させるものとする。第23 入札場において,公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために連合した者は,入札場から退去させるものとする。(入札書の提出)第24 競争加入者は,別紙第3号様式による入札書を作成し,当該入札書を封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)及び工事名称を表記し,入札公告に示した日時までに,その入札執行場所に提出しなければならない。なお,電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は,入札書を入力画面上において作成し,入札公告に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。競争加入者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には,入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。第25 入札書は,書留郵便をもって提出することができる。この場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を記載し,中封筒に入札件名及び入札日時を記載し, 学長あての親展で提出しなければならない。第26 前項の入札書は,入札公告に示した日時までに到達しないものは無効とする。第27 代理人が入札する場合は,入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。2 代理人が電子入札システムにより入札する場合は,代理人による電子署名がされ, 有効な証明書を付さなければならない。(入札書の記載事項の訂正)第28 競争加入者又はその代理人は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておかなければならない。(入札書の引換え等の禁止)第29 競争加入者は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。(競争入札の取りやめ等)第30 学長は,競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正 に執行できない状況にあると認めたときは,当該競争加入者を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。(無効の入札)第31 次の各号の一に該当する入札書は,これを無効のものとして処理する。5一 一般競争の場合において,入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書二 指名競争の場合において,指名をしていない者の提出した入札書三 請負に付される工事の表示,入札金額の記載又は記録のない入札書四 競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)五 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載 及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理人委任状その他で確認 されたものを除く。)(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)六 請負に付される工事の表示に重大な誤りのある入札書七 入札金額の記載又は記録が不明確な入札書八 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書九 所定の入札保証金,入札保証金に代わる担保を納付又は提供しない者の提出した入札書十 入札公告,公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書十一 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書十二 その他入札に関する条件に違反した入札書(開札)第32 開札は,競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは,入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(落札者の決定)第33 有効な入札書を提出した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。ただし,総合評価落札方式の場合については,この限りではない。第34 予定価格が2,000万円以上のものについては,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
この場合において,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は,学長の行う調査に協力しなければならない。第35 予定価格が2,000万円以上のものについて, 契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。6第36 第34及び第35の規定により契約の相手方を決定したときは,他の入札者に入札結果を通知する。(再度入札)第37 開札をした場合において, 競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度の入札を行うことがある。ただし,郵送による入札を行った者がある場合において,直ちに再度の入札を行うことができないときは,学長が指定する日時において再度の入札を行う。(同価格・同評価値の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第38 落札となるべき同価格の入札をした者(総合評価落札方式の場合は,評価値が最も高い者)が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。(契約書の作成)第39 契約書を作成する場合においては,落札者は,学長から交付された契約書案に記名押印し,落札決定の日から7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,学長が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。第40 落札者が第39に定める期間内に契約書を提出しないときは,落札の決定を取り消すものとする。(契約保証金)第41 契約の相手方は,入札公告において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,指定の期日までに契約金額の100分の10以上( 政府調達協定対象工事又は「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け大臣官房文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた契約の相手方は,100分の30以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。
監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は,この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。- 4 -一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示,承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は,2名以上の監督職員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を,監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。5 契約書及びこの契約基準に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計図書に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。6 発注者が監督職員を置かないときは,契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。(現場代理人及び主任技術者等)第10 受注者は,次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し,設計図書に定めるところにより,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。一 現場代理人二 専任の主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)三 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)四 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は,この契約の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,請負代金額の変更,工期の変更,請負代金の請求及び受領,第12第1項の請求の受理,第12第3項の決定及び通知,第12第4項の請求,第12第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 発注者は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。4 受注者は,第2項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。5 現場代理人,監理技術者等(監理技術者,監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は,これを兼ねることができる。(履行報告)第11 受注者は,設計図書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に,報告しなければならない。(工事関係者に関する措置請求)第12 発注者は,現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては,それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 発注者又は監督職員は,監理技術者等,専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任す- 5 -る者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 受注者は,前2項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4 受注者は,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。5 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第13 工事材料の品質については,設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。2 受注者は,設計図書において監督職員の検査(確認を含む,以下第13において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,当該検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。3 監督職員は,受注者から前項の検査を請求されたときは,請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4 受注者は,工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。5 受注者は,前項の規定にかかわらず,第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については,当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14 受注者は,設計図書において監督職員の立会いの上調合し,又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については,当該立会いを受けて調合し,又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2 受注者は,設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。3 受注者は,前2項に規定するほか,発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは,設計図書に定めるところにより,当該見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は,受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。5 前項の場合において,監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため,その後の工程に支障をきたすときは,受注者は,監督職員に通知した上,当該立会い又は見本検査を受けることなく,工事材料を調合して使用し,又は工事を施工することができる。この場合において,受注者は,当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。6 第1項,第3項及び前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,受注者の負担とする。(支給材料及び貸与品)第15 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計図書に定めるところによる。2 監督職員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,受注者の立会いの上,発注者- 6 -の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。3 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。4 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に種類,品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。5 発注者は,受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により,当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。8 受注者は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9 受注者は,設計図書に定めるところにより,工事の完成,設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。10 受注者は,故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 受注者は,支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは,監督職員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保)第16 発注者は,工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。2 受注者は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。3 工事の完成,設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第16において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,当該工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。4 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。(設計図書不適合の場合の改造義務,破壊検査等)第17 受注者は,工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において,監督職員がその改造を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適- 7 -合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 監督職員は,受注者が第13第2項又は第14第1項から第3項までの規定に違反した場合において,必要があると認められるときは,工事の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか,監督職員は,工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,当該相当の理由を受注者に通知して,工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。(条件変更等)第18 受注者は,工事の施工に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督職員に通知し,その確認を請求しなければならない。一 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。
)二 設計図書に誤謬又は脱漏があること三 設計図書の表示が明確でないこと四 工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと2 監督職員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後14日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,次の各号に掲げるところにより,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第19 発注者は,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工事の中止)第20 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって,受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若し- 8 -くは工事現場の状態が変動したため,受注者が工事を施工できないと認められるときは,発注者は,工事の中止内容を直ちに受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,工事の中止内容を受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。3 発注者は,前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(著しく短い工期の禁止)第21 発注者は,工期の延長又は短縮を行うときは,この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(受注者の請求による工期の延長)第22 受注者は,天候の不良,第2の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に工期の延長変更を請求することができる。2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,工期を延長しなければならない。発注者は,その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,請負代金額について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮等)第23 発注者は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮変更を受注者に請求することができる。2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工期の変更方法)第24 工期の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が工期の変更事由が生じた日(第22の場合にあっては,発注者が工期変更の請求を受けた日,第23の場合にあっては,受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。(請負代金額の変更方法等)第25 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。3 契約書及びこの契約基準の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は,前項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額(請- 9 -負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。4 第1項の規定による請求は,第26の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては,同項中「請負契約締結の日」とあるのは,「直前の第26に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することのできない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,請負代金額が著しく不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定にかかわらず,請負代金額の変更を請求することができる。7 前2項の場合において,請負代金額の変更額については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。8 第3項及び前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が第1項,第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。(臨機の措置)第27 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。3 監督職員は,災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者がその費用を負担する。(一般的損害)第28 工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第29第1項若しくは第2項又は第30第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第29 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害(第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第29において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管- 10 -理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第30 工事目的物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)であって,発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により,工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第30において同じ。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13第2項,第14第1項若しくは第2項又は第38第3項の規定による検査,立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31 発注者は,第8,第15,第17から第20まで,第22,第23,第26から第28まで,第30又は第34の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき- 11 -事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第32 受注者は,工事が完成したときは,その旨を完成通知書により発注者に通知しなければならない。2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,工事の完成を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,工事目的物を最小限度破棄して検査することができる。3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。4 発注者は,第2項の検査によって工事の完成を確認した後,受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。5 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。6 受注者は,工事が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。(請負代金の支払)第33 受注者は,第32第2項(第32第6項後段の規定により適用される場合を含む。
この場合においては,発注者は,当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。6 部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。(部分引渡し)第39 工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについては,第32中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,「完成通知書」とあるのは「指定部分完成通知書」と,第32第5項及び第33中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて,これらの規定を準用する。2 前項の規定により準用される第33第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は,次の式により算定する。この場合において,指定部分に相応する請負代金の額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の規定により準用される第33第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第40 国庫債務負担行為に係る契約においては,発注者は,予算上の都合その他の必要があるときは,各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額を変更することができる。(国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則)第41 国庫債務負担行為に係る契約の前金払については,第35中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と,第35及び第36中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38第1項の請負代金相当額(以下第41及び第42において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において,当該会計年度の当初に部分払をしたときは,当該超過額を控除した額)」と読み替えて,これらの規定を準用する。ただし,この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。2 前項の場合において,契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには,同項の規定より準用される第35第1項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。- 14 -3 第1項の場合において,契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには,同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。4 第1項の場合において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには,同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず,受注者は,請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。5 第1項の場合において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには,その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては,第36第3項の規定を準用する。(国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第42 国庫債務負担行為に係る契約において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては,受注者は,当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし,契約会計年度以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。2 この契約において,前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については,第38第6項及び第7項の規定にかかわらず,次の式により算定する。一 中間前払金を選択しない場合部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額二 中間前払金を選択した場合部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額3 第1項本文の規定にかかわらず,中間前払金を選択した場合には,出来高超過額について部分払を請求することはできない。(契約不適合責任)第43 発注者は,引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは,受注者に対し,目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は,履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)- 15 -第44 発注者は,工事が完成するまでの間は,第45又は第46の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第45 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。一 第5第4項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二 正当な理由なく,工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。三 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。四 第10第1項第2号又は第3号に掲げる者を設置しなかったとき。五 正当な理由なく,第43第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第46 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。一 第5第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 第5第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において,その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ,契約の目的を達成することができないものであるとき。五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。八 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が第45の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下第46において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下第46において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。十 第50又は第51の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える- 16 -目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が,イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第47 第45各号又は第46各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,第45及び第46の規定による契約の解除をすることができない。(契約保証金)第48 受注者は,契約保証金を納入した契約において,請負代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として,発注者の指示に従い,直ちに納入しなければならない。2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において,契約保証金を納入しているときは,当該契約保証金は,発注者に帰属するものとする。(公共工事履行保証証券による保証の請求)第49 第4第1項又は第4項の規定による保証が付された場合において,受注者が第45各号又は第46各号のいずれかに該当するときは,発注者は,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人に対して,他の建設業者を選定し,工事を完成させるよう,請求することができる。2 受注者は,前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して,この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には,代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
一 請負代金債権(前払金又は部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として,受注者に既に支払われたものを除く。)二 工事完成債務三 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)四 解除権五 その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)3 発注者は,前項の通知を代替履行業者から受けた場合には,代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人から保証金が支払われたときは,この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は,当該保証金の額を限度として,消滅する。(受注者の催告による解除権)第50 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽- 17 -微であるときは,この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第51 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。一 第19の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第20の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは,6月)を超えたとき。ただし,中止が工事の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第53 発注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合においては,出来形部分を検査の上,当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。3 第1項の場合において,第35(第41において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは,当該前払金の額(第38及び第42の規定による部分払をしているときは,その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において,受領済みの前払金額になお余剰があるときは,受注者は,解除が第45,第46又は第54第3項の規定によるときにあっては,その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を,解除が第44,第50又は第51の規定によるときにあっては,その余剰額を発注者に返還しなければならない。4 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,支給材料があるときは,第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき,又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 受注者は,この契約が工事の完成前に解除された場合において,工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。- 18 -8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第45,第46又は第54第3項の規定によるときは発注者が定め,第44,第50又は第51の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第4項後段,第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第54 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。三 第45又は第46の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,請負代金額の10の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第45又は第46の規定により,工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更正手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し,発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,年3パーセントの割合で計算した額とする。6 第2項の場合(第46第9号又は第11号の規定により,この契約が解除された場合を除く)において,第4の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第55 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。一 第50又は第51の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第33第2項(第39において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延利息率を乗- 19 -じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第56 受注者(共同企業体にあっては,その構成員)が,次に掲げる場合のいずれかに該当したときは,受注者は,発注者の請求に基づき,請負代金額(この契約締結後,請負代金額の変更があった場合には,変更後の請負代金額。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し,受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し,又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより,公正取引委員会が受注者に対し,独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは,受注者等に対する命令で確定したものをいい,受注者等に対して行われていないときは,各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)において,この契約に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により,受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において,この契約が,当該期間(これらの命令に係る事件について,公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し,受注者(法人にあっては,その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 この契約に関し,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは,受注者は,発注者の請求に基づき,請負代金額の10分の1に相当する額のほか,請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について,独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において,受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3 受注者は,契約の履行を理由として,第1項及び第2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は,発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(契約不適合責任期間等)第57 発注者は,引き渡された工事目的物に関し,第32第4項又は第5項(第39においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下第57において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下第57において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず,設備機器本体等の契約不適合については,引渡しの時,発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ,受注者は,その責任を負わない。
Ⅰ.分別解体等及び再資源化の義務付け建設工事の現場における特定建設資材廃棄物を基準に従って分別(=分別解体等)しつつ工事を施工,分別した特定建設資材廃棄物の再資源化等1.建設工事の規模に関する基準(法第9条,政令第2条)工事の種類 規模の基準建築物に係る解体 80㎡ 以上建築物に係る新築・増築 500㎡ 以上建築物に係る新築,増築,解体以外(修繕,模様替) 1億円 以上その他の工作物に係る解体・新築 500万円 以上(注)基準面積は床面積の合計,金額については請負代金相当額。
2.分別解体等の施工方法(法第9条第2項,省令第2条第1項)① 対象建設工事に係る建築物等に関する事前調査の実施建築物等,周辺,作業場所,搬出経路,残存物品,付着物等② ①の調査に基づく分別解体等の計画の作成③ ②の計画に従い,工事着手前における作業場所の確保等の事前措置の実施作業場所・搬出経路の確保,残存物品の搬出,付着物の除去等④ ②の計画に従い,工事の施工3.分別解体等の手順(法第9条第2項,省令第2条第3,4項)①建築物ア 建築設備,内装材等の取り外しイ 屋根ふき材の取り外しウ 外装材及び構造耐力上必要な部分(基礎及び基礎ぐい以外を除く)の取り壊しエ 基礎及び基礎ぐいの取り壊し②工作物(建築物以外のもの)ア さく,照明設備・標識等の附属物の取り外しイ 工作物のうち基礎以外の部分の取り壊しウ 基礎及び基礎ぐいの取り壊し4.分別解体等の方法(法第9条第2項,省令第2条5,6項)①手作業又は手作業及び機械による作業②建築設備,内装材,屋根ふき材等の取り外しの場合は,原則,手作業による。
5.特定建設資材廃棄物(法第2条第5,6項,政令第1条)① コンクリート塊② アスファルト・コンクリート塊③ 廃木材Ⅱ.これら義務付けを確保するための措置(1) 発注者・受注者間の契約手続きに関する規定を定め,都道府県知事に対する工事の事前届出,発注者から受注者への適正なコストの支払い等を確保(2) 解体工事業者の登録制度の創設により,不良・不適格業者の解体工事への参入を抑止し,解体工事の適正な施行を確保(平成13年5月30日施行済み)Ⅲ.法・施行令(抄)○分別解体等実施義務(法第 9 条)特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が第三項又は第四項の建設工事の規模に関する基準以上のもの(以下「対象建設工事」という。)の受注者又はこれを請負契約によらないで自ら施工する者は,正当な理由がある場合を除き,分別解体等をしなければならない。
(法第 2 条 3 項)この法律において「分別解体等」とは,次の各号に掲げる工事の種別に応じ,それぞれ当該各号に定める行為をいう。
一 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の全部又は一部を解体する建設工事(以下「解体工事」という。)建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為二 建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事(以下「新築工事等」という。)当該工事に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為○建設工事の規模に関する基準(政令第 2 条)法第 9 条第 3 項の建設工事の規模に関する基準は,次に掲げるとおりとする。
一 建築物に係る解体工事については,当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が80㎡であるもの二 建築物に係る新築又は増築の工事については,当該建築物(増築工事にあっては,当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が500㎡であるもの三 建築物に係る新築工事等(法第 2 条第 3 項第 2 号に規定する新築工事等をいう。以下同じ。)であって前号に規定する新築または増築の工事に該当しないものについては,その請負代金の額(法第 9 条第 1 項に規定する自主施工者が施工するものについては,これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額。次号において同じ。)が1億円であるもの四 建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等については,その請負代金の額が,5百万円であるもの○特定建設資材廃棄物(法第 2 条 5 項)この法律において「特定建設資材」とは,コンクリート,木材その他の建設資材のうち,建設資材廃棄物となった場合におけるその再資源化が資源の有効な利用及び廃棄物の減量を図る上で特に必要であり,かつ,その再資源化が経済性の面において制約が著しくないと認められるものとして政令で定めるものをいう。
(法第 2 条 6 項)この法律において「特定建設資材廃棄物」とは,特定建設資材が廃棄物となったものをいう。
(政令第 1 条)法第2条第5項のコンクリート,木材その他建設資材のうち政令で定めるものは,次に掲げる建設資材とする。
一 コンクリート二 コンクリート及び鉄からなる建設資材三木材四 アスファルト・コンクリート○再資源化等(法第 2 条 8 項)この法律において建設資材廃棄物について「再資源化等」とは,再資源化及び縮減をいう。
(法第 2 条 4 項)この法律において建設資材廃棄物について「再資源化」とは,次に掲げる行為であって,分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬または処分(再生することを含む)に該当するものをいう。
一 分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について,資材又は原材料として利用すること(建設資材廃棄物をそのまま用いることを除く。)ができる状態にする行為二 分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて,熱を得ることに利用することができる状態にする行為(法第 2 条 7 項)この法律において「縮減」とは,焼却,脱水,圧縮その他の方法により建設資材廃棄物の大きさを減ずる行為をいう。
(法第16条)対象建設工事受注者は,分別解体等に伴った生じた特定建設資材廃棄物について再資源化しなければならない。ただし,特定建設資材廃棄物でその再資源化について一定の施設を必要とするもののうち政令で定めるもの(以下この条において「指定建設資材廃棄物」という。)に該当する特定建設資材廃棄物については,主務省令で定める距離に関する基準の範囲内に当該指定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設が存在しない場所で工事を施工する場合その他地理的条件,交通事情その他の事情により再資源化をするには相当程度に経済性の面での制約があるものとして主務省令で定める場合には,再資源化に代えて縮減をすれば足りる。
(政令第4条)法第16条ただし書の政令で定めるものは,木材が廃棄物になったものとする。
(省令第 3 条)法 16 条の主務省令で定めた距離に関する基準は,50 キロメートルとする。
○対象建設工事の届出に係る事項の説明等(法第 12 条)対象建設工事の請負契約(他の者から請け負ったものを除く。)を発注しようとする者から直接当該工事を請け負おうとする建設業を営む者は,当該発注しようとするものに対し,少なくとも第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について,これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
(法第10条)対象建設工事の発注者は又は自主施工者は,工事に着手する日の七日前までに,主務省令に定めるところにより,次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 解体工事である場合においては,解体する建築物等の構造二 新築工事等である場合においては,使用する特定建設資材の種類三 工事着手の時期及び工程の概要四 分別解体等の計画五 解体工事である場合においては,解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み六 その他主務省令で定める事項(法第11条)国の期間又は地方公共団体は,前条第1項の規定により届出を要する行為をしようとするときは,あらかじめ,都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
○対象建築工事の請負契約に係る書面の記載事項(法第13条)対象建設工事の請負契約(当該対象建設工事の全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請契約を含む。以下この条において同じ。)の当事者は建設業法第19条第1項に定めるもののほか,分別解体等の方法,解体工事に要する費用その他の主務省令で定める事項を書面に記載し,署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
(参考書式6)説明書平成年月日国立大学法人岡山大学施設企画部長 殿氏名(法人にあつては商号又は名称及び代表者の氏名)(郵便番号 - )電話番号 - -住所建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条第1項の規定により,対象建設工事の分別解体等の計画等に係る事項について説明します。
記1.工事の名称2.工事の場所3.説明内容4.添付資料①別表(別表1から3のうち該当するものに必要事項を記載したもの)□別表1(建築物に係る解体工事)□別表2(建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替))□別表3(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等))②工程の概要を示す資料(できるだけ)図面,表等を利用する。)□欄には,該当個所に「レ」を付すこと。
別表1 (A4)フロン(フロン排出抑制法)□有□無 トン□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。【 】欄には具体的品目を記入すること。【改正:2021年4月1日】備考□建設発生木材 □① □② □③ □④□⑤廃棄物発生見込量建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容その他( )□非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む (ビニール床タイル,スレート波板,スレートボード,スレート瓦,サイディング,ケイカル板 等)【】→右をチェック特定建設資材への付着(□有 □無)その他工程ごとの作業内容及び解体方法□有 □無トントントン(注) ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分種類 量の見込み 発生が見込まれる部分(注)□コンクリート塊分別解体等の計画等建築物の構造築年数年、棟数棟その他( )周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校 □病院 □その他()敷地境界との最短距離 約 m建築物に係る解体工事□木造 □鉄骨鉄筋コンクリート造 □鉄筋コンクリート造□鉄骨造 □コンクリートブロック造 □その他( )建築物の状況周辺状況建築物に関する調査の結果□① □② □③ □④□⑤□アスファルト・コンクリート塊 □① □② □③ □④□⑤建築物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容作業場所 作業場所 □十分 □不十分その他()搬出経路 障害物 □有( )□無前面道路の幅員 約 m通学路 □有 □無その他()残存物品□有□無□家庭用エアコン,テレビ,冷凍冷蔵庫,洗濯・乾燥機(家電4品目)【】→右をチェック□家電リサイクル法に従い適正に処置する。
□PCB使用機器【】→右をチェック□廃棄物処理法及びPCB特別措置法に従い適正に処置する。
□その他【 】特定建設資材への付着物□有( )□無他法令関係石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)□有□飛散性石綿(石綿吹付け,石綿保温材 等)【】→右をチェック□石綿撤去済み□石綿撤去完了予定日( 月 日)□大気汚染防止法・安全衛生法石綿則に従い適正に処置する。
※石綿含有不明建材の場合は、事前調査で石綿の有無を明らかにするか、みなし石綿含有建材として処置する。
□無(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの)【】→右をチェック□フロン排出抑制法に従い適正に処置する。
工程 作業内容 分別解体等の方法①建築設備・内装材等建築設備・内装材等の取り外し□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( )②屋根ふき材屋根ふき材の取り外し□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( )③外装材・上部構造部分 外装材・上部構造部分の取り壊し □ 手作業□ 手作業・機械作業の併用④基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの取り壊し□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用⑤その他( )その他の取り壊し□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用工事の工程の順序 □上の工程における①→②→③→④の順序□その他( )その他の場合の理由( )□内装材に木材が含まれる場合 ①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し□可 □不可不可の場合の理由( )建築物に用いられた建設資材の量の見込み別表2 (A4)フロン(フロン排出抑制法)□有□無□コンクリート塊 □① □② □③ □④□⑤ □⑥□アスファルト・コンクリート塊 □① □② □③ □④□⑤ □⑥□建設発生木材 □① □② □③ □④□⑤ □⑥□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。【 】欄には具体的品目を記入すること。【改正:2021年4月1日】建築物に関する調査の結果備考その他の工事 □有 □無建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容建築物に関する調査の結果作業場所 作業場所 □十分 □不十分特定建設資材への付着物(修繕・模様替工事のみ)□有( )□無その他工事着手前に実施する措置の内容建築物の状況 築年数年、棟数棟その他( )周辺状況建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)分別解体等の計画等使用する特定建設資材の種類□コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材□アスファルト・コンクリート □木材周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校 □病院 □その他()敷地境界との最短距離 約 mその他( )その他()搬出経路 障害物 □有( )□無前面道路の幅員 約 m通学路 □有 □無その他()他法令関係(修繕・模様替工事のみ)石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)□有□飛散性石綿(石綿吹付け,石綿保温材 等)【】→右をチェック□石綿撤去済み□石綿撤去完了予定日( 月 日)□大気汚染防止法・安全衛生法石綿則に従い適正に処置する。
※石綿含有不明建材の場合は、事前調査で石綿の有無を明らかにするか、みなし石綿含有建材として処置する。
□非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む (ビニール床タイル,スレート波板,スレートボード,スレート瓦,サイディング,ケイカル板 等)【】→右をチェック特定建設資材への付着(□有 □無)□無(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの)【】→右をチェック□フロン排出抑制法に従い適正に処置する。
工程ごとの作業内容工程 作業内容①造成等 造成等の工事 □有 □無②基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無③上部構造部分・外装 上部構造部分・外装の工事 □有 □無④屋根 屋根の工事 □有 □無⑤建築設備・内装等 建築設備・内装等の工事 □有 □無⑥その他( )廃棄物発生見込量特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに特定建設資材が使用される建築物の部分及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる建築物の部分種類 量の見込み 使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)トントントン(注) ①造成等 ②基礎 ③上部構造部分・外装 ④屋根 ⑤建築設備・内装等 ⑥その他別表3 (A4)□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用□上の工程における⑤→④→③の順序□その他( )その他の場合の理由( )□コンクリート塊 □① □② □③ □④□⑤ □⑥□アスファルト・コンクリート塊 □① □② □③ □④□⑤ □⑥□建設発生木材 □① □② □③ □④□⑤ □⑥ トン(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他備考使用する特定建設資材の種類(新築・維持・修繕工事のみ)□コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材□アスファルト・コンクリート □木材工作物の状況工作物に関する調査の結果築年数年、棟数棟その他( )周辺状況 周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校 □病院 □その他()敷地境界との最短距離 約 mその他( )建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)分別解体等の計画等工作物の構造(解体工事のみ)□鉄筋コンクリート造 □その他( )工事の種類 □新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事□電気 □水道 □ガス □下水道 □鉄道 □電話□その他( )工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容工作物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容作業場所 作業場所 □十分 □不十分その他()搬出経路 障害物 □有( )□無前面道路の幅員 約 m通学路 □有 □無その他()特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)□有( )□無他法令関係(解体・維持・修繕工事のみ)石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)□有□飛散性石綿(石綿吹付け,石綿保温材 等)【】→右をチェック□石綿撤去済み□石綿撤去完了予定日( 月 日)□大気汚染防止法・安全衛生法石綿則に従い適正に処置する。
※石綿含有不明建材の場合は、事前調査で石綿の有無を明らかにするか、みなし石綿含有建材として処置する。
□非飛散性石綿※石綿含有不明建材を含む (ビニール床タイル,スレート波板,スレートボード,スレート瓦,サイディング,ケイカル板 等)【】→右をチェック特定建設資材への付着(□有 □無)□無その他工程ごとの作業内容及び解体方法工程 作業内容分別解体等の方法(解体工事のみ)①仮設 仮設工事 □有 □無②土工 土工事 □有 □無③基礎 基礎工事 □有 □無④本体構造 本体構造の工事 □有 □無⑤本体付属品 本体付属品の工事 □有 □無⑥その他( )その他の工事 □有 □無工事の工程の順序(解体工事のみ)工作物に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事のみ) トン廃棄物発生見込量特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ)種類 量の見込み使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)トントン
E - 1-A3:―A1:―令和7年7月E- 01図番1 特-縮尺 図面名称図面目録E-E-E-E-040502E-E- 0706E- 08E-E-091003E- 11E-E-E-E-E-E-E-13121415161718備 考縮尺作成年月図面番号図面名称工事名称表紙・図面リスト図面枚数株式会社施設企画部長担当課長検印総合設備コンサルタント 広島事務所設計業務名担当者広島市中区東白島町14-15 所長 濱本 一樹岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)工事岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)設備設計業務岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)工事表紙・図面リスト配置図・付近見取図1/10001/1001/50電力監視設備 システム構成図・機器リスト・機器配置図電力監視設備 改修平面図・撤去平面図 (エネルギーセンター)(特高受変電施設)電力監視設備 更新概要、システム概要、機能・機器仕様鹿田団地全体 受変電設備単線接続図(参考)電力監視制御項目一覧表(2)電力監視制御項目一覧表(3)電力監視制御項目一覧表(4)電力監視制御項目一覧表(5)電力監視制御項目一覧表(6)電力監視制御項目一覧表(7)電力監視制御項目一覧表(8)電力監視制御項目一覧表(9)電力監視制御項目一覧表(10)電力監視設備 機器姿図(参考)電力監視設備 機器設置状況(参考)電力監視制御項目一覧表(1)電気設備工事特記仕様書〇〇○ 複写図 製本(A4版黒厚紙表紙金文字入り)(__部)項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 項 目Ⅰ 工 事 概 要1.完成期限 2.2.特記仕様 1)項目及び特記事項は、●印の付いたものを適用する。
表を示す。
4)項目に記載の 内表示番号は、文科仕様書の当該項目、当該図又は当該当該表を示す。
3)項目に記載の[第 編 . . ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は表を示す。
工事場所(1)本特記仕様書の表記 2)項目に記載の(第 編 . . )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該(2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。
① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、 保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチ レンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する 「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。
② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少な い材料を使用する。
③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘ キシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を 使用する。
④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホル ムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて 少ない材料を使用したものとする。
機材の品質等(第1編1.4.2)[第1編1.4.2]機 材 名耐震措置最大電力500〔kW〕以上の場合においても、電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく有資格者により施工を行う。
(無停電回路含む)フラッシュプレート電線の色別(第3編1.1.4)[第2編2.1.4]配線及び主回路の導体の色別は、次による。
標準仕様書による。
配線及び主回路の導体の色別は、下記による。
圧高 低 圧 配 線 分 電三相3線式三相3線式三相4線式単相2線式単相3線式直流2線式(1)分岐回路の色別(2)発電回路の第2相(3)切替回路の2次側(4)漏電遮断器回路の接地左右・上下及び遠近の別は、正面から見た状態共通事項類盤第1相 第2相 第3相 中性相赤 赤 赤(青) 赤赤 青 白接地側 白青接地側 白白 青青 黒 黒 白 白分岐前の色別による。
接地側の電線の色は黄色とする規定しない。
配線(1)~(4)による。
ア)左右の別は、左からとする。
イ)上下の別は、上からとし、直流2線式 は、下からとする。
ウ)遠近の別は、近いほうからとし、直流 2線式は、遠いほうからとする。
電気方式備考(a)配電盤類については、次による。
(1)左右、遠近の別は、各回路部分における主となる開閉器の操作側又は これに準ずる側から見た状態とし、分電盤類による。
(2)三相回路又は単相3線式回路より分岐する回路は、分岐前の色別による。
(3)三相交流の相は、第1相、第2相、第3相の順に相回転するものとする。
(b)屋外架空配線の色別は、本表によらなくてよい。
(c)接地線の色別は、監督職員の承諾を受けること。
(第2編2.1.3)専用接地極とした時の接地線は、監督職員と協議し、一般接地線と色別を区別する。
他工事又は 図面に特記なき場合は、工事区分表による。
他工種との取り合い特殊場所特殊場所は下記による。
塩害を受けるおそれのある場所蟻害を受けるおそれのある場所腐食性ガスのある場所危険物等貯蔵場所粉じん危険場所ガス蒸気危険場所気密性を要する場所特 殊 場 所 の 内 容 適用する場所 危険場所の種別 危険物の種類既存躯体への穿孔[第1編2.11.1~5]走査式埋設物調査 放射線透過検査フラッシュプレートは、図面に特記なき場合、( )とする。
はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、下記による。
設計用標準水平震度上層階屋上及び塔屋中間階地階・1階特定の施設 一般の施設機 器防振支持の機器水 槽 類機 器防振支持の機器水 槽 類機 器防振支持の機器水 槽 類機 器 種 別重要機器 一般機器 重要機器 一般機器・上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、 10~12階建の場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階とする。
・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの・重要機器は次のものを示す。
発電装置(防災用) 直流電源装置交流無停電電源装置 交換機 自動火災報知受信機中央監視装置・水槽類には燃料小出タンクを含む。
②設計用鉛直地震力 設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。
(2)横引き配管等の耐震指示は、施設の分類に応じたものとする。
2.0 1.5 1.5 1.02.0 2.0 2.0 1.52.0 1.5 1.5 1.01.5 1.0 1.0 0.61.5 1.5 1.5 1.01.5 1.0 1.0 0.61.0 0.6 0.6 0.41.0 1.0 1.0 0.61.5 1.0 1.0 0.6(1)設備機器の固定は、施設の分類並びに機器の種別、重要度及び設置階に応じて、 次の設計用水平地震力及び設計用鉛直地震力に対し、移動、転倒、破損などが 生じないようにする。
①設計用水平地震力(独立行政法人建築研究所監修)による。
設備機器の固定は、次によるほか、「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」(1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。
(2)下表に機材名が記載された製造業者等は、次の事項を満たす証明となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、次の事項を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合は、証明となる資料等の提出を省略することができる。
〇 品質及び性能に関する試験データを整備していること。
〇 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。
〇 安定的な供給が可能であること。
〇 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
〇 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
〇 販売、保守等の営業体制を整えていること。
電気保安[第1編1.3.2](第1編1.3.2)技術者項 目 特 記 事 項適用区分 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。
積雪荷重風圧力風速(Vo=地表面粗度区分( Ⅰ Ⅱ Ⅲ建設省告示第1455号における区域 別表(項 目 名 電気保安技術者4. 高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、7. 2級電気工事施工管理技士の資格を有する者 験に合格した者6. 公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧試 の検定に合格した者5. 旧電気工事技術者検定規則による高圧電気工事技術者 省令第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者3. 第1種電気工事士の資格を有する者2. 1級電気工事施工管理技士の資格を有する者1. 第3種電気主任技術者以上の資格を有する者 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する8. 第2種電気工事士の資格を有する者この工事現場に下記のいずれかの電気保安技術者を選任する。
工事用電力を構外から引き込む場合は、法令に基づく有資格者を定め、監督職員に報告する。
教育施設の電気工学以外の工学に関する学科において一般電気工学(実験を含む)に関する科目を修めて卒業した者9. 短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の[第1編1.3.3](第1編1.3.3)施工条件環境への配慮(第1編1.4.1)[第1編1.4.1](1)本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針する場合は、判断の基準等を満たすものとする。
(令和4年2月閣議決定)」に定める特定調達品目「公共工事」の品目を調達(5) その他の発生材1)品 名2)処理方法(4) 再生資源化するもの1)品 名(3) 現場において再利用するもの1)品 名2)使用場所(2) 特別管理産業廃棄物1)品 名2)処理方法(1) 引渡しを要するもの1)品 名2)引渡し先3)集積場所4)集積方法発生材の処理等(第1編1.3.9)[第1編1.9.1]発生材の処理は、下記による。
電源周波数大学構内での喫煙は厳禁とする。(屋外・車中を含む。) ●する工法を採用すること。やむを得ず騒音・振動・粉塵の発生を伴うと予想される騒音・振動・粉塵の発生を伴うと予想される作業実施の際には、その発生を抑制工法を使用する場合は、第三者にその影響を及ぼさない措置を講じること。
本工事場所周辺の構内建物では、工事期間中に置いても通常の教育・研究等を行っているため、工事施工においては、その教育・研究等に配慮した施工計画をたて、監督職員の承諾を受けること。
本工事範囲の高圧ケーブル更新工事については、中国電力(株)に工事に伴う届け出及び申請等を行うこと。
● ● 〇事前に協議を行い、合意に基づく施工計画により作業を実施する。
分離発注される建築工事、機械設備工事の受注者と工程・施工区分等についてまた、敷地外であっても大学周辺での喫煙については慎むこと。
○○○ ○ ○ ○ ○○○○〇〇 金属製(ステンレス、新金属を含む) 樹脂製 ○ 50Hz 60Hz 〇○ ○○ ○ ○〇〇〇●●● ●●○ ●● ●●●●ピット・共同溝 - 特-1 -〇紙媒体(__部) ●電子データ(PDF、Ecel、Word)石綿含有材料の事前調査工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有材料の事前調査を行う。
足場その他(第1編2.1.1)[第1編2.2.2]別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。
本工事で設置する。
「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
内部足場( ○ 種 ○ 種) 外部足場(○ 種 ○ 種)発生残土の 埋戻し後の建設発生土は、監督職員が指示する構内の場所に敷均しとする。
処理(第1編2.2.1)[第1編2.3.1][第1編1.8.2~3]電子納品は次による。
貸与条件:貸与するCADデータを本工事における施工図又は完成図作成のため以外に使用しないこと。
(2)電子納品の対象は上記によるほか、監督職員と受注者で協議を行う。
(3)電子成果品は、提出前にウイルス対策を実施したうえで監督職員に提出する。
(4)提出方法及びファイル形式は以下による。
※紙媒体はA4版ファイル綴じ、電子データはPDF形式とする。
○○ ○○〇次の露出配管は、塗装を行う。金属管の塗装及び仕上げ(第1編2.7.1)[第1編2.8.1]))●以上とする。
屋外に敷設する露出配管で溶融亜鉛メッキ仕上げを使用する場合は付着量300g/㎡ ●工 事 写 真 (JPEG)〇紙媒体(__部) ●電子データ(PDF) ● ●諸手続書類(写)〇紙媒体(__部) ●電子データ(PDF) ● 機器完成図● 保全に関する資料負荷設備台帳試験成績書●紙媒体( 1部) ●電子データものとする。なお、特記なき場合は、設計用水平震度は、次による。
機器の重量[kN]に、地域係数 0.9 及び次に示す設計用標準水平震度を乗じた機材の検査等機材の検査に伴う試験(第1編1.4.4~5)[第1編1.4.5~6]監督職員の行う機材の検査及び機材検査に伴う試験は下記による。
検 査 試 験 摘 要調査範囲 ( 図示 )施工調査[第1編1.5.1~3]本工事 別途 ) ( 事前調査調査項目 ( )調査方法 ( 図示 )施工の検査等施工の検査に伴う試験施工の立会い等[第1編1.6.4~6]下記の施工部分は監督職員の施工の検査、施工の立会及び施工検査に伴う試験を受けるものとする。
施 工 部 分 検 査 立 会 試 験 摘 要(第1編1.5.3~5)完成時の 工事完成後提出する完成図等の種類及び提出部数は下記による。
提出図書(第1編1.7.1~3)[第1編1.11.1~3]名称 体 裁 等完 成 図〃〃〃原図 〇A1版(__部) 〇A3版(__部)○○○○○●受変電設備 ● ● ●●●施 工 図CADデータ(電子納品)及び電子データ(PDF)CADデータ(電子納品)及び電子データ(PDF)32 m/s)34 )●機 材 名受変電設備 ● 搬入時外観検査●●既存調査●工事対象エリア●目視複写図 仮製本 ●A1版(_1部) ●A3版(_2部)●屋内(電気室、機械室、EPS、PS以外●屋外(全て電気工事士CADデータ:JWW、DXF及びPDF 提出方法:CD又はDVDに保存し、2部提出する。
●配電盤(変圧器)電灯設備構内通信線路構内配電線路中央監視制御設備火災報知設備防犯・入退室管理設備駐車場管制設備監視カメラ設備テレビ共同受信設備誘導支援設備拡声設備映像・音響設備情報表示設備構内交換設備構内情報通信網設備発電設備電力貯蔵設備受変電設備雷保護設備電熱設備電気自動車用充電設備動力設備工 事 種 目建物別及び屋外 工 事 種 別建 物 名 称階 数構 造工 種延べ面積(㎡)建築面積(㎡)建築基準法による消防法施行令別表第一の区分改修面積(㎡)備 考3.建物概要4.工事種目(●印の付いたものが対象工事種目)概成工期 無5. ) 対象部分( 有 無 指定部分有 6.指定部分工期 年 月 日Ⅱ 工 事 仕 様ものを適用する。
(1)1.共通仕様仕様書を適用する。
(2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの特記発生材処理(第1編1.1.2)、[第1編1.1.2]文部科学省電気設備工事標準仕様書(特記基準)(令和4年版)(以下「文科仕様書」という。)文部科学省電気設備工事標準図(特記基準)(令和4年版)(以下「文科標準図」という。)○○ ○ ○ ○ ○ ○○● ● ● ● ● ●●●国立大学法人岡山大学工事請負等契約要項(平成16年4月1日学長裁定)別記第1号の工事請負工事写真撮影要領(令和5年9月)○なお、機械設備工事の特記仕様書は( )図、建築工事の特記仕様書は( )図による。
○湿気の多い場所作成年月縮尺 工事名称図面名称図面番号 図面数○ ●公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)(以下「標準仕様書」という。)公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)(以下「改修標準仕様書」という。)公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和7年版)(以下「標準図」という。)○ Ⅳ)○ 太陽光発電設備 ○ ●●○ ●○PHSアンテナコンクリートがら○ ○一式 一式令和 8年 11月27日(金曜日)エネルギーセンター模様替R造1,005㎡2,492㎡15項模様替 -㎡ -㎡特高受変電施設R造地上2階 地上2階 地下1階514㎡689㎡15項エネルギーセンター 特高受変電施設〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇一式 一式● 〇 令和 年 月 日( 曜日)〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 令和 7年 8月 岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)工事岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)工事(1)貸与する設計図CADデータの著作者名:(株)総合設備コンサルタント ファイル形式:JWW〇〇契約基準、現場説明書、図面 18枚及び本特記仕様書1枚によるほか、●印の付いた〇 特記仕様書岡山県岡山市北区鹿田町二丁目5番1号(岡山大学鹿田団地構内)-E - 2配置図・付近見取図令和7年7月備 考縮尺作成年月図面番号図面名称工事名称 図面枚数株式会社検印総合設備コンサルタント 広島事務所設計業務名広島市中区東白島町14-15 所長 濱本 一樹岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)工事岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)設備設計業務A1:1/1000A3:1/2000DN100m東山(一)団地間至姫路至宇野R30宇野線山 陽 新 幹 線山 陽 本 線伯 備 線至倉敷至宇野東山(二)団地小橋団地県庁郵便局吉備線西警察署R53N京山R180備前御門至総社山 陽 新 幹 線山 陽 本 線古京団地0.51.0旭西川市役所大供団地大元川至津山0大学団地岡山大学百R250至津山法界院津山線津島団地後楽園岡山城電話局裁判所総合グランド岡山県岡 山 駅操山1.5㎞川案内図岡山大学鹿田団地構内本工事場所岡山市北区鹿田町二丁目5番1号50m配置図 S=1/100030m 10m 0m地域医療人育成センターおかやま(MUSCAT CUBE)総合トリアージ・ステーション焼却炉棟鹿田分館附属図書館民 有 地7m立体駐車場11m市 道市 道民 有 地機械棟Junko立体駐車場HallFukutakeボイラー室連絡通路管理棟基礎医学棟門衛所・講堂(旧生化学棟)鹿田会館(旧栄養学棟)医学資料棟守衛所歯学部棟・外来診療棟(医科・歯科)層撮影装置室民 有 地テニスコート立体駐車場テニスコート看護師宿舎校友会クラブ棟A棟校友会クラブ棟B棟弓道場学生BOX標本保存庫保健学科棟グラウンド校友会クラブ棟D棟基礎医学教育研究棟解析部門鹿田施設光・放射線情報講義実習棟動物資源部門鹿田施設体育館及武道場基礎研究棟医歯薬融合型記念会館旧RI研究センターMRI断総合教育研究棟臨床講義棟入院棟総合診療棟東棟総合診療棟西棟臨床研究棟中央診療棟機械棟⑤N夏季主風向冬季主風向中国地方建設局北消防署岡山大学病院外来診療棟(医科)エネルギーセンター特高受変電施設本工事建物凡例-A3:―A1:―E - 3 付属品 : キーボード、マウス、スピーカ 液晶モニタ(3) その他 ハード保守 : 10年間オンサイト保守(サーバ本体) OS :MS WINDOWS Server 2019以上 ストレージ : HDD1TB(RAID1構成)以上 メモリ :32GB以上 CPU : Xeon E-2278G 相当以上 筐体 : デスクトップタイプ、24時間稼働モデル。
(2) 仕様 2 式 (冗長化構成)(1) 数量(1) 数量 2 式 (1回線 × 1式)(2) 仕様 ポート(LOCAL) ポート(REMOTE): 100BASE-FX × 1: 100BASE-TX × 1 使用ケーブル:UTPケーブル(カテゴリー6以上)…100BASEーTX:GI50/125 マルチモード、GI62.5/125マルチモードファイバ…100BASE-FX 参照のみ可(5) ゲスト権限(4)参照のみ可オペレータ1権限統合履歴の削除、制御グループの設定不可(3)オペレータ2権限(2)エンジニア権限統合履歴の削除不可制限なし(1)管理者権限ユーザ管理7.警報レベルと連動し積層型表示灯を点灯積層型表示灯(4)定義情報に従いメールで通知メール通知(3)発生/復旧をそれぞれ通知警報通知方法(2)システム故障/重故障/中故障/軽故障/ガイダンスレベル(1)警報管理6.SQL Server 2016以上 もしくは同等機能のDatabaseデータ保存(5)周期ごとにグループ単位で表示 最大8ペン/1画面トレンド表示(4)60秒周期で1年、5秒周期で2ケ月、1秒周期で30日)(3) 保存期間/記録周期8以上ペン数/グループ(2)4,000以上グループ数(1)トレンド管理5.(3) 任意の期間の統合履歴情報をCSV形式で保存(2) 絞り込み検索や並び替えも機能(1) 機器の操作、状態、警報、メッセージなどの履歴情報を時系列で表示1.総合履歴表示3-2詳細機能 出力後は用途に応じて絞り込みや並べ替えが自由に編集可能(4) 帳票データはExcel形式で表示でき、その場で修正可能出来る事(5) CSV形式で外部出力が出来る事 最小、差分、合計)に従ってデータが可能(3) 日報項目、月報項目、年報項目が登録でき、それぞれの集計種別(瞬時、平均、最大(2) 天気情報も追加で登録(1) 日報、月報、年報、年度報2.帳票機能(2) 任意にて周期のトレンド記録が可能(1) 最大4,000点(60秒周期)のTAGのデータを、ヒストリカルトレンドとして記録可能3.トレンド機能(2) 出力・保存したデータは事務所のPCなどの外部端末で専用ビューアで表示可能(1) 運転データの保存先に外部ストレージを指定し、自動的にデータの出力・保存が可能4.アーカイブ機能(7) 警報の状態に応じて、表示灯を点滅・点灯(6) ネットワークを経由し、積層型表示灯の点灯・ブザーで警報発生を通知(5) メール自動送信する時間を設定可能(4) 事前に登録したメールアドレスに警報発生メールを自動送信(3) 出力音声は任意のWAVファイルで変更可能な事(2) 5つのレベル(システム、重・中・軽故障、メッセージ)に応じてメッセージの音声出力(1) 「アラーム」メッセージが発生した場合、画面の最上部に最新の警報として表示する事5.アラーム機能(2) 監視値は夏季/冬季/曜日/時間帯ごとに設定可能 る前に警報を出力する事(1) 監視周期とエネルギー使用の監視値をあらかじめ設定し、使用予測量が監視値を超え6.デマンド機能 「定刻イベント」が設定可能(4) マスタスケジュールとは別に、直近の7日間の動作を一時的に変更、追加、削除が可能(3) 開始と終了を指定する「範囲イベント」、指定した時刻に1回だけ制御出力を行う(2) 制御グループに対し、期間または曜日ごとにイベント(DO、AO制御)可能(1) あらかにめ設定されたスケジュールに沿って、DOおよびAO出力可能7.スケジュール機能: 10年間オンサイト保守(パソコン本体) ハード保守 付属品 : キーボード、マウス、スピーカ: 23.8インチ(解像度1920×1080ドット)以上 液晶モニタ(3) その他 OS :MS WINDOWS 10 Enterprise 2019 LTSC以上 ストレージ : HDD512GB以上 メモリ :16GB以上 CPU : Core i5-12500 相当以上 筐体 : デスクトップタイプ、24時間稼働モデル。
(2) 仕様 1 式(1) 数量: A4用紙(1年間分)、トナーカートリッジ各色(1年間分) 付属品: 帳票印刷、画面コピ― 用途(3) その他 インタフェース: USB、LAN(100BASE-TX以上) 用紙サイズ :A4 印字色 : フルカラー 印字方式 : 電子写真方式(2) 仕様 1 式(1) 数量 付属品 用途: ラックマウントキット、UPS管理ソフト、WEB/SNMPカード: サーバ、クライアントパソコン、ネットワーク機器用バックアップ電源(3) その他 バックアップ時間:10分間(負荷1300W) バッテリ :小型鉛蓄電池: 無瞬断(切り替え時間、正弦波(波形): 100,105,110,115,120V±2%、50/60hZ±0.1% 交流出力 : 定格出力容量3kVA/2100W 交流入力 : 85V~138V (50/60Hz)、最大入力電流:30A 運転方式 :常時インバータ給電方式(2) 仕様 2 式(1) 数量: サーバ画面表示 用途(3) その他:3,840×2,160 表示画素数:カラーTFT液晶、LEDバックライト 液晶パネル 表示サイズ(2) 仕様(1) 数量 2 式: ラックマウントキット 付属品: 監視・制御系LAN用(6式)、情報系LAN用(1式) 用途(3) その他 使用ケーブル:UTPケーブル(カテゴリー6以上) ポート数:SFP/SFP+ × 2ポート(2) 仕様 7 式(1) 数量: ラックマウントキット 付属品: 監視・制御系LAN用(冗長化) 用途(3) その他サポート機能 使用ケーブル:UTPケーブル(カテゴリー6以上):IP/VLAN、GVRP:1/ 2.5/ 5/ 10G BASE-T:SFP/SFP+ × 2ポート ポート数(2) 仕様(1) 数量:DC電源ユニット×1式(RS盤側) 付属品(3) その他:情報系LAN 特高受電所向け 用途(1) 大学キャンパス内の電力監視装置(中央監視装置)の更新とする 行えるものとする(5) 50型液晶モニターに電力監視サーバーの画面を表示する(4) 電源は専用のUPSより供給する 構築する 構築する2(6) データ保存(5) 印字方法(4) 保存期間(3)データ種別帳票枚数(2) SQL Server 2016以上 もしくは同等機能のDatabase 手動印字 自動印字(印字時刻設定可能) 日報:2,000日 月報:100ヶ月 年報:20年瞬時、差分、最大、最小、合計、平均1,000枚天気/日報/月報/年報(年度報)帳票種別(1)帳票管理4.表示形式(2)タブ形式 マルチウィンドウ表示、フローティング表示可帳票(3) 保存期間(最大値):日報:2,000日 月報:100ヶ月 年報:20年収集点数:4,500点(日報項目1,500点,月報項目1,500点,年報項目1,500点) 保存期間(初期値):60秒周期で1年、5秒周期で2ケ月、1秒周期で30日)収集点数:500点~4,000点(60秒周期で4,000点、5秒周期で2,000点、1秒周期で500点)ヒストリカルトレンド(2)365,000件 警報、操作、メッセージ履歴の合計履歴(1)データ保存期間2.サーバ最大2台、クライアント最大6台端末パソコン接続台数(5)MICREX-SX、MELSEC接続可能コントローラ(4)最大30台コントローラ接続台数(3)PLC信号収集周期(2)5,000点以上1秒~TAG数(擬似内部計器数)(1)1.共通3-1基本仕様 13)_その他LANケーブル・キーボード等含む:1式 12)_UPS(1kVA):1台 11)_UPS(3kVA):2台 10)_メディアコンバータ用電源ユニット:1台(3) 電力監視装置として受電電設備の状態・故障・電流・電圧・電力・電力量の監視が(3) レイヤー3スイッチは2重化とし、1台が故障した場合でも監視が可能なシステムを(2) 電力監視端末1・2はクライアントとして機能し、サーバーが1台故障しても、正常に 稼働しているサーバーに自動的に接続し監視が可能なシステムを構築する(1) 電力監視サーバーは、2重化とし1台が故障した場合でも監視が可能なシステムをFull HD(1920×1080)以上画面管理3.表示解像度(1)(3) 記録したトレンド履歴は、自由な周期でリアルタイムデータと同時に表示可能 3 式13機器仕様4更新概要システム概要機能仕様(2) エネルギーセンター・特高受変電施設に設置された機器を対象とする4-1 電力監視サーバー1・24-2 電力監視端末14-3 カラープリンタ 3)_電力監視端末1(パソコン本体・液晶モニター):1式 5)_カラープリンタ(帳票・画面印刷用):1台 7)_レイヤー2スイッチングHUB:7台 6)_レイヤー3スイッチングHUB:3台(予備機含む)4-7 レイヤー3スイッチングHUB4-6 レイヤー2スイッチングHUB 4)_電力監視端末2(パソコン本体・液晶モニター):1式(特高受変電施設) 8)_スイッチングHUB:1台(特高受変電施設):10/100/1000BASE-T × 16ポート:10/100/1000BASE-T × 28ポート 9)_メディアコンバータ(マルチモード):2台4-8 メディアコンバータ 1)_電力監視サーバー1(サーバー本体・液晶モニター・大型ディスプレイ):1式 2)_電力監視サーバー2(サーバー本体・液晶モニター・大型ディスプレイ):1式4-5 大型ディスプレイ:50型: 23.8インチ(解像度1920×1080ドット)以上4-4 UPS(3kVA)無停電電源装置 用途(3) その他 搭載可能数量:中央監視装置側メディアコンバータ搭載。
: 最大12台(2) 仕様 1 式(1) 数量4-9 メディアコンバータ用電源ユニット ハード保守 付属品 液晶モニタ(3) その他 OS: 10年間オンサイト保守: 23.8インチ(解像度1920x1080ドット)以上:MS WINDOWS 10 Enterprise 2019 LTSC以上 ストレージ : HDD512GB以上 メモリ :16GB以上 CPU : Core i5-12500 相当以上 筐体(2) 仕様 1 式(1) 数量: キーボード、マウス、スピーカ: デスクトップタイプ、24時間稼働モデル。
4-10 電力監視端末2(特高受変電施設): UPS管理ソフト、WEB/SNMPカード 付属品: 特高受電所監視装置用バックアップ電源 用途(3) その他 バックアップ時間:10分間(負荷450W):小型鉛蓄電池 バッテリ: 定格出力容量1kVA/2100W 交流出力: 無瞬断(切り替え時間、正弦波(波形): 100,105,110,115,120V±2%、50/60hZ±0.1%: 85V~138V (50/60Hz)、最大入力電流:10A 交流入力:常時インバータ給電方式 運転方式(2) 仕様 1 式(1) 数量4-4 UPS(1kVA)無停電電源装置: 特高受電所・情報系LAN用(1式) 用途(3) その他 使用ケーブル:UTPケーブル(カテゴリー6以上) ポート数(2) 仕様 1 式(1) 数量:10/100BASE-TX × 8 ポート4-12 スイッチングHUB(特高受変電施設)6既設記録データ移行6-1 既設記録データ移行・日報帳票:1年間・月報帳票:3年間・年報帳票:10年間(1) 既設サーバの記録データを新サーバへCSVとして移行する(2) 既設サーバの記録データを新サーバで表示する・新サーバでのデータ表示方法がわかる取扱説明書を準備する(3) 上記既設サーバの記録データ(CSV)を電子媒体で提出する5-1 表示確認試験5-2 操作確認試験 する を離線し確実に出力操作が出来ることを確認する ※遮断器等の実機操作は行えない為、外線端子またはPLC出力モジュールのコネクタ 全点数確認する(2) 各RS盤から電力量パルスを入力し中央監視装置にて電力量が増加表示することを ※電流/電圧/電力/力率/無効電力/その他 することを全点数確認する5現地試験(1) 中央監視装置にて「入」「切」操作を行い各RS盤にて出力表示することを全点数確認(1) 各既設リモート盤から状態信号を入力し中央監視装置にて表示することを全点数確認する(2) 各既設リモート盤から故障信号を入力し中央監視装置にて警報表示することを全点数確認する(3) 各既設リモート盤から故障信号を入力し中央監視装置にて警報発報することを全点数確認する(1) 各RS盤から電流発生器にて4~20mAの信号を入力信号し中央監視装置にて表示5-3 計測表示確認試験5-4(1) 全点数とはE-9~E-18に示す’電力監視制御項目一覧表’による(2) 各既設RS盤は富士電機(株)製である令和7年7月備 考縮尺作成年月図面番号図面名称工事名称 図面枚数株式会社検印総合設備コンサルタント 広島事務所設計業務名広島市中区東白島町14-15 所長 濱本 一樹岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)工事岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)設備設計業務電力監視設備 更新概要、システム概要、機能・機器仕様備 考縮尺作成年月図面番号図面名称工事名称 図面枚数株式会社検印総合設備コンサルタント 広島事務所設計業務名広島市中区東白島町14-15 所長 濱本 一樹岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)工事岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)設備設計業務電力監視設備 システム構成図・機器リスト・機器配置図-A3:1/100A1:1/ 50E - 4令和7年7月システム構成図監視室IP1:192.168.0.1IP2:192.168.0.252※1※1 ※1PDP LCDCPU1サーバー1制御LAN1制御LAN2情報LAN HUB電源ユニットIP1:192.168.0.11 IP1:192.168.0.12 IP1:192.168.0.10撤去※1IP1:192.168.0.200 IP1:192.168.0.24※PR1・PR2を1台に統合HUBHUB3456※1 ※1 ※1 ※1 ※1L2-SW:16P L2-SW:16P L2-SW:16PLCD LCDPC1端末1PC2端末2電源PR2帳票PR1ハードコピーMC(M) MC(M) HUB HUB HUBHUBIP1:192.168.0.21 IP1:192.168.0.2IP1:192.168.0.22IP2:192.168.0.25312※1 ※1※1L2-SW:16P L2-SW:16PLCD PDPUPS13kVACPU2サーバー2UPS23kVA HUB HUBHUB1 2 3 45 6図中細線以外は機器及び配線は全て更新を行う事とする。S1CS1S1S2CS2S2管PC管PLDPDLDPDLDPR1PR2L2 L2 L2 L2 L2L2-SW:16PL2L3-SW:24PL3L3-SW:24PL3L2-SW:16PL2電ユMCU1U2L3-SW:24Px1台 予備(保守品)L3保(既設EIAラックに収納)特高C特高LD管P管P特高特高U3MC特高UPS31kVA(撤去)ラックS1S1S1S2S2S2管P管PPR2PR1LDLDLDPDPDC C C管P管PU3特高C特高特高LD特高MC特高(既設)特高・1系リモートステーション盤 [RS-M1](エネルギーセンター)電力監視設備 機器配置図(2階平面図) S=1/50 電力監視設備 機器配置図(1階平面図) S=1/50既設EIAラックMCL2 L3x2 x7L3保電ユU1 U2(既設EIAラックに収納)(特高受変電施設)特高受変電施設LANケーブル(CAT6)ラック特高SWSWSW:8P番号 名称ラック(サーバー・管理端末CPU用)メディアコンバータS1S1S1S2S2S2LDPDLDPDCC管P管PPR1PR2LDC 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃更新撤去 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃備考(電力監視設備)L2L3MCU1 U2電ユ(新設ラックに収納)(新設ラックに収納)(新設ラックに収納)L3保特高特高特高特高U3管P管PCLD更新新設 〃 〃更新 〃 〃既設のままメディアコンバータ 〃 〃MC特高 〃 〃ラック特高ラックPCラック・机SW電力監視端末2レイヤー2スイッチングHUB液晶モニタ(電力監視端末2)電力監視サーバー1電力監視サーバー2液晶モニタ(サーバー2)液晶モニタ(サーバー1)大型ディスプレイ(サーバー2)大型ディスプレイ(サーバー1)メディアコンバータ用電源ユニット 〃 〃 〃(既設EIAラックに収納)2台2台7台1台1台スイッチングHUBUPS(1kVA)UPS(3kVA)カラープリンタ帳票プリンター電力監視端末1液晶モニタ(電力監視端末1)レイヤー3スイッチングHUBレイヤー3スイッチングHUB 予備(保守品) 〃 〃-E - 5A1:1/100A3:1/200令和7年7月2E備 考縮尺作成年月図面番号図面名称工事名称 図面枚数株式会社検印総合設備コンサルタント 広島事務所設計業務名広島市中区東白島町14-15 所長 濱本 一樹岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)工事岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)設備設計業務電力監視設備 改修平面図・撤去平面図(エネルギーセンター)(特高受変電施設)電力監視設備 1階 撤去平面図 S=1/100(床下ピット内ラック)(01)(01)(二重床内)配線リスト配線番号01自機 器 名 称線 種備 考至機 器 名 称特高CPC2 管理端末 EM-UTP0.5-4P(特高受変電施設)電力監視設備 2階 撤去平面図 S=1/100配線番号自機 器 名 称線 種備 考至機 器 名 称0102CE8゜-2C E2.0EM-UTP0.5-4P電力監視設備 2階 撤去平面図 S=1/100MC特高(既設)所内変圧器盤 MCCB盤 開閉器盤(電力監視)特高CPC2 管理端末(既設)所内変圧器盤 MCCB盤PC2 管理端末(UPS)用 1φ2W100V 予備 MCCB2P50/50 に接続2) 撤去後の開口部(配管穴他)は補修を行うこと。
特記事項S2LDS1LD管PLD管PCS1S2C CPR1PR2S1PDS2PDMC 電ユU1 U2L2x7L3x21) 本工事において図中細線以外の不要となる機器及び配管・配線は全て撤去を行う事とする。
番号PC2 管理端末(CPU)L2-SW:8PUPS3 1kVAPC2 管理端末(LCD)特高特高特高特高U3管P管PCLDMCメディアコンバータ電源ユニット特高電ユ特高名称機器リスト配線リストS(特高受変電施設)(床下ピット内ラック)鋼板製・露出型・壁掛型(市販品相当)管P管PU3(01)(02)特高C特高LD特高MC特高開閉器盤(電力監視)特高・1系リモートステーション盤 [RS-M1](エネルギーセンター)(特高受変電施設)メディアコンバータS1S1S2S2S2LDPDLDPDC管P管PPR1PR2LDCMCL2L3U1 U2電ユ特高特高特高特高U3管P管PCLD番号既設 機器リストS1C(既設)特高・1系リモートステーション盤 [RS-M1]特高特高特高管P管PLDC特高U3電力監視設備 1階 改修平面図 S=1/100MCメディアコンバータ特高特高特高ラック特高ラックラック特高PCラック・机SWSWSWSW電力監視端末2レイヤー2スイッチングHUBレイヤー3スイッチングHUB液晶モニタ(電力監視端末2)電力監視サーバー1電力監視サーバー2液晶モニタ(サーバー2)液晶モニタ(サーバー1)大型ディスプレイ(サーバー2)大型ディスプレイ(サーバー1)メディアコンバータ用電源ユニット備考撤去更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新更新2台2台7台1台1台 〃 〃 〃 〃(EIAラックに収納)名称スイッチングHUBUPS(1kVA)UPS(3kVA)カラープリンタ帳票プリンター電力監視端末1液晶モニタ(電力監視端末1)盤下に取付(MMA)(E25)EM-EEF2.0-3CMCCB2P30AF20ATx1管P16管P16(改修前)16(改修後)16-A3:―A1:―E - 6令和7年7月700mm537.7mm 537.7mm 537.7mm700mm1128mm 1128mm649mm600mm 600mm425mm537.7mm700mm128mm214mm300mm600mm2200mm備 考縮尺作成年月図面番号図面名称工事名称 図面枚数株式会社検印総合設備コンサルタント 広島事務所設計業務名広島市中区東白島町14-15 所長 濱本 一樹岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)工事岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)設備設計業務電力監視設備 機器設置状況(参考)電力監視サーバー1電力監視サーバー2電力監視端末123.8型モニタ電力監視サーバー223.8型モニタ電力監視サーバー123.8型モニタ50型モニタ50型モニタ側面電力監視サーバー1電力監視サーバー2電力監視端末1電力監視端末1A4カラープリンタ電力監視端末223.8型モニタUPS1kVAイーサーネットスイッチ電力監視端末2(注記)寸法は参考とする(注記)デスクは既設利用無停電電源装置(3kVA)レイヤー2スイッチレイヤー3スイッチレイヤー2スイッチレイヤー2スイッチレイヤー2スイッチレイヤー2スイッチレイヤー2スイッチレイヤー2スイッチ無停電電源装置(3kVA)MCMCMCMCMCMCMCMCMCMCMCエネルギーセンター 電力監視装置モニタ設置状況電力監視装置サーバー1・2・端末1設置状況エネルギーセンター通信機器設置状況 エネルギーセンターA4カラープリンタ設置状況 エネルギーセンター電力監視端末2設置状況 特高受変電施設(注記)デスクは既設利用 (注記)EIAラック・MCCBは既設利用S1LDS1PDS2LDS2PDPR1S1S2CC管PC管PLDL2x2L2x2x2L2L2L3L3U1U2電ユMCL3保レイヤー3スイッチレイヤー3スイッチラック正面管P特高LD管P特高C特高SW特高U3MC特高特高ラック-A3:―A1:―E - 7令和7年7月備 考縮尺作成年月図面番号図面名称工事名称 図面枚数株式会社検印総合設備コンサルタント 広島事務所設計業務名広島市中区東白島町14-15 所長 濱本 一樹岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)工事岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)設備設計業務電力監視設備 機器姿図(参考)310.0100.053.6537.8473.6~333.6233124 38195内部正面平面正面 右側面128365±2214±1.2444400 4481.525.441.5(背面)2314824434144341231(正面)(正面)(正面)77.11128.4649(正面)(正面)(正面)(背面)130212170515±233.4437±2(側面)300251 42742553.6537.8473.6~333.6233373.096.0336.0(正面)(正面)(1) パソコン本体 (2) M+18974晶モニタS1CS1LDS2CS2LD大型ディスプレイS1 S2PDPD管PLD管PC管P特高C管P特高LDPR1L2U1 U2電ユMCL3L3保特高U3特高SWイーサーネットスイッチ(注記)寸法は参考とする電力監視サーバー1・2電力監視端末1電力監視端末2(特高受変電施設)カラープリンタレイヤー3スイッチングHUBレイヤー2スイッチングHUB(1) サーバー本体 M+18140 (2) 液晶モニタメディアコンバータ用電源ユニット(ラックマウントキット)UPS(1kVA)無停電電源装置UPS(3kVA)無停電電源装置メディアコンバータ(マルチモード)-A3:―A1:―E - 8令和7年7月備 考縮尺作成年月図面番号図面名称工事名称 図面枚数株式会社検印総合設備コンサルタント 広島事務所設計業務名広島市中区東白島町14-15 所長 濱本 一樹岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)工事岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)設備設計業務鹿田団地全体 受変電設備単線接続図(参考)F203F204F205F106F206F2026KV CVT200°F201F107F207F213F209F109F210F110F208F108F111GF14F112GF11F113F211GF16GF13F214GF15F114GF18GF19基礎研究棟CH52FT2所内電源LBSLBS89HT189HT252GF210予 備52GF13外来RF総合診療棟エネルギーセンター南II病棟予 備52GF1152GF12動物資源部門CHC H52GB 52EGB53GF1852GF19総合教育研究棟52GF1752GF1552GF1452GF16予 備89GT3LBSCHCH52BG152BG2予 備521F213521F21452F20652F20752F21052F20852F20952F21152F212中央診療棟 東保健学科棟総合診療棟南病Ⅱ棟エネルギーセンター歯学部 BF総合診療棟
(発)中央機械棟中央診療棟 RF講義実習棟融合棟52F205外来診療棟 BFCHCH52FC2CHCH52S28MVA66KV/6.6KVNo.2 TR52F20152F20252F20352F204CHCHEVT52P252R1DSDSVCTCHDSD S52R1CHDSDSVCTEVT52P1DS89P1DS89P2CHCHCH52S18MVA66KV/6.6KVNo.1 TRCHCHBD52FT152B2 52B1C2系300KVar×5LBS89GT252F11252F11152F11352F11452F11052F10552F10252F10152F10352F10452F10652F10752F10852F109管理棟看護師宿舎南Ⅰ病棟エネルギーセンター歯学部BF中央機械室棟(発)臨床研究棟(発)南Ⅰ病棟(発)CHCH52FC1F103F104F105F101F102中央機械棟中央診療棟 西中央診療棟 東基礎研究棟動物資源部門LBS89GT1C1系300KVar×5予 備66KV 3φ3W 60HZ常 用66KV 3φ3W 60HZ総合診療棟ⅡNo.1中央機械棟F103F2036KV CET150°6KV CET200°4-1F104F2046KV CET150°6KV CET150°5-1F2056KV CET150°6KV CET150°F105HR011F106F2066KV CET150°6KV CET150°HR0126KV CV150°-3CNo.27 No.15 No.28No.17F1022-1 2-2 2-3F202R1RARBRARBR1HF011HR012HR011HF0116KV CET60° 6KV CET60° 6KV CET60°HR011HR0126KV CET150°No.16F101HF0116KV EM-CET150°1-1HR011HR012No.19HF0111-2HR011HR0126KV CET200°6KV CVT60°6KV CVT200°HR012No.22HF011HR011No.25HR0126KV CET60° 6KV EM-CET150°6 KV CVT100°HF011HR011HR0121-5HR0126KV CET100°No.23 No.24HR011HR011HR012HR012HF011HF0116KV CVT100°1-76KV CVT38°No.21HR011HF011PASNo.18HF011HR0116KV CET150°直線接続6KV CVT150°F1136KV CET150°6KV CET200°52-12予備No.12F1106KV CET150°6KV CET150°F108歯学部BFNo.30HR013HF013HR014 HF014F2086KV CET150°6KV CET150°F201GF116KV FPT60°6KV FPT60°GF166KV FPT150°6KV FPT100°No.14 No.1352R2152R2252R2252R216KV FPT100°G15F114G5-16KV FP100°-3CNo15 No28RCRDR2R1RBRAG18G19G8-16KV FPT60°6KV FP60°-3C6KV FP60°-3C52-11予備52-14エネルギーセンター棟52-13-252-13-1F2106KV CET150°52R1252R1152R1252R11F209F1099-1No.13 No.14南II病棟 南I病棟6KV CET150°F1076KV CET150°7-2No.33 保健学科棟F2076KV CET150°F2136KV CET150°6KV CET150°3-1No.1HFG011No.5HFG011HG0116KV FPT60°F111HG011HG012G4-56KV FP60°-3CHG012G4-3No.30HG011HFG011No.11HG012HG011HFG0116KV CET60°※歯学部RF:No.31HG012G4-2GF14No.24 No.19N o.186KV FPT60°G1-2G1-36KV FPT60° 6KV FPT60°HG011HG011HG012HG012HG011HG012G1-4F1126KV FPT60°HG011HG012HG012No.16 No.17HG011G1-16KV FPT60°G4-1予備エネルギーセンター棟52-3-152-3-252-4-152-252-1GF13F2146KV FPT100°6KV FPT150°6KV CET60°No.12No.252R2152R252FG2252FG21 52R2252R2152R252FG2252FG21 52R22No.9F211G6-1動力SC電灯--kVA1950kVA850kVA150kVA900kVA50kVA動力SC電灯 400kVA500kVA60kVA SC動力電灯100kVA600kVA375kVA動力SC電灯30kVA電灯動力400kVA--kVA SC動力電灯 150kVA200kVA 600kVASC動力SC電灯 470kVA60kVA2650kVASC動力電灯100kVA--kVA150kVA 400kVA1500kVA--kVA SC電灯動力SC電灯動力--kVA500kVA3000kVA250kVA375kVA 動力SC電灯50kVA50kVA 電灯300kVA--kVA動力SC50kVA--kVA10kVASC動力電灯 250kVA停止中 kVA250kVA 動力SC電灯SC動力電灯SC動力電灯100kVA--kVA100kVA150+50kVA--kVA75+0kVA300kVA--kVA50kVASC動力電灯SC電灯--kVA450kVA1050kVA 動力SC電灯--kVA450kVA動力 550kVA動力電灯 700kVA--kVA600kVA電灯動力--kVA900kVA600kVASC SC800kVA700kVA--kVA SC動力電灯--kVA700kVA800kVA 動力電灯SC SC動力電灯150kVA--kVA100kVASC動力電灯50kVA--kVA50kVA-- --電灯動力電灯動力SC SCKVAKVAKVAKVAKVAKVA5050--電灯動力SCKVAKVAKVA150150400900--電灯動力SCKVAKVAKVA50150--電灯動力SCKVAKVAKVA5050SC動力電灯1200kVA--kVA300kVASC動力電灯300+550kVA--kVA150+75kVA-- -- --275 電灯動力電灯動力電灯動力SC SC SCKVAKVAKVAKVAKVAKVAKVAKVAKVA400300 650電灯動力SCKVAKVAKVA 30300150 450250電灯動力SCKVAKVAKVA150601000電灯動力SCKVAKVAKVA115040050 -- --175電灯動力電灯動力SC SCKVAKVAKVA100 200300--電灯動力SCKVAKVAKVA501501-6--電灯動力SCKVAKVAKVA20050--電灯動力SCKVAKVAKVA100100--電灯動力SCKVAKVAKVA400900KVAKVAKVA常用発電機 No.1DE/EGG E/G52G1CH52GC非常用発電機No.1CHCHLBS補機Tr非常用発電機No.2CHCH常用発電機 No.2GE/G54G2LBS補機Tr52G 52GT1,250KVA 1,250KVA 1,250KVA 1,250KVA6KV FPT150°6KV FPT150°GT/EG特高変電所6KV FPT100°6KV CET100°エネルギーセンター
(発)直線接続HR011 HF011HF012HR012商用 No.1 商用 No.2 中央診療棟 西中央診療棟 RF管理棟外来診療棟 BF中央診療棟 東 看護師宿舎 総合診療棟 総合診療棟Ⅱ 保健学科棟総合教育研究棟 基礎研究棟 光・放射線 講義実習室 動物資源部門 臨床研究棟 図書館 医学資料室研究棟 記念会館 基礎医学棟 北 基礎医学棟 南 融合型教育研究棟エネルギーセンター診療部 歯学部BF・歯学部RF南I病棟 南II病棟 基礎研究棟 総合教育研究棟中央機械室棟 中央診療棟RF 外来診療棟 RF 歯学部BF・歯学部RF エネルギーセンター総合診療棟 総合診療棟Ⅱ臨床研究棟 基礎医学棟 北 動物資源部門 講義実習棟 融合型教育研究棟HFG011HFG011HFG011HFG011HFG0111-4 1-3HF011HF01152F1252F1352F1152F1252F1152F1352F14HR011HR012HF011HR012HR011HR012HR011HR011HR011HR012HR01252R1252R1152R1252R11HR012HR011HF011HF011HF011HF011HFF013HFF012HFF011No.2No.10No.9 No.7No.4 No.5 No.3 No.6鹿田団地全体 受変電設備単線接続図(参考)エネルギーセンター-A3:―A1:―E - 9令和7年7月備 考縮尺作成年月図面番号図面名称工事名称 図面枚数株式会社検印総合設備コンサルタント 広島事務所設計業務名広島市中区東白島町14-15 所長 濱本 一樹岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)工事岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)設備設計業務電力監視制御項目一覧表(1)リモート盤接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルスRS-S2遮断器 52HR011遮断器 52HR012遮断器 52HF011遮断器 52HG011遮断器 52HG012遮断器 52HFG011遮断器 52FF011遮断器 52FF012過電流(51) 52HF011過電流(51) 52FF011過電流(51) 52FF0121備考発停状態故障警報故障or予備リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or№1 PTヒューズ断№1 PF断№2 PF断低圧電灯 PF断過電流(51) 52HFG011№3 PTヒューズ断№11 PF断№12 PF断TR温度上昇(26T)地絡方向(67G) 52HF011地絡方向(67G) 52HF012遮断器 52HF012遮断器 52FF013遮断器 52FF014遮断器 商用№2 饋電盤(2)過電流(51) 52HF012過電流(51) 52FF013過電流(51) 52FF014過電流(51) 52FF015(集約)直流電源異常(80D)遮断器 52FF015 予備過電流(51) 52FF015インターロック選択 SY7 52HG011選択 SY8 52HG012選択 SY9 52HFG0111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1111 1 1 1 1 1 1 1選択 SY1 52HR011選択 SY2 52HR012選択 SY3 52HF0111 1 1 1 1 1選択 SY6 52HF012選択 SY4 52HR013 予備選択 SY5 52HR014 予備1 1 1 1 1 1選択 SY10 52HB 予備選択 SY11 52HF013 予備選択 SY12 52HF014 予備1 1 1 1 1 11電流 HF0111電流 HF0121電流 HFG0111電力量 HF0111電力量 HF0121電力量 HFG0111電力量 FF0161インターロック状態1 1 1 1 152HG011 入不動作52HG011 切不動作52HG012 入不動作52HG012 切不動作52HFG011 入不動作52HFG011 切不動作52HR011 入不動作52HR011 切不動作1 1 1予備予備予備予備予備1 1 1 1 152HR012 入不動作52HR012 切不動作52HF011 入不動作52HF011 切不動作52HF012 入不動作52HF012 切不動作52HR013 入不動作52HR013 切不動作1 1 1 1 1 1 152HR014 入不動作52HR014 切不動作52HB 入不動作52HB 切不動作管理対象No.1中央機械棟(Pt)
(Pt)1交流無停電電源装置№1 重故障リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルスRS-C備考発停状態故障警報故障orNo.2総合診療棟1期リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or1交流無停電電源装置№1 軽故障1交流無停電電源装置№1 バッテリ電圧注意1交流無停電電源装置№1 交流入力異常1交流無停電電源装置№1 インバータ給電1交流無停電電源装置№1 直送給電1交流無停電電源装置№1 インバータ運転1交流無停電電源装置№2 重故障1交流無停電電源装置№2 軽故障1交流無停電電源装置№2 バッテリ電圧注意1交流無停電電源装置№2 交流入力異常1交流無停電電源装置№2 インバータ給電1交流無停電電源装置№2 直送給電1交流無停電電源装置№2 インバータ運転1交流無停電電源装置№3 重故障1交流無停電電源装置№3 軽故障1交流無停電電源装置№3 バッテリ電圧注意1交流無停電電源装置№3 交流入力異常1交流無停電電源装置№3 インバータ給電1交流無停電電源装置№3 直送給電1交流無停電電源装置№3 インバータ運転1一般電灯盤№1 MCDT1非常電灯盤 MCDT1一般動力盤№1 MCDT1非常動力盤 MCDT1一般電灯盤№1 MCDT1保安電灯盤№1 MCDT1一般電灯盤№2 MCDT1保安電灯盤№2 MCDT1一般動力盤№2 MCDT1保安動力盤№1 MCDT1一般X線盤№1 MCDT1一般X線盤№21保安X線盤 MCDT1直流電源装置故障1RS-C UPS故障停止1RS-C UPS交流入力停電1RS-C UPSバッテリ放電終止予告1AC受電盤 電圧1AC受電盤 電流1AC受電盤 電力1AC受電盤 力率1AC饋電盤№1 52F11 電流1AC饋電盤№1 52F12 電流1AC饋電盤№2 52F13 電流1GC受電盤 電圧1GC受電盤 電流1GC受電盤 電力1GC受電盤 力率1GC饋電盤 52F21 電流1GC饋電盤 52F22 電流1AC引込盤№1 52R111AC引込盤№2 52R121GC引込盤№1 52R211GC引込盤№2 52R22AC引込盤№1 52R11操作AC引込盤№1 52R12操作AC受電盤 52R1操作AC饋電盤№1 52F11操作AC饋電盤№1 52F12操作1 1 1 1 1 1 1 1 1 1AC饋電盤№2 52F13操作GC引込盤№1 52R21操作GC引込盤№1 52R22操作GC受電盤 52R2操作GC饋電盤 52F21操作1 1 1 1 1 1 1 11 1GC饋電盤 52F22操作1 11AC受電盤 電力量1GC受電盤 電力量1AC引込盤№1 52R11 入不動作1AC引込盤№1 52R11 切不動作1AC引込盤№1 52R12 入不動作1AC引込盤№1 52R12 切不動作1AC受電盤 52R1 入不動作1AC受電盤 52R1 切不動作1AC饋電盤№1 52F11 入不動作1AC饋電盤№1 52F11 切不動作1AC饋電盤№1 52F12 入不動作1AC饋電盤№1 52F12 切不動作1AC饋電盤№2 52F13 入不動作1AC饋電盤№2 52F13 切不動作GC引込盤№1 52R21 入不動作GC引込盤№1 52R21 切不動作GC引込盤№1 52R22 入不動作GC引込盤№1 52R22 切不動作1 1 1 1GC受電盤 52R2 入不動作GC受電盤 52R2 切不動作1 1GCき電盤 52F21 入不動作GCき電盤 52F21 切不動作1 1GCき電盤 52F22 入不動作GCき電盤 52F22 切不動作1 1RS-C盤 PLC通信異常1【保守状態】新中央診療棟(№2)11【保守操作】新中央診療棟(№2)【保守状態】新中央診療棟:RS-C11【保守操作】新中央診療棟:RS-C1保安動力盤№2 MCDT(Pt)
(Pt)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定 状態故障状態 温度アナログパルスRS-CAC引込盤№1 52R11AC引込盤№1 52R11 地絡1備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定 状態故障状態 温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or1 1111111 1111 111 1 1 1 1 1 1 11 1 11111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1AC引込盤№1 89R11AC引込盤№2 52R12AC引込盤№2 52R12 地絡AC引込盤№2 89R12AC受電盤 52R1 操作場所AC受電盤 52R1AC受電盤 52R1 過電流AC受電盤 52R1 停電AC受電盤 52R1 地絡過電圧AC饋電盤№1 52F11AC饋電盤№1 52F11 過電流 AC饋電盤№1 52F12AC饋電盤№1 52F12 過電流 AC饋電盤№2 52F13AC饋電盤№2 52F13 過電流 GC引込盤№1 52R21GC引込盤№1 52R21 地絡GC引込盤№1 89R21GC引込盤№2 52R22GC引込盤№2 52R22 地絡GC引込盤№2 89R22GC受電盤 52R2 操作場所GC受電盤 52R2GC受電盤 52R2 過電流GC受電盤 52R2 停電GC受電盤 52R2 地絡過電圧GC饋電盤 52F21GC饋電盤 52F21 過電流 GC饋電盤 52F22GC饋電盤 52F22 過電流 一般電灯盤№1 PF溶断一般電灯盤№1 LBS一般電灯盤№1 TR温度異常一般電灯盤№1 過負荷一般電灯盤№1 漏電一般電灯盤№1 絶縁注意一般電灯盤№1 絶縁警戒一般電灯盤№1 MDA警報一般電灯盤№1 MCCB断一般電灯盤№2 PF溶断一般電灯盤№2 LBS111 1 1 1 1 1 1 1一般電灯盤№2 TR温度異常一般電灯盤№2 過負荷一般電灯盤№2 漏電一般電灯盤№2 絶縁注意一般電灯盤№2 絶縁警戒一般電灯盤№2 MDA警報一般電灯盤№2 MCCB断一般動力盤№1 PF溶断一般動力盤№1 LBS1一般動力盤№1 TR温度異常一般動力盤№1 過負荷一般動力盤№1 漏電一般動力盤№1 絶縁注意一般動力盤№1 絶縁警戒一般動力盤№1 MDA警報一般動力盤№1 MCCB断一般動力盤№2 PF溶断一般動力盤№2 LBS一般動力盤№2 TR温度異常一般動力盤№2 過負荷一般動力盤№2 漏電一般動力盤№2 絶縁注意一般動力盤№2 絶縁警戒一般動力盤№2 MDA警報一般動力盤№2 MCCB断一般X線盤№1 PF溶断一般X線盤№1 LBS一般X線盤№1 TR温度異常一般X線盤№1 過負荷一般X線盤№1 漏電一般X線盤№1 絶縁注意一般X線盤№1 絶縁警戒1 1 1 1 1 1 1 1一般X線盤№1 MDA警報一般X線盤№1 MCCB断一般X線盤№2 PF溶断一般X線盤№2 LBS一般X線盤№2 TR温度異常一般X線盤№2 過負荷一般X線盤№2 漏電一般X線盤№2 絶縁注意一般X線盤№2 絶縁警戒1 1一般X線盤№2 MDA警報一般X線盤№2 MCCB断1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 111 1 1 1 1 1非常電灯盤 PF溶断非常電灯盤 LBS非常電灯盤 TR温度異常非常電灯盤 過負荷非常電灯盤 漏電非常電灯盤 絶縁注意非常電灯盤 絶縁警戒1 1非常電灯盤 MDA警報非常電灯盤 MCCB断11 1 1 1 1 1非常動力盤 PF溶断非常動力盤 LBS非常動力盤 TR温度異常非常動力盤 過負荷非常動力盤 漏電非常動力盤 絶縁注意非常動力盤 絶縁警戒1 1非常動力盤 MDA警報非常動力盤 MCCB断11 1 1 1 1 1保安電灯盤№1 PF溶断保安電灯盤№1 LBS保安電灯盤№1 TR温度異常保安電灯盤№1 過負荷保安電灯盤№1 漏電保安電灯盤№1 絶縁注意保安電灯盤№1 絶縁警戒1 1保安電灯盤№1 MDA警報保安電灯盤№1 MCCB断11 1 1 1 1 1保安電灯盤№2 PF溶断保安電灯盤№2 LBS保安電灯盤№2 TR温度異常保安電灯盤№2 過負荷保安電灯盤№2 漏電保安電灯盤№2 絶縁注意保安電灯盤№2 絶縁警戒1 1保安電灯盤№2 MDA警報保安電灯盤№2 MCCB断11 1 1 1 1 1保安動力盤№1 PF溶断保安動力盤№1 LBS保安動力盤№1 TR温度異常保安動力盤№1 過負荷保安動力盤№1 漏電保安動力盤№1 絶縁注意保安動力盤№1 絶縁警戒1 1保安動力盤№1 MDA警報保安動力盤№1 MCCB断11 1 1 1 1 1保安動力盤№2 PF溶断保安動力盤№2 LBS保安動力盤№2 TR温度異常保安動力盤№2 過負荷保安動力盤№2 漏電保安動力盤№2 絶縁注意保安動力盤№2 絶縁警戒1 1保安動力盤№2 MDA警報保安動力盤№2 MCCB断11 1 1 1 1 1保安X線盤 PF溶断保安X線盤 LBS保安X線盤 TR温度異常保安X線盤 過負荷保安X線盤 漏電保安X線盤 絶縁注意保安X線盤 絶縁警戒1 1保安X線盤 MDA警報保安X線盤 MCCB断11No.2総合診療棟1期(Pt) (Pt)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定 状態故障状態 温度アナログパルスRS-S2遮断器 52HR011遮断器 52HR012遮断器 52HF011過電流(51) 52HF011過電流(51) 52HF012過電流(51) 52HF0131備考発停状態故障警報故障or予備リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定 状態故障状態 温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or№1 PTヒューズ断№1 PF断№2 PF断TR温度上昇(26T)遮断器 52HF012 予備遮断器 52HF013 予備インターロック選択 SY1 52HR011選択 SY2 52HR012選択 SY3 52HF0111 1 1 1 1 1 11 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11電流 HF0111電力量 HF0111インターロック状態1 1 1 1 152HR011 入不動作52HR011 切不動作52HR012 入不動作52HR012 切不動作52HF011 入不動作52HF011 切不動作1№3 PF断№4 PF断1 1予備No.3中央診療棟地階(Pt) (Pt)No.1中央機械棟No.2総合診療棟1期(2)No.2総合診療棟1期(1)010304No.3中央診療棟地階02-A3:―A1:―E -10令和7年7月備 考縮尺作成年月図面番号図面名称工事名称 図面枚数株式会社検印総合設備コンサルタント 広島事務所設計業務名広島市中区東白島町14-15 所長 濱本 一樹岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)工事岡山大学(医病他)ライフライン再生
(電気設備)設備設計業務電力監視制御項目一覧表(2)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルスRS-S2遮断器 52HR012遮断器 52HR011遮断器 52HF011過電流(51) 52HF011過電流(51) 饋電盤(レントゲン)過電流(51) 饋電盤(一般)1備考発停状態故障警報故障or予備リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or№1 PTヒューズ断№1 PF断№2 PF断TR温度上昇(26T)遮断器 52HF012 予備遮断器 52HF013 予備インターロック選択 SY1 52HR011選択 SY2 52HR012選択 SY3 52HF0111 1 1 1 1 1 11 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11電流 HF0111電力量 HF0111インターロック状態1 1 1 1 152HR011 入不動作52HR011 切不動作52HR012 入不動作52HR012 切不動作52HF011 入不動作52HF011 切不動作1№3 PF断№4 PF断1 1予備No.4中央診療棟1階西(Pt) (Pt)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定 状態故障状態 温度アナログパルスRS-S2遮断器 52HR011遮断器 52HR012遮断器 52HF011遮断器 52HG011遮断器 52HG012遮断器 52HFG011過電流(51) 52HF011過電流(51) 52HF012過電流(51) 52HF0131備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定 状態故障状態 温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or№2 PTヒューズ断№1 PF断№2 PF断№6 PF断№7 PF断TR温度上昇(26T)直流電源異常(80D)インターロック1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 111 1選択 SY1 52HR011選択 SY2 52HR012選択 SY3 52HF0111 1 1 1 1 1選択 SY6 52HFG011選択 SY4 52HG011選択 SY5 52HG0121 1 1 1 1 11電流 HF0111電流 HFG0111電力量 HF0111電力量 HFG0111インターロック状態1 1 1 1 152HR011 入不動作52HR011 切不動作52HR012 入不動作52HR012 切不動作52HF011 入不動作52HF011 切不動作52HG011 入不動作52HG011 切不動作1 1 1過電流(51) 52HFG0111№1 PTヒューズ断1№3 PF断№4 PF断1 1№5 PF断152HG012 入不動作52HG012 切不動作1 152HFG011 入不動作52HFG011 切不動作1 1No.5中央診療棟屋上(Pt) (Pt)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルスRS-S3遮断器 52HR011遮断器 52HR012遮断器 52HF011過電流(51) 52HF0111備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or№1 PTヒューズ断№1 PF断№2 PF断TR温度上昇(26T)直流電源異常(80D) 予備インターロック選択 SY1 52HR011選択 SY2 52HR012選択 SY3 52HF0111 1 1 1 11 111 1 1 1 1 1 1 11電流 HF0111電力量 HF0111インターロック状態1 1 1 1 152HR011 入不動作52HR011 切不動作52HR012 入不動作52HR012 切不動作52HF011 入不動作52HF011 切不動作1№3 PF断 予備№4 PF断 予備1 1№5 PF断 予備1№6 PF断 予備№7 PF断 予備1 1予備予備予備予備予備予備(Pt) (Pt)No.6管理棟リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定 状態故障状態 温度アナログパルスRS-S2遮断器 52HR011遮断器 52HR012遮断器 52HF011過電流(51) 52HF0111備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定 状態故障状態 温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or№1 PTヒューズ断№1 PF断№2 PF断TR温度上昇(26T)直流電源異常(80D) 予備インターロック選択 HR1Y 52HR011選択 HR2Y 52HR012選択 HF1Y 52HF0111 1 1 1 11 111 1 1 1 1 1 1 11電流 HF0111電力量 HF0111インターロック状態1 1 1 1 152HR011 入不動作52HR012 切不動作52HR012 入不動作52HR012 切不動作52HF011 入不動作52HF011 切不動作1№3 PF断№4 PF断1 1№5 PF断1予備No.7外来診療棟地階(Pt) (Pt)No.4中央診療棟1階西No.6管理棟No.5中央診療棟屋上No.7外来診療棟地階05060708-A3:―A1:―E -11令和7年7月備 考縮尺作成年月図面番号図面名称工事名称 図面枚数株式会社検印総合設備コンサルタント 広島事務所設計業務名広島市中区東白島町14-15 所長 濱本 一樹岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)工事岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)設備設計業務電力監視制御項目一覧表
(3)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルスRS-C2AC引込盤№1 52R111備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or1 1111111 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 11111 1 1 1 1 1AC引込盤№1 89R11AC引込盤№2 52R12AC引込盤№2 89R12AC受電盤 操作場所AC受電盤 52R1AC受電盤 51R1 過電流AC受電盤 67R1 地絡AC受電盤 64R1 地絡過電圧AC饋電盤№1 52F11AC饋電盤№1 51F11 過電流 AC饋電盤№1 52F12AC饋電盤№1 51F12 過電流 AC饋電盤№2 52F13AC饋電盤№2 51F13 過電流 GC引込盤№1 52R21GC引込盤№1 89R21GC引込盤№2 52R22GC引込盤№2 89R22GC受電盤 操作場所GC受電盤 52R2GC受電盤 51R2 過電流GC受電盤 67R2 地絡GC受電盤 64R2 地絡過電圧GC饋電盤 52F21GC饋電盤 51F21 過電流 GC饋電盤 52F22GC饋電盤 51F22 過電流 一般電灯盤№1 PF溶断一般電灯盤№1 LBS一般電灯盤№1 TR温度異常一般電灯盤№1 MDA警報一般電灯盤№1 ブレーカトリップ一般電灯盤№2 PF溶断一般電灯盤№2 LBS11 1 1一般電灯盤№2 TR温度異常一般電灯盤№2 MDA警報一般動力盤№1 PF溶断一般動力盤№1 LBS1一般動力盤№1 TR温度異常一般動力盤№1 ブレーカトリップ一般動力盤№1 MDA警報一般動力盤№2 PF溶断一般動力盤№2 LBS一般動力盤№2 TR温度異常一般動力盤№2 MDA警報一般X線盤№1 PF溶断一般X線盤№1 LBS一般X線盤№1 TR温度異常一般X線盤№1 ブレーカトリップ1 1 1 111 1 111 1 1 1非常電灯盤 PF溶断非常電灯盤 LBS非常電灯盤 TR温度異常1 1非常電灯盤 MDA警報非常電灯盤 ブレーカトリップ111非常動力盤 PF溶断非常動力盤 LBS非常動力盤 TR温度異常1 1非常動力盤 MDA警報非常動力盤 ブレーカトリップ11 1保安電灯盤№1 PF溶断保安電灯盤№1 LBS保安電灯盤№1 TR温度異常1 1保安電灯盤№1 MDA警報保安電灯盤№1 ブレーカトリップ11 1保安動力盤 PF溶断保安動力盤 LBS保安動力盤 TR温度異常1 1保安動力盤 MDA警報保安動力盤 ブレーカトリップ11交流無停電装置 UPS故障一括1交流無停電装置 インバータ給電1交流無停電装置 インバータ運転1交流無停電装置 直送給電1一般電灯盤№1 MCDT1非常電灯盤 MCDT1一般動力盤№1 MCDT1非常動力盤 MCDT1一般電灯盤№2 MCDT1保安電灯盤№1 MCDT1一般動力盤№2 MCDT1保安動力盤 MCDT1直流電源装置故障1RS-C2 UPS故障停止1RS-C2 UPS交流入力停電1RS-C2 UPSバッテリ放電終止予告1AC受電盤 電圧1AC受電盤 電流1AC受電盤 電力1AC受電盤 力率1AC饋電盤№1 52F11 電流1AC饋電盤№1 52F12 電流1AC饋電盤№2 52F13 電流1GC受電盤 電圧1GC受電盤 電流1GC受電盤 電力1GC受電盤 力率1GC饋電盤 52F21 電流1GC饋電盤 52F22 電流AC引込盤№1 52R11操作AC引込盤№2 52R12操作AC受電盤 52R1操作AC饋電盤№1 52F11操作AC饋電盤№1 52F12操作1 1 1 1 1 1 1 1 1 1AC饋電盤№2 52F13操作GC引込盤№1 52R21操作GC引込盤№2 52R22操作GC受電盤 52R2操作GC饋電盤 52F21操作1 1 1 1 1 1 1 1 1 11AC受電盤 27R1 不足電圧11AC饋電盤№2 52F14AC饋電盤№2 51F14 過電流 1GC受電盤 27R2 不足電圧1一般電灯盤№2 ブレーカトリップ一般動力盤№2 ブレーカトリップ1一般X線盤№4 PF溶断一般X線盤№4 LBS一般X線盤№4 TR温度異常一般X線盤№4 ブレーカトリップ111 1一般X線盤№2 PF溶断一般X線盤№2 LBS一般X線盤№2 TR温度異常一般X線盤№2 ブレーカトリップ111 1一般X線盤№3 PF溶断一般X線盤№3 LBS一般X線盤№3 TR温度異常一般X線盤№3 ブレーカトリップ111 11 1保安電灯盤№2 PF溶断保安電灯盤№2 LBS保安電灯盤№2 TR温度異常1 1保安電灯盤№2 MDA警報保安電灯盤№2 ブレーカトリップ1 1一般電灯盤№1 MCDT1保安電灯盤№2 MCDT1絶縁注意・警戒一括1AC饋電盤№2 52F14 電流AC饋電盤№2 52F14操作1 1GC饋電盤 52F22操作1 11No.9総合診療棟2期(Pt) (Pt)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or1AC受電盤 電力量1GC受電盤 電力量1AC引込盤№1 52R11 入不動作1AC引込盤№1 52R11 切不動作1AC引込盤№1 52R12 入不動作1AC引込盤№1 52R12 切不動作1AC受電盤 52R1 入不動作1AC受電盤 52R1 切不動作1AC饋電盤№1 52F11 入不動作1AC饋電盤№1 52F11 切不動作1AC饋電盤№1 52F12 入不動作1AC饋電盤№1 52F12 切不動作1AC饋電盤№2 52F13 入不動作1AC饋電盤№2 52F13 切不動作GC引込盤№1 52R21 入不動作GC引込盤№1 52R21 切不動作GC引込盤№1 52R22 入不動作GC引込盤№1 52R22 切不動作1 1 1 1GC受電盤 52R2 入不動作GC受電盤 52R2 切不動作1 1GC饋電盤 52F21 入不動作GC饋電盤 52F21 切不動作1 1GC饋電盤 52F22 入不動作GC饋電盤 52F22 切不動作1 1RS-C2盤 PLC通信異常1【保守状態】中央診療棟(№9)11【保守操作】中央診療棟(№9)【保守状態】中央診療棟:RS-C211【保守操作】中央診療棟:RS-C2RS-C21AC饋電盤№2 52F14 入不動作1AC饋電盤№2 52F14 切不動作No.9総合診療棟2期(Pt)
(Pt)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルスRS-S2遮断器 52HG011遮断器 52HG012遮断器 52HFG011過電流(51) 52HFG0111備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障orPTヒューズ断動力TR PF断電灯TR PF断TR温度上昇(26T)直流電源異常(80D)インターロック選択 1X 52HG011選択 2X 52HG012選択 3X 52HFG0111 1 1 1 11 111 1 1 1 1 1 1 11電流 HFG0111電力量 HFG0111インターロック状態1 1 1 1 152HG011 入不動作52HG011 切不動作52HG012 入不動作52HG012 切不動作52HFG011 入不動作52HFG011 切不動作1(Pt) (Pt)No.11外来診療棟屋上リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルスRS-S3遮断器 52HR011遮断器 52HR012遮断器 52HF011過電流(51) 52HF0111備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or№1 PTヒューズ断№1 PF断№2 PF断TR過負荷直流電源異常(80D)インターロック選択 SY1 52HR011選択 SY2 52HR012選択 SY3 52HF0111 1 1 1 11 111 1 1 1 1 1 1 11電流 HF0111電力量 HF0111インターロック状態1 1 1 1 152HR011 入不動作52HR011 切不動作52HR012 入不動作52HR012 切不動作52HF011 入不動作52HF011 切不動作1№3 PF断 予備1予備(Pt) (Pt)No.10看護師宿舎No.9総合診療棟2期(1)No.10看護師宿舎No.9総合診療棟2期(2)No.11外来診療棟屋上09101112-A3:―A1:―E -12令和7年7月備 考縮尺作成年月図面番号図面名称工事名称 図面枚数株式会社検印総合設備コンサルタント 広島事務所設計業務名広島市中区東白島町14-15 所長 濱本 一樹岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)工事岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)設備設計業務電力監視制御項目一覧表(4)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルスRS-E重故障一括1備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 11 1 1 1111 11111 111 1軽故障一括遮断器運転操作運転モード選択操作場所選択電圧確立送電中空気圧縮機冷却塔ファン冷却塔散水ポンプ潤滑油プライミングポンプ温水循環用冷却ポンプ№1パッケージ換気ファン№2パッケージ換気ファン燃料移送ポンプ故障地下燃料タンク油面低下地下燃料タンク最低油量直流電源盤 故障一括発電機系受電(常用) 遮断器発電機系受電(常用) 地絡発電機系受電(常用) 停電発電機系受電(常用) 断路器発電機系受電(常用) 過電流発電機系受電(予備) 地絡発電機系受電(予備) 停電発電機系受電(予備) 断路器発電機系受電(予備) 過電流発電機系受電(予備) 遮断器 操作場所発電機系受電 地絡過電圧1冷却水ポンプ1 1燃料移送ポンプ1燃料移送ポンプ21発電機系受電(常用) 遮断器 操作場所1発電機系受電(予備) 遮断器1保安電灯盤・動力盤№1・非常動力盤 遮断器1保安電灯盤・動力盤№1・非常動力盤 過電流1保安動力盤№2・3・5 遮断器1保安動力盤№2・3・4 過電流1総合教育研究棟(自家発) 遮断器1総合教育研究棟(自家発) 過電流1商用系受電(常用) 地絡1商用系受電(常用) 停電1商用系受電(常用) 断路器1商用系受電(常用) 過電流1商用系受電(常用) 遮断器 操作場所1商用系受電(予備) 遮断器1商用系受電(予備) 地絡1商用系受電(予備) 停電1商用系受電(予備) 断路器1商用系受電(予備) 過電流1商用系受電(予備) 遮断器 操作場所1商用系受電 地絡過電圧1一般電灯盤・一般動力盤№1・2 遮断器1一般電灯盤・一般動力盤№1・3 過電流1一般動力盤№3・4 遮断器1一般動力盤№3・4 過電流1総合教育研究棟(商用) 遮断器1総合教育研究棟(商用) 過電流1保安電灯盤 変圧器温度異常1保安電灯盤 低圧漏電1保安電灯盤 過電流1保安電灯盤 MCCBトリップ1保安電灯盤 LBS1保安電灯盤 PF溶断1非常動力盤 変圧器温度異常1非常動力盤 低圧漏電1非常動力盤 過電流1非常動力盤 MCCBトリップ1非常動力盤 LBS1非常動力盤 PF溶断1保安動力盤№1 変圧器温度異常1保安動力盤№1 低圧漏電1保安動力盤№1 過電流1保安動力盤№1 MCCBトリップ1保安動力盤№1 LBS1保安動力盤№1 PF溶断1保安動力盤№2 変圧器温度異常1保安動力盤№2 低圧漏電1保安動力盤№2 過電流1保安動力盤№2 MCCBトリップ1保安動力盤№2 LBS1保安動力盤№2 PF溶断1保安動力盤№3 変圧器温度異常(将来)1保安動力盤№3 低圧漏電(将来)1保安動力盤№3 過電流(将来)1保安動力盤№3 MCCBトリップ(将来)1保安動力盤№3 LBS(将来)1保安動力盤№3 PF溶断(将来)1保安動力盤№4 変圧器温度異常(将来)1保安動力盤№4 低圧漏電(将来)1保安動力盤№4 過電流(将来)1保安動力盤№4 MCCBトリップ(将来)1保安動力盤№4 LBS(将来)1保安動力盤№4 PF溶断
(将来)1一般電灯盤 変圧器温度異常1一般電灯盤 低圧漏電1一般電灯盤 過電流1一般電灯盤 MCCBトリップ1一般電灯盤 LBS1一般電灯盤 PF溶断1一般動力盤№1 変圧器温度異常1一般動力盤№1 低圧漏電1一般動力盤№1 過電流1一般動力盤№1 MCCBトリップ1一般動力盤№1 LBS1一般動力盤№1 PF溶断1一般動力盤№2 変圧器温度異常1一般動力盤№2 低圧漏電1一般動力盤№2 過電流1一般動力盤№2 MCCBトリップ1一般動力盤№2 LBS1一般動力盤№2 PF溶断1一般動力盤№3 変圧器温度異常1一般動力盤№3 低圧漏電1一般動力盤№3 過電流1一般動力盤№3 MCCBトリップ1一般動力盤№3 LBS1一般動力盤№3 PF溶断1一般動力盤№4 変圧器温度異常1一般動力盤№4 低圧漏電1一般動力盤№4 過電流1一般動力盤№4 MCCBトリップ1一般動力盤№4 LBS1一般動力盤№4 PF溶断1常用発電機共通 制御電源断1常用発電機共通 シーケンサ重故障1制御電源断1シーケンサ重故障1制御電源断1シーケンサ重故障1制御電源断1シーケンサ重故障1RS-E UPSバッテリ電圧低下1RS-E UPS入力停電1RS-E UPS故障52G 非常発電設備 遮断器1 1非常発電設備 発電機1 1非常発電設備 運転モード1 152-1 エネセン発電機系受電(常用) 遮断器1 152-2 エネセン発電機系受電(予備) 遮断器1 152-11 エネセン商用系受電(常用) 遮断器1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11商用系受電(常用) 遮断器No.12エネルギーセンター(Pt) (Pt)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or1発電機始動盤 非常停止1 1 11非常用発電設備 電流1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 152-12 エネセン商用系受電(予備)遮断器1 1RS-ENo.12エネルギーセンター発電機始動盤 非常停止発電機始動盤 非常停止発電機始動盤 非常停止非常用発電設備 電圧非常用発電設備 電力非常用発電設備 力率非常用発電設備 回転数非常用発電設備 潤滑油圧力非常用発電設備 冷却水出口温度非常用発電設備 周波数非常用発電設備 潤滑油入口温度非常用発電設備 潤滑油出口温度非常用発電設備 軸受温度非常用発電設備 固定子温度1非常用発電設備 固定子温度21非常用発電設備 固定子温度31発電機系受電(常用) 電流1発電機系受電(常用) 電圧1発電機系受電(常用) 電力1発電機系受電(常用) 力率1発電機系受電(予備) 電流1発電機系受電(予備) 電圧1発電機系受電(予備) 電力1発電機系受電(予備) 力率1保安電灯盤・動力盤№1・非常動力盤 電流1保安動力盤№2・3・4 電流1総合教育研究棟(自家発) 電流1商用系受電(常用) 電流1商用系受電(常用) 電圧1商用系受電(常用) 電力1商用系受電(常用) 力率1商用系受電(予備) 電流1商用系受電(予備) 電圧1商用系受電(予備) 電力1商用系受電(予備) 力率1一般電灯盤・動力盤№1,2 電流1総合教育研究棟(商用) 電流1一般動力盤№3,4 電流電力量 非常発電設備(Hard)電力量 発電機系受電(常用)電力量 発電機系受電(予備)電力量 商用系受電(常用)電力量 商用系受電(予備)電力量 非常発電設備(帳票用)操作場所操作選択機関発電機遮断器 52G52G 同期検定中常用-非常用 並列中52G 同期遮断器始動渋滞潤滑油圧力低下冷却水温度上昇冷却水断水潤滑油温度上昇過電圧不足電圧1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1過速度発電機固定子温度高発電機軸受温度高非常停止燃料小出槽最低油量逆電力過電流1 1 1 1 1 1 1地絡1潤滑油コシ器差圧上昇潤滑油油面低下同期渋滞補機故障燃料移送ポンプ制御盤M-1故障空気槽圧力低下AC100V制御電源断1 1 1 1 11 1地下燃料タンク最低油量地下燃料タンク油面低下燃料小出槽油面上昇燃料小出槽油面低下減圧水槽水位上昇減圧水槽水位低下1 1 1 1 1 1発電機出力盤 操作場所発電機出力盤 運転モード発電機出力盤 発電システム操作発電機出力盤 発電出力遮断器52S1 同期遮断器52S2 同期遮断器52BG2 同期遮断器1 1 1 1 1 1 152GC 同期遮断器52S1 同期検定中52S2 同期検定中1 1 152BG2 同期検定中52GC 同期検定中1 1発電機室ガス漏れ発電機室火災消火設備放出地絡方向不足周波数本線 系統連系継電器動作1 1 1 1 1 1予備線 系統連系継電器動作1補機変圧器一次ヒューズ断1補機変圧器二次主幹MCCBトリップガス緊急遮断弁閉補機変圧器温度上昇補機変圧器二次地絡補機変圧器盤冷却ファン故障常用発電機同期渋滞1 1 1 1 1 1非常用発電機同期渋滞1地絡過電圧1№1パッケージエアコン故障1№2パッケージエアコン故障1№3パッケージエアコン故障1№4パッケージエアコン故障1№5パッケージエアコン故障1制御用直流電源盤故障1シーケンサ軽故障1交流制御電源断1№1発電機始動盤 操作選択№1発電機始動盤 ガス機関№1発電機始動盤 発電機遮断器1 1 152G1 同期検定中52G1 同期遮断器1 1始動渋滞過速度非常停止排ガス系重故障潤滑油系重故障ジャケット水系重故障1 1 1 1 1 1オイルパン系故障1混合気系重故障1燃料ガス系重故障エンクロージャ内温度上昇1 1エンクロージャ内ガス漏れ1エンジン軸受温度異常1発電機軸受温度上昇発電機固定子温度上昇過電圧不足電圧過電流逆電力1 1 1 1 1 1発電機出力限界(進み)1発電機出力限界(遅れ)1排ガス系軽故障1潤滑油系軽故障補機冷却水系故障オイルチャンバー油面低下混合気系軽故障1 1 1 1燃料ガス系軽故障1(Pt)
(Pt)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障orエンジンセンサー異常1冷却塔水位低下1RS-ENo.12エネルギーセンター冷却塔薬注装置異常1同期渋滞1予備1潤滑油プライミングポンプ故障潤滑油ヒータ故障ジャケット冷却水ヒータ故障エンクロジャ給気ファン故障1 1 1 1エンクロジャ排気ファン故障1発電機スペースヒータ故障1冷却水ポンプ故障1冷却塔故障冷却塔凍結防止ヒータ故障1 1始動用直流電源故障1シーケンサ軽故障1交流制御電源断1№2発電機始動盤 操作選択№2発電機始動盤 ガス機関1 1№2発電機始動盤 発電機遮断器152G2 同期検定中152G2 同期遮断器1始動渋滞過速度非常停止排ガス系重故障潤滑油系重故障ジャケット水系故障1 1 1 1 1 1オイルパン系故障1混合気系重故障1燃料ガス系重故障エンクロージャ内温度上昇1 1エンクロージャ内ガス漏れ1エンジン軸受温度異常1発電機軸受温度上昇発電機固定子温度上昇過電圧不足電圧過電流逆電力1 1 1 1 1 1発電機出力限界(進み)1発電機出力限界(遅れ)1排ガス系軽故障1潤滑油系軽故障補機冷却水系故障オイルチャンバー油面低下混合気系軽故障1 1 1 1燃料ガス系軽故障1エンジンセンサー異常1冷却塔水位低下1冷却塔薬注装置異常1同期渋滞1 1潤滑油プライミングポンプ故障潤滑油ヒータ故障ジャケット冷却水ヒータ故障エンクロージャー給気ファン故障1 1 1エンクロージャー排気ファン故障1発電機スペースヒータ故障1冷却水ポンプ故障1冷却塔故障冷却塔凍結防止ヒータ故障1 1始動用直流電源故障1シーケンサ軽故障1交流制御電源断1発電機出力盤 運転モード発電機出力盤 発電システム操作52GC 発電出力遮断器1 1 1 1 1 152S1 同期投入指令152S2 同期投入指令152BG2 同期投入指令1№1発電機始動盤 操作選択№1発電機始動盤 ガス機関1 11 1№1発電機始動盤 発電機遮断器操作1 1№2発電機始動盤 操作選択№2発電機始動盤 ガス機関1 1 1 1№2発電機始動盤 発電機遮断器操作1 1非常用発電機 操作選択(Pリンク)1 1非常用発電機 ガス機関(Pリンク)52G 非常用発電機 遮断器(Pリンク)1 1 1 1発電機室 給・換気ファン強制運転1 11常用発電機№1 電流1 1 1 1 1 1 1 1 1常用発電機№1 電圧常用発電機№1 周波数常用発電機№1 有効電力常用発電機№1 力率常用発電機№2 電流常用発電機№2 電圧常用発電機№2 周波数常用発電機№2 有効電力常用発電機№2 力率1 1常用発電機№1 電力量常用発電機№2 電力量1 1常用発電設備 補機変圧器 電力量常用発電設備 燃料ガス 流量積算1 1非常用発電機 電力量(P-LINK)常用発電機№1 燃料ガス 流量積算1常用発電機№2 燃料ガス 流量積算非常発電設備 52G 入不動作1非常発電設備 52G 切不動作1非常発電設備 発電機始動不動作1非常発電設備 発電機停止不動作非常発電設備 運転モード手動不動作非常発電設備 運転モード自動不動作52S1 同期遮断器 投入不動作1 1 1 152S2 同期遮断器 投入不動作152BG2 同期遮断器 投入不動作1発電機出力盤 自動不動作1発電機出力盤 手動不動作1発電機出力盤 運転不動作1発電機出力盤 停止不動作1発電機出力盤 52GC 入不動作1発電機出力盤 52GC 切不動作1№1発電機 自動不動作1№1発電機 手動不動作1№1発電機 ガス機関 運転不動作1№1発電機 ガス機関 停止不動作1№1発電機 52G1 入不動作1№1発電機 52G1 切不動作1№2発電機 自動不動作1№2発電機 手動不動作1№2発電機 ガス機関 運転不動作1№2発電機 ガス機関 停止不動作1№2発電機 52G2 入不動作1№2発電機 52G2 切不動作152-1 入不動作152-1 切不動作152-2 入不動作152-2 切不動作152-11 入不動作152-11 切不動作152-12 入不動作152-12 切不動作1発電設備:RS-E Pリンク構成異常1発電機室 給・換気ファン強制運転操作場所1 1操作選択1機関1予備(Pt) (Pt)遮断器(52GT)1電力制御1リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障orRS-ENo.12エネルギーセンター始動準備完了始動中1 1運転1電圧確立1送電中1冷却運転中1停止1同期中1並列中1同期検定可1№1燃料移送ポンプ1№2燃料移送ポンプ1潤滑油冷却ファン運転1換気排気ファン運転1燃料小出槽ヒータ1発電機スペースヒータ1始動渋滞潤滑油圧力低下排気温度上昇潤滑油温度上昇過速度機関制御器異常1 1 1 1 1 1低速度1検出器異常(2段)1燃料小出槽最低油量給気ダンパ異常1 1換気排気ダンパ異常1非常停止1過電圧不足電圧方向地絡逆電力過電流検出器異常(1段)1 1 1 1 1 1同期渋滞1地絡過電圧1地下燃料タンク油面低下1燃料小出槽油面上昇燃料小出槽油面低下燃料小出槽ダンパ異常補機故障1 1 1 1燃料移送ポンプ制御盤故障1始動用直流電源盤故障1非常用発電機盤№2 操作選択1 1 1 1非常用発電機盤№2 ガスタービン52GT 非常用発電機盤№2 遮断器非常用発電機盤№2 電流 111非常用発電機盤№2 電圧 1非常用発電機盤№2 周波数 1非常用発電機盤№2 有効電力 1 1非常用発電機盤№2 無効電力1非常用発電機盤№2 ガスタービン回転速度1非常用発電機盤№2 ガスタービン排気温度1非常用発電機盤№2 ガスタービン潤滑油温度1№2地下燃料タンク 油量 11非常用発電機盤№2 電力量非常用発電機盤№2 自動不動作1非常用発電機盤№2 手動不動作1非常用発電機盤№2 GT運転不動作1非常用発電機盤№2 GT停止不動作1非常用発電機盤№2 52GT 入不動作1非常用発電機盤№2 52GT 切不動作1発電機始動盤 非常停止1非常用発電機盤№2 力率 (Pt) (Pt)No.12エネルギーセンター(1) No.12エネルギーセンター(3)No.12エネルギーセンター(2) No.12エネルギーセンター
(4)1413 1516-A3:―A1:―E -13令和7年7月備 考縮尺作成年月図面番号図面名称工事名称 図面枚数株式会社検印総合設備コンサルタント 広島事務所設計業務名広島市中区東白島町14-15 所長 濱本 一樹岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)工事岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)設備設計業務電力監視制御項目一覧表(5)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルスRS-N267R11 商用系受電(常用) 地絡89R11 商用系受電(常用) 開閉器1備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or1 1 11 1 11 1 11 1 1111 111111 152R11 商用系受電(常用) 遮断器27R11 商用系受電(常用) 停電50R11 商用系受電(常用) 予備51R11 商用系受電(常用) 過電流167R12 商用系受電(予備) 地絡89R12 商用系受電(予備) 開閉器52R12 商用系受電(予備) 遮断器27R12 商用系受電(予備) 停電50R12 商用系受電(予備) 予備51R12 商用系受電(予備) 過電流64R12 商用系受電(予備) 地絡過電圧67R21 発電機系受電(常用) 地絡89R21 発電機系受電(常用) 開閉器52R21 発電機系受電(常用) 遮断器27R21 発電機系受電(常用) 停電50R21 発電機系受電(常用) 予備51R21 発電機系受電(常用) 過電流67R22 発電機系受電(予備) 地絡89R22 発電機系受電(予備) 開閉器52R22 発電機系受電(予備) 遮断器27R22 発電機系受電(予備) 停電50R22 発電機系受電(予備) 予備51R22 発電機系受電(予備) 過電流64R22 発電機系受電(予備) 地絡過電圧52F1 一般電灯 遮断器51F1 一般電灯 過電流52F2 一般動力 遮断器51F2 一般動力 過電流52FG1 保安電灯・動力 遮断器1 1 1一般電灯1 変圧器温度異常一般電灯1 低圧地絡一般電灯1 過電流一般電灯1 MCCBトリップ一般電灯1 LBS一般電灯1 PF溶断11189R11 商用系受電(常用) 開閉器89R11 商用系受電(常用) 開閉器1 1 11 1 111152R11 商用系受電(常用) 遮断器52R11 商用系受電(常用) 遮断器保安電灯1 低圧地絡保安電灯1 過電流保安電灯1 MCCBトリップ保安電灯1 LBS保安電灯1 PF溶断1 1 1保安動力 変圧器温度異常保安動力 低圧地絡保安動力 過電流保安動力 MCCBトリップ保安動力 LBS保安動力 PF溶断111150F1 一般電灯 予備150F2 一般動力 予備150FG1 保安電灯・動力 予備151FG1 保安電灯・動力 過電流152FG2 非常電灯・動力 遮断器150FG2 非常電灯・動力 予備151FG2 非常電灯・動力 過電流1 1 1一般電灯2 変圧器温度異常一般電灯2 低圧地絡一般電灯2 過電流一般電灯2 MCCBトリップ一般電灯2 LBS一般電灯2 PF溶断111 1 1 1一般電灯3 変圧器温度異常一般電灯3 低圧地絡一般電灯3 過電流一般電灯3 MCCBトリップ一般電灯3 LBS一般電灯3 PF溶断111 1 1 1一般動力1 変圧器温度異常一般動力1 低圧地絡一般動力1 過電流一般動力1 MCCBトリップ一般動力1 LBS一般動力1 PF溶断111 1 1 1一般動力2 変圧器温度異常一般動力2 低圧地絡一般動力2 過電流一般動力2 MCCBトリップ一般動力2 LBS一般動力2 PF溶断111 1 1 1一般動力3 変圧器温度異常一般動力3 低圧地絡一般動力3 過電流一般動力3 MCCBトリップ一般動力3 LBS一般動力3 PF溶断1111保安電灯1 変圧器温度異常1保安電灯2 LBS1 1 1 1保安電灯2 低圧地絡保安電灯2 過電流保安電灯2 MCCBトリップ保安電灯2 PF溶断1保安電灯2 変圧器温度異常1 1 1非常電灯 変圧器温度異常非常電灯 低圧地絡非常電灯 過電流非常電灯 MCCBトリップ非常電灯 LBS非常電灯 PF溶断111 1 1 1非常動力1 変圧器温度異常非常動力1 低圧地絡非常動力1 過電流非常動力1 MCCBトリップ非常動力1 LBS非常動力1 PF溶断111 1 1 1非常動力2 変圧器温度異常非常動力2 低圧地絡非常動力2 過電流非常動力2 MCCBトリップ非常動力2 LBS非常動力2 PF溶断111 1低圧地絡監視装置 故障1一般動力1 停電1非常動力1 停電商用系 操作場所1発電機系 操作場所11直流電源装置 停電1直流電源装置 重故障1直流電源装置 軽故障1直流電源装置 放電終止予告1直流電源装置 警報電源ブレーカ断1交流無停電電源装置 重故障1交流無停電電源装置 軽故障1交流無停電電源装置 放電終止予告1交流無停電電源装置 切替回路異常1交流無停電電源装置 同期異常1交流無停電電源装置 負荷異常1交流無停電電源装置 デジタルパネル異常1交流無停電電源装置 蓄電池寿命予告1交流無停電電源装置 インバータ給電1交流無停電電源装置 直送給電1交流無停電電源装置 停電1交流無停電電源装置 インバータ運転RS-N2 UPSバッテリ放電予告1RS-N2 UPS交流入力停電1RS-N2 UPS故障停止189R12 商用系受電(予備) 開閉器89R12 商用系受電(予備) 開閉器1 1 1 152R12 商用系受電(予備) 遮断器52R12 商用系受電(予備) 遮断器89R21 発電機系受電(常用) 開閉器89R21 発電機系受電(常用) 開閉器1 1 1 152R21 発電機系受電(常用) 遮断器52R21 発電機系受電(常用) 遮断器89R22 発電機系受電(予備) 開閉器89R22 発電機系受電(予備) 開閉器1 1予備予備予備予備予備予備予備予備1 1 1 1 1 1 1No.14入院棟東(南2病棟)(Pt) (Pt)発電機系受電(常用) 電流1発電機系受電(常用) 電圧1発電機系受電(常用) 電力1発電機系受電(常用) 力率1発電機系受電(予備) 電流1発電機系受電(予備) 電圧1発電機系受電(予備) 電力1発電機系受電(予備) 力率1商用系受電(常用) 電流1商用系受電(常用) 電圧1商用系受電(常用) 電力1商用系受電(常用) 力率1商用系受電(予備) 電流1商用系受電(予備) 電圧1商用系受電(予備) 電力1商用系受電(予備) 力率1一般電灯 電流1一般動力 電流11電力量 発電機系受電(常用)1電力量 発電機系受電(予備)1電力量 商用系受電(常用)1電力量 商用系受電
(予備)89R11 入不動作89R11 切不動作1 152R11 入不動作52R11 切不動作1 189R12 入不動作89R12 切不動作1 152R12 入不動作52R12 切不動作1 1リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルスRS-N2備考発停状態故障警報故障orNo.14入院棟東(南2病棟)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or1152R22 発電機系受電(予備) 遮断器52R22 発電機系受電(予備) 遮断器1保安電灯・動力 電流1非常電灯・動力 電流89R21 入不動作89R21 切不動作1 152R21 入不動作52R21 切不動作1 189R22 入不動作89R22 切不動作1 152R22 入不動作52R22 切不動作1 1(Pt) (Pt)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルスRS-K52RA 商用系(RA) 遮断器67RA 商用系(RA) 地絡備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or11 1 152RB 商用系(RB) 遮断器67RB 商用系(RB) 地絡43S 商用系 操作場所選択52R1 商用系(R1) 遮断器151R1 商用系(R1) 過電流27R1 商用系(R1) 停電52RA 遮断器 入不動作52RA 遮断器 切不動作1 1商用系 電流152RC 自家発系(RC) 遮断器67RC 自家発系(RC) 地絡1 11 1 152RD 自家発系(RD) 遮断器67RD 自家発系(RD) 地絡43J 自家発系 操作場所選択52R2 自家発系(R2) 遮断器151R2 自家発系(R2) 過電流27R2 自家発系(R2) 停電1直流電源盤 一括故障1 1 1 1一般電灯1 PF溶断一般電灯1 LBS一般電灯1 過負荷一般電灯1 低圧漏電一般電灯1 MCCBトリップ11 1 1 1一般電灯2 PF溶断一般電灯2 LBS一般電灯2 過負荷一般電灯2 低圧漏電一般電灯2 MCCBトリップ11 1 1 1一般動力 PF溶断一般動力 LBS一般動力 過負荷一般動力 低圧漏電一般動力 MCCBトリップ11 1 1 1保安電灯 PF溶断保安電灯 LBS保安電灯 過負荷保安電灯 低圧漏電保安電灯 MCCBトリップ11 1 1 1保安動力 PF溶断保安動力 LBS保安動力 過負荷保安動力 低圧漏電保安動力 MCCBトリップ1引込遮断器 操作場所選択1遮断器 52HR01111遮断器 52HR011 停電遮断器 52HF01211遮断器 52HR012 停電商用系(RA) 停電1 1商用系(RB) 停電自家発系(RC) 停電1 1自家発系(RD) 停電1商用系(R1) 地絡過電圧自家発系(R2) 地絡過電圧1 1 1一般動力2 過負荷一般動力2 低圧漏電RS-K UPSバッテリ電圧低下1RS-K UPS入力停電1RS-K UPS故障1 1 1一般動力2 PF溶断一般動力2 LBS一般動力2 MCCBトリップ1商用系(RA) 遮断器1 1商用系(RB) 遮断器自家発系(RC) 遮断器1 1自家発系(RD) 遮断器1商用系(R1) 遮断器自家発系(R2) 遮断器1152HR011 遮断器52HR012 遮断器1商用系 電圧1商用系 電力1商用系 力率1自家発系 電流1自家発系 電圧1自家発系 電力1自家発系 力率1電力量 商用系1電力量 自家発系152RB 遮断器 入不動作52RB 遮断器 切不動作1 152R1 遮断器 入不動作52R1 遮断器 切不動作1 152RC 遮断器 入不動作52RC 遮断器 切不動作1 152RD 遮断器 入不動作52RD 遮断器 切不動作1 152R2 遮断器 入不動作52R2 遮断器 切不動作1 1遮断器 52HR011 入不動作遮断器 52HR011 切不動作1 1遮断器 52HR012 入不動作遮断器 52HR012 切不動作1 1111111 1 1 1 1 111No.15総合教育研究棟(Pt) (Pt)管理対象接続記号操作 監視計測 計量機器名称発停状態設定 状態故障状態 温度アナログパルス遮断器 52HR011遮断器 52HR012遮断器 52HF011遮断器 52HG011遮断器 52HG012遮断器 52HFG011過電流(51) 52HF0111備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定 状態故障状態 温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or遮断器 52HF01111 1 1 1 11 1遮断器 52HG011遮断器 52HG012遮断器 52HFG0111 1 1 1 1 1遮断器 52HR011遮断器 52HR0121 1 1 11電圧 52HF0111電流 52HF0111電力 52HF0111力率 52HF0111電力量 常用高圧饋電盤1 1 1 1 152HF011 入不動作52HF011 切不動作52HG011 入不動作52HG011 切不動作52HG012 入不動作52HG012 切不動作52HFG011 入不動作52HFG011 切不動作1 1 1過電流(51) 52HFG0111不足電圧 27R1152HR011 入不動作52HR011 切不動作1 152HR012 入不動作52HR012 切不動作1 1不足電圧 27R21不足電圧 27R31不足電圧 27R41低圧一括故障11電圧 52HFG0111電流 52HFG0111電力 52HFG0111力率 52HFG0111電力量 非常用高圧饋電盤リモート盤建物名称RS-S3No.16動物実験施設(Pt) (Pt)No.14入院棟東(南2病棟)(1)No.15総合教育研究棟No.14入院棟東(南2病棟)(2)No.16動物実験施設17181920-A3:―A1:―E -14令和7年7月備 考縮尺作成年月図面番号図面名称工事名称 図面枚数株式会社検印総合設備コンサルタント 広島事務所設計業務名広島市中区東白島町14-15 所長 濱本 一樹岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)工事岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)設備設計業務電力監視制御項目一覧表(6)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルスRS-S3遮断器 52HR011遮断器 52HR012遮断器 52HF011遮断器 52HG011遮断器 52HG012遮断器 52HFG011過電流(51)・地絡過電流
(67) 51・67HF0111備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or遮断器 52HR01111 1 1 1 11 1遮断器 52HR012遮断器 52HF011遮断器 52HG0111 1 1 1 1 1遮断器 52HG012遮断器 52HFG0111 1 1 11電流 HF0111電流 HFG0111電力 HF0111電力 HFG0111変圧器盤 軽故障1 1 1 1 152HF011 入不動作52HF011 切不動作52HG011 入不動作52HG011 切不動作52HG012 入不動作52HG012 切不動作52HFG011 入不動作52HFG011 切不動作1 1 1 1TR №11 商用LBS152HR012 入不動作52HR012 切不動作1 1TR №12 商用LBS1TR №13 商用LBS1TR №14 発電LBS1TR №15 発電LBS11電力量 HF0111電力量 HFG0111直流電源装置 故障過電流(51)・地絡過電流(67) 51・67HFG01152HR011 入不動作52HR011 切不動作1 1No.17講義実習棟(Pt) (Pt)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルスRS-U商用系 高圧受電盤 不足電圧1備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or11 111 1 1111 1 111 1 111 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1自家発系 高圧受電盤 不足電圧高圧引込盤 操作場所商用系 高圧引込盤 HR011商用系 高圧引込盤 HR012商用系 高圧引込盤 地絡方向自家発系 高圧引込盤 HG011自家発系 高圧引込盤 HG012自家発系 高圧引込盤 地絡方向商用系 高圧受電盤 過電流自家発系 高圧受電盤 HFG011自家発系 高圧受電盤 過電流低圧盤 一括故障直流電源盤 一括故障RS-U UPS故障停止商用系 高圧引込盤 HR011 操作商用系 HF011 受電電圧商用系 HF011 受電電流商用系 HF011 受電電力商用系 HF011 受電力率1 11商用系 HR011 入不動作1商用系 HR011 切不動作1商用系 HR012 入不動作1商用系 HR012 切不動作1自家発系 HG011 入不動作1自家発系 HG011 切不動作1自家発系 HG012 入不動作1自家発系 HG012 切不動作1商用系 HF011 入不動作1商用系 HF011 切不動作1自家発系 HFG011 入不動作1自家発系 HFG011 切不動作【保守状態】融合型教育研究棟(№18)11【保守操作】融合型教育研究棟(№18)【保守状態】融合型教育研究棟:RS-U11【保守操作】融合型教育研究棟:RS-U1商用系 高圧受電盤 HF0111 1RS-U UPS交流入力停電RS-U UPSバッテリ放電終止予告11融合型教育研究棟:RS-U 構成異常1商用系 高圧引込盤 HR012 操作自家発系 高圧引込盤 HG011 操作自家発系 高圧引込盤 HG012 操作商用系 高圧受電盤 HF011 操作自家発系 高圧受電盤 HFG011 操作自家発系 HFG011 受電電圧自家発系 HFG011 受電電流自家発系 HFG011 受電電力自家発系 HFG011 受電力率商用系 受電電力量自家発系 受電電力量No.18融合型教育研究棟(Pt) (Pt)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルスRS-RHA-R1 52HR011 1備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or11 11 1 1 1 1 11 1 1111111 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1HA-R1 27R1 不足電圧HA-R1 52HR012HA-R1 27R2 不足電圧HA-R2 52HF011HA-R1 51M 過電流HA-R1 64M 地絡過電圧HA-RG1 27RG1 不足電圧HA-RG1 52HG012 HA-RG2 52HFG011 HA-RG2 51MG 過電流HA-RG2 64MG 地絡過電圧商用系低圧盤 一括警報発電機系低圧盤 一括警報RS-R UPS故障停止1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1【保守状態】総合研究棟(№19)11【保守操作】総合研究棟(№19)【保守状態】総合研究棟:RS-R11【保守操作】総合研究棟:RS-R1HA-RG1 27RG2 不足電圧 1 1RS-R UPS交流入力停電RS-R UPSバッテリ放電終止予告11RS-R盤 PLC通信異常1HA-R2(100kWh/P)HA-RG2(100kWh/P)低圧動力盤(MA-P1)(10kWh/P)低圧動力盤(MA-P2)(10kWh/P)低圧動力盤(MA-P3)(10kWh/P)低圧動力盤(MA-L1)(10kWh/P)低圧動力盤(MA-L2)(10kWh/P)低圧動力盤(MA-PG1)(10kWh/P)低圧動力盤(MA-LG1)(10kWh/P)HA-R2 電圧HA-R2 電流HA-R2 電力HA-R2 力率HA-RG2 電圧HA-RG2 電流HA-RG2 電力HA-RG2 力率低圧動力盤(MA-P1) 電流低圧動力盤(MA-P2) 電流低圧動力盤(MA-P3) 電流低圧電灯盤(MA-L1) 電流低圧電灯盤(MA-L2) 電流低圧動力盤(MA-PG1) 電流低圧電灯盤(MA-LG1) 電流HA-R1 52HR011 操作HA-R1 52HR012 操作HA-R2 52HF011 操作HA-RG1 52HG011 操作HA-RG1 52HG012 操作1 1HA-RG2 52HFG011 操作1 1 1 1 1HA-R2 52HF011 入不動作HA-R2 52HF011 切不動作HA-RG1 52HG011 入不動作HA-RG1 52HG011 切不動作HA-RG1 52HG012 入不動作HA-RG1 52HG012 切不動作HA-RG2 52HFG011 入不動作HA-RG2 52HFG011 切不動作1 1 1HA-R1 52HR012 入不動作HA-R1 52HR012 切不動作1 1HA-R1 52HR011 入不動作HA-R1 52HR011 切不動作1 1No.19臨床研究棟(Pt)
(Pt)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルスRS-S3遮断器 52HR011遮断器 52HR012遮断器 52HF011過電流(51) 52HF0111備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or№1 PTヒューズ断№1 PF断№2 PF断TR温度上昇(26T)インターロック選択 HR1Y 52HR011選択 HR2Y 52HR012選択 HF1Y 52HF0111 1 1 1 11 11 1 1 1 1 1 1 11電流 HF0111電力量 HF0111インターロック状態1 1 1 152HR011 入不動作52HR012 入不動作52HR012 切不動作52HF011 入不動作52HF011 切不動作1№3 PF断 予備1予備PAS地絡1 152HR011 切不動作(Pt) (Pt)No.21記念会館No.17講義実習棟No.19臨床研究棟No.18融合型教育研究棟No.21記念会館22212324-A3:―A1:―E -15令和7年7月備 考縮尺作成年月図面番号図面名称工事名称 図面枚数株式会社検印総合設備コンサルタント 広島事務所設計業務名広島市中区東白島町14-15 所長 濱本 一樹岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)工事岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)設備設計業務電力監視制御項目一覧表(7)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルスRS-S3遮断器 52HR011遮断器 52HR012遮断器 52HF011過電流(51) 52HF0111備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or№1 PTヒューズ断№1 PF断№2 PF断№3 PF断インターロック選択 HR1Y 52HR011選択 HR2Y 52HR012選択 HF1Y 52HF0111 1 1 1 11 11 1 1 1 1 1 1 11電流 HF0111電力量 HF0111インターロック状態1 1 1 152HR011 入不動作52HR012 入不動作52HR012 切不動作52HF011 入不動作52HF011 切不動作1軽故障一括1 152HR011 切不動作No.22図書館(Pt) (Pt)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルスRS-S3遮断器 52HR011遮断器 52HR012遮断器 52HF011過電流(51) 52HF0111備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or№1 PTヒューズ断TR温度上昇(26T)インターロック選択 HR1Y 52HR011選択 HR2Y 52HR012選択 HF1Y 52HF0111 1 11 11 1 1 1 1 1 1 11電流 HF0111電力量 HF0111インターロック状態1 1 1 152HR011 入不動作52HR012 入不動作52HR012 切不動作52HF011 入不動作52HF011 切不動作1 152HR011 切不動作No.23基礎医学棟屋上キュービクル(Pt) (Pt)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルスRS-S1/S4遮断器 52HR011遮断器 52HR012遮断器 52HF011過電流(51) 52HF0111備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or遮断器 52HF01111 11 1遮断器 52HR011遮断器 52HR0121 1 1 11電圧 52HF0111電流 52HF0111電力 52HF0111力率 52HF0111 1 1 1 152HR011 入不動作52HR011 切不動作52HR012 入不動作52HR012 切不動作52HF011 入不動作52HF011 切不動作1故障一括1不足電圧 27R11不足電圧 27R211電力量 HF011予備1予備1予備1予備1予備予備予備予備No.25医学資料室・研究棟(Pt) (Pt)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルスRS-S3遮断器 52HR011遮断器 52HR012遮断器 52HF011遮断器 52HG011遮断器 52HG012遮断器 52HFG011過電流(51) 52HF011過電流(51) 52HFG0111備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or№2 PTヒューズ断№1 PF断№2 PF断TR温度上昇(26T)インターロック1 1 1 1 1 11 1 1 1 11 1選択 HR1Y 52HR011選択 HR2Y 52HR012選択 HF1Y 52HF0111 1 1 1 1 1選択 HGF1Y 52HFG011選択 HG1Y 52HG011選択 HG2Y 52HG0121 1 1 1 1 11電流 HF0111電流 HFG0111電力量 HF0111電力量 HFG0111インターロック状態1 1 1 1 152HR011 入不動作52HR011 切不動作52HR012 入不動作52HR012 切不動作52HF011 入不動作52HF011 切不動作52HG011 入不動作52HG011 切不動作1 1 1№1 PTヒューズ断1№3 PF断№4 PF断1 152HG012 入不動作52HG012 切不動作1 152HFG011 入不動作52HFG011 切不動作1 1No.24基礎医学棟北(Pt) (Pt)No.22図書館 25No.24基礎医学棟北2726No.25医学資料室・研究棟28屋上キュービクルNo.23基礎医学棟-A3:―A1:―E -16令和7年7月備 考縮尺作成年月図面番号図面名称工事名称 図面枚数株式会社検印総合設備コンサルタント 広島事務所設計業務名広島市中区東白島町14-15 所長 濱本 一樹岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)工事岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)設備設計業務電力監視制御項目一覧表
(8)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルスRS-S4遮断器 52HR011 予備遮断器 52HR012 予備遮断器 52HF011過電流(51) 52HF0111備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or№1 PTヒューズ断№1 PF断 一括№2 PF断 予備TR温度上昇(26T)インターロック選択 HR1Y 52HR011 予備選択 HR2Y 52HR012 予備選択 HF1Y 52HF0111 1 1 1 11 11 1 1 1 1 1 1 11電流 HF0111電力量 HF0111インターロック状態1 1 1 152HF011 入不動作52HR011 入不動作52HR011 切不動作52HR012 入不動作52HR012 切不動作1直流電源異常(80D)1予備152HF011 切不動作予備予備予備予備No.27光・放射線情報解析部門(Pt) (Pt)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルスRS-C臨床研究棟 商用系 操作場所1備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or1 1 1111 11111臨床研究棟 商用系 地絡臨床研究棟 商用系 遮断器総合教育研究棟 商用系 地絡総合教育研究棟 商用系 遮断器受電 商用系 停電受電 商用系 過電流受電 商用系 遮断器特高受電設備 自家発系 操作場所特高受電設備 自家発系 遮断器総合教育研究棟 自家発系 地絡総合教育研究棟 自家発系 遮断器1特高受電設備 自家発系 地絡11 1受電 自家発系 停電受電 自家発系 過電流受電 自家発系 遮断器1一般電灯配電盤(1) 漏電1一般電灯配電盤(1) 過負荷1一般電灯配電盤(1) MCCBトリップ1一般電灯配電盤(2) 漏電1一般電灯配電盤(2) 過負荷1一般電灯配電盤(2) MCCBトリップ1一般動力配電盤 漏電1一般動力配電盤 過負荷1一般動力配電盤 MCCBトリップ1一般電灯・動力低圧切替盤 電灯 漏電1一般電灯・動力低圧切替盤 電灯 MCCBトリップ1一般電灯・動力低圧切替盤 動力 漏電1一般電灯・動力低圧切替盤 動力 MCCBトリップ1保安電灯配電盤 漏電1保安電灯配電盤 過負荷1保安電灯配電盤 MCCBトリップ1保安動力配電盤 漏電1保安動力配電盤 過負荷1保安動力配電盤 MCCBトリップ1RS-KK UPSバッテリ放電予告1RS-KK UPS交流入力停電1RS-KK UPS故障停止1一般電灯配電盤(1) LBS1一般電灯配電盤(1) PF溶断1一般電灯配電盤(2) LBS1一般電灯配電盤(2) PF溶断1一般動力配電盤 LBS1一般動力配電盤 PF溶断1一般電灯・動力低圧切替盤 電灯 LBS1一般電灯・動力低圧切替盤 電灯 PF溶断1一般電灯・動力低圧切替盤 動力 LBS1一般電灯・動力低圧切替盤 動力 PF溶断1保安電灯配電盤 LBS1保安電灯配電盤 PF溶断1保安動力配電盤 LBS1保安動力配電盤 PF溶断1直流電源装置盤故障一括1 1 1 1 1 1 1 1 1臨床研究棟 商用系 遮断器臨床研究棟 商用系 遮断器総合教育研究棟 商用系 遮断器総合教育研究棟 商用系 遮断器受電 商用系 遮断器受電 商用系 遮断器特高受電設備 自家発系 遮断器総合教育研究棟 自家発系 遮断器総合教育研究棟 自家発系 遮断器1特高受電設備 自家発系 遮断器1 1受電 自家発系 遮断器受電 自家発系 遮断器1高圧受電盤(商用系) 電圧1高圧受電盤(商用系) 電流1高圧受電盤(商用系) 電力1高圧受電盤(商用系) 力率1高圧受電盤(自家発系) 電圧1高圧受電盤(自家発系) 電流1高圧受電盤(自家発系) 電力1高圧受電盤(自家発系) 力率1高圧受電盤(商用系) 電力量1高圧受電盤(自家発系) 電力量【保守状態】総合研究棟(№28)11【保守操作】総合研究棟(№28)【保守状態】総合研究棟:RS-KK11【保守操作】総合研究棟:RS-KK1臨床研究棟 商用系 遮断器 入不動作1総合教育研究棟 商用系 入不動作1受電 商用系 遮断器 入不動作1特高受電設備 自家発系 遮断器 入不動作1総合教育研究棟 自家発系 遮断器 入不動作1臨床研究棟 商用系 遮断器 切不動作1総合教育研究棟 商用系 切不動作1受電 商用系 遮断器 切不動作1特高受電設備 自家発系 遮断器 切不動作1総合教育研究棟 自家発系 遮断器 切不動作1受電 自家発系 遮断器 入不動作1受電 自家発系 遮断器 切不動作No.28基礎研究棟(Pt) (Pt)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルスRS-D高圧受電盤(商用) 27R1 不足電圧1備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or11 11 1 1 1 1高圧受電盤(GAC) 27R2 不足電圧高圧受電盤(商用) 操作場所高圧受電盤(GAC) 操作場所歯学部動力盤№1 PF溶断歯学部動力盤№1 LBS歯学部動力盤№1 TR温度異常歯学部動力盤№1 MDA警報歯学部動力盤№1 ブレーカトリップ診療部動力盤№1 PF溶断診療部動力盤№1 LBS11 1 1診療部動力盤№1 TR温度異常診療部動力盤№1 MDA警報診療部動力盤№2 PF溶断診療部動力盤№2 LBS1診療部動力盤№2 TR温度異常診療部動力盤№2 ブレーカトリップ診療部動力盤№2 MDA警報診療部動力盤№3 PF溶断診療部動力盤№3 LBS診療部動力盤№3 TR温度異常診療部動力盤№3 MDA警報歯学部動力盤№2 PF溶断歯学部動力盤№2 LBS歯学部動力盤№2 TR温度異常1 1 1 111 1 111 1 1診療部電灯盤 PF溶断診療部電灯盤 LBS診療部電灯盤 TR温度異常1 1診療部電灯盤 MDA警報診療部電灯盤 ブレーカトリップ11 1保安電灯盤 PF溶断保安電灯盤 LBS保安電灯盤 TR温度異常1 1保安電灯盤 MDA警報保安電灯盤 ブレーカトリップ11 1保安動力盤 PF溶断保安動力盤 LBS保安動力盤 TR温度異常1 1保安動力盤 MDA警報保安動力盤 ブレーカトリップ1高圧引込盤(商用) 52R11操作1 11高圧引込盤(商用) 52R11 入不動作1高圧引込盤(商用) 52R11 切不動作【保守状態】歯学・外来診棟(№31)11【保守操作】歯学・外来診棟
(№31)【保守状態】歯学・外来:RS-D11【保守操作】歯学・外来:RS-D1診療部動力盤№1 ブレーカトリップ診療部動力盤№3 ブレーカトリップ11 1高圧引込盤(商用) 52R111高圧引込盤(商用) 89R111高圧引込盤(商用) 52R121高圧引込盤(商用) 89R121高圧受電盤(商用) 52R11高圧受電盤(商用) 51R1 過電流1高圧受電盤(商用) 67R1 地絡1高圧引込盤(GAC) 52R211高圧引込盤(GAC) 89R211高圧引込盤(GAC) 52R221高圧引込盤(GAC) 89R221高圧受電盤(GAC) 52R21高圧受電盤(GAC) 51R2 過電流1高圧受電盤(GAC) 67R2 地絡1高圧受電盤(商用) 52F1高圧受電盤(商用) 52G歯学部動力盤№2 MDA警報1歯学部動力盤№2 ブレーカトリップ1 1 1歯学部電灯盤 PF溶断歯学部電灯盤 LBS歯学部電灯盤 TR温度異常1 1歯学部電灯盤 MDA警報歯学部電灯盤 ブレーカトリップ1歯学部動力盤№2 MCDT1保安動力盤 MCDT1歯学部電灯盤№1 MCDT1保安電灯盤 MCDT1歯学部動力盤№3 PF溶断歯学部動力盤№3 LBS歯学部動力盤№3 TR温度異常111歯学部動力盤№3 MDA警報1歯学部動力盤№3 ブレーカトリップ1歯学部 PF溶断1歯学部 LBS1歯学部 TR温度異常1歯学部 MDA警報1歯学部 ブレーカトリップ1接地端子盤 絶縁監視装置 異常1接地端子盤 絶縁警報1直流電源装置 一括警報1無停電電源装置 UPS 一括警報1無停電電源装置 UPS INV給電1無停電電源装置 UPS バイパス給電1無停電電源装置 UPS 蓄電池運転1RS-D UPS 故障停止1RS-D UPS 交流入力停電1RS-D UPS バッテリ放電終止予告11高圧引込盤(商用) 89R11 電圧1高圧引込盤(商用) 89R12 電圧1高圧受電盤(商用) 52R1 電圧1高圧受電盤(商用) 52R1 電流1高圧受電盤(商用) 52R1 電力1高圧受電盤(商用) 52R1 力率1高圧引込盤(GAC) 89R21 電圧1高圧引込盤(GAC) 89R22 電圧1高圧受電盤(GAC) 52R2 電圧1高圧受電盤(GAC) 52R2 電流1高圧受電盤(GAC) 52R2 電力1高圧受電盤(GAC) 52R2 力率高圧引込盤(商用) 52R12操作1 1高圧受電盤(商用) 52R1操作1 1高圧引込盤(GAC) 52R21操作1 1高圧引込盤(GAC) 52R22操作1 1高圧受電盤(GAC) 52R2操作1 1高圧受電盤(商用) 52F操作1 1高圧受電盤(商用) 52G操作1 11高圧受電盤(商用) 電力量1高圧受電盤(GAC) 電力量1高圧引込盤(商用) 52R12 入不動作1高圧引込盤(商用) 52R12 切不動作1高圧受電盤(商用) 52R1 入不動作1高圧受電盤(商用) 52R1 切不動作1高圧引込盤(GAC) 52R21 入不動作1高圧引込盤(GAC) 52R21 切不動作1高圧引込盤(GAC) 52R22 入不動作1高圧引込盤(GAC) 52R22 切不動作1高圧受電盤(GAC) 52R2 入不動作1高圧受電盤(GAC) 52R2 切不動作1高圧受電盤(商用) 52F 入不動作1高圧受電盤(商用) 52F 切不動作1高圧受電盤(商用) 52G 入不動作1高圧受電盤(商用) 52G 切不動作RS-D盤 PLC通信異常1No.30歯学部棟屋上(Pt) (Pt)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルスRS-S4遮断器 52HR011遮断器 52HR012遮断器 52HF011過電流(51) 52HF011過電流(51) 52HFF011過電流(51) 52HFF0121備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or№1 PTヒューズ断№1~4 PF断TR温度上昇(26T)インターロック選択 HR1 52HR011選択 HR2 52HR012選択 HR 52HF0111 1 1 1 1 11 11 1 1 1 1 1 1 11電流 HF0111電力量 FF0111インターロック状態1 1 1 1 152HR011 入不動作52HR011 切不動作52HR012 入不動作52HR012 切不動作52HF011 入不動作52HF011 切不動作1遮断器 52HFF011遮断器 52HFF012遮断器 52HFF0131 1 1過電流(51) 52HFF0131地絡方向(67) 52HFF011地絡方向(67) 52HFF0121 1地絡方向(67) 52HFF0131直流電源異常(80D)1選択 H-F1 52FF011選択 H-F2 52FF012選択 H-F3 52FF0131 1 1 1 1 11電力量 FF0121電力量 FF0131 1 1 1 152FF011 入不動作52FF011 切不動作52FF012 入不動作52FF012 切不動作52FF013 入不動作52FF013 切不動作1(Pt) (Pt)No.33保健学科棟No.27光・放射線情報解析部門No.30歯学部棟屋上No.28基礎研究棟No.33保健学科棟29303132-A3:―A1:―E -17令和7年7月備 考縮尺作成年月図面番号図面名称工事名称 図面枚数株式会社検印総合設備コンサルタント 広島事務所設計業務名広島市中区東白島町14-15 所長 濱本 一樹岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)工事岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)設備設計業務電力監視制御項目一覧表(9)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルスRS-S1RS-S1 UPSバッテリ電圧低下RS-S1 UPS入力停電RS-S1 UPS故障1備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or1 1RS-S1 Pリンク構成異常1サブ変系システム情報(Pt)
(Pt)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルスRS-M189ESR11 接地開閉器89R11 断路器1備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or1 1 1 1 1 189ESR12 断路器接地装置52R1 遮断器89ESR13 遮断器二次接地開閉器43-GISR1 操作場所43LS1 DS操作VDR1 電圧有189R12 断路器1 1 1 189ESR14 断路器接地装置89B11 断路器89ESB11 断路器接地装置43-GISB1 操作場所189P1 断路器1 1 1 189ESP11 断路器接地装置52P1 遮断器89ESP12 接地開閉器43-GISP1 操作場所111号 特高 操作場所№1受電ユニット VD故障1放圧1 111油面低下温度上昇圧力上昇89GT11137FGT1 1次PF断52S1152S1 操作場所152B1 152B1 操作場所152FT1152FT1 操作場所152C1152C1 操作場所152F101152F101 操作場所152F102152F102 操作場所152F103152F103 操作場所152F104152F104 操作場所152F105152F105 操作場所152F106152F106 操作場所152F107152F107 操作場所152F108152F108 操作場所152F109152F109 操作場所152F110 152F110 操作場所152F111152F111 操作場所152F112152F112 操作場所152F113152F113 操作場所152F114152F114 操作場所1RS-M1 UPSバッテリ電圧低下1RS-M1 UPS入力停電1RS-M1 UPS故障1操作場所1操作選択142C11142C11 操作場所142C11 ヒューズ断142C11 リアクトル温度上昇142C11 コンデンサ圧力上昇142C11 コンデンサ圧力低下142C12142C12 操作場所142C12 ヒューズ断142C12 リアクトル温度上昇142C12 コンデンサ圧力上昇142C12 コンデンサ圧力低下142C13142C13 操作場所142C13 ヒューズ断142C13 リアクトル温度上昇142C13 コンデンサ圧力上昇142C13 コンデンサ圧力低下142C14 142C14 操作場所142C14 ヒューズ断142C14 リアクトル温度上昇142C14 コンデンサ圧力上昇142C14 コンデンサ圧力低下142C15142C15 操作場所142C15 ヒューズ断142C15 リアクトル温度上昇142C15 コンデンサ圧力上昇142C15 コンデンサ圧力低下1189R11 断路器1 152R1 遮断器1 189R12 断路器1 189B11 断路器1 189P1 断路器1 152P1 遮断器1 11号線 DS操作1 152S1 遮断器1 152B1 遮断器1 152FT1 遮断器1 152C1 遮断器1 152F101 遮断器1 152F102 遮断器1 152F103 遮断器1 152F104 遮断器1 152F105 遮断器1 152F106 遮断器1 152F107 遮断器1 152F108 遮断器1 152F109 遮断器1 152F110 遮断器1 152F111 遮断器1 152F112 遮断器1 152F113 遮断器1 152F114 遮断器1 142C111特高変電所(M1)(Pt) (Pt)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障orRS-M1特高変電所(M1)142C121 142C131 142C141 142C151 11系コンデンサ 操作モード152R1 MPC異常152R1 地絡(51G)152R1 過電流(51)152R1 短絡(50)152R1C MPC異常152R1 周波数低下(95L)152R1 周波数上昇(95H)152R1 不足電力(91L)152R1 逆電力(67P)152R1 地絡過電圧(64)152R1 不足電圧(27)152R1 外部短絡(67Q)1T1 MPC異常152P1 過電流(OC)152P1 定限時過電流(DT)152P1 差回路過電流(HOC)152P1 比率差動(87)1F101 MPC異常1F101 地絡方向(67)1F101 過電流(51)1F101 短絡(50)1F102 MPC異常1F102 地絡方向(67)1F102 過電流(51)1F102 短絡(50)1F103 MPC異常1F103 地絡方向(67)1F103 過電流(51)1F103 短絡(50)1F104 MPC異常1F104 地絡方向(67)1F104 過電流(51)1F104 短絡(50)1F105 MPC異常1F105 地絡方向(67)1F105 過電流(51)1F105 短絡(50)1F106 MPC異常1F106 地絡方向(67)1F106 過電流(51)1F106 短絡(50)1F107 MPC異常1F107 地絡方向(67)1F107 過電流(51)1F107 短絡(50)1F108 MPC異常1F108 地絡方向(67)1F108 過電流(51)1F108 短絡(50)152S1 MPC異常152S1 不足電圧(27)152S1 過電流(51)152S1 短絡(50)1F109 MPC異常1F109 地絡方向(67)1F109 過電流(51)1F109 短絡(50)1F110 MPC異常1F110 地絡方向(67)1F110 過電流(51)1F110 短絡(50)1F111 MPC異常1F111 地絡方向(67)1F111 過電流(51)1F111 短絡(50)1F112 MPC異常1F112 地絡方向(67)1F112 過電流(51)1F112 短絡(50)1F113 MPC異常1F113 地絡方向(67)1F113 過電流(51)1F113 短絡(50)1F114 MPC異常1F114 地絡方向(67)1F114 過電流(51)1F114 短絡(50)1FT1 MPC異常1FT1 地絡方向(67)1FT1 過電流(51)1FT1 短絡(50)1C1 MPC異常1C1 地絡方向(67)1C1 過電流(51)1C1 短絡(50)152B1 MPC異常152B1 地絡過電圧(64)152B1 不足電圧(27)152B1 過電圧
(59)11号線受電 R相電流11号線受電 S相電流11号線受電 T相電流11号線受電 UV電圧11号線受電 VW電圧11号線受電 WU電圧11号線受電 零相電圧11号線受電 周波数11号主変圧器二次 R相電流11号主変圧器二次 S相電流11号主変圧器二次 T相電流11号主変圧器二次 UV電圧11号主変圧器二次 VW電圧11号主変圧器二次 WU電圧11号主変圧器二次 有効電力11号主変圧器二次 無効電力11号主変圧器二次 力率11号高圧母線 UV電圧11号高圧母線 VW電圧11号高圧母線 WU電圧11号高圧母線 零相電圧1F101 S相電流1F101 有効電力1F102 S相電流1F102 有効電力1F103 S相電流1F103 有効電力1F104 S相電流1F104 有効電力1F105 S相電流1F105 有効電力1F106 S相電流1F106 有効電力1F107 S相電流1F107 有効電力1F108 S相電流1F108 有効電力1F109 S相電流1F109 有効電力1F110 S相電流1F110 有効電力1F111 S相電流1F111 有効電力1F112 S相電流1F112 有効電力1F113 S相電流1F113 有効電力1F114 S相電流1F114 有効電力152R1 過電圧(59)1(Pt)(Pt)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障orRS-M1FT1 S相電流1FT1 有効電力1C1 S相電流11号線受電 電力量11号主変圧器二次 電力量1F101 電力量1F102 電力量1F103 電力量1F104 電力量1F105 電力量1F106 電力量1F107 電力量1F108 電力量1F109 電力量1F110 電力量1F111 電力量1F112 電力量1F113 電力量1F114 電力量1FT1 電力量189R11 断路器 入不動作189R11 断路器 切不動作152R1 遮断器 入不動作152R1 遮断器 切不動作189R12 断路器 入不動作189R12 断路器 切不動作189B11 断路器 入不動作189B11 断路器 切不動作189P1 断路器 入不動作189P1 断路器 切不動作152P1 遮断器 入不動作152P1 遮断器 切不動作143LS1 操作可不動作143LS1 操作不可不動作152S1 遮断器 入不動作152S1 遮断器 切不動作152B1 遮断器 入不動作152B1 遮断器 切不動作152FT1 遮断器 入不動作152FT1 遮断器 切不動作152C1 遮断器 入不動作152C1 遮断器 切不動作152F101 遮断器 入不動作152F101 遮断器 切不動作152F102 遮断器 入不動作152F102 遮断器 切不動作152F103 遮断器 入不動作152F103 遮断器 切不動作152F104 遮断器 入不動作152F104 遮断器 切不動作152F105 遮断器 入不動作152F105 遮断器 切不動作152F106 遮断器 入不動作152F106 遮断器 切不動作152F107 遮断器 入不動作152F107 遮断器 切不動作152F108 遮断器 入不動作152F108 遮断器 切不動作152F109 遮断器 入不動作152F109 遮断器 切不動作152F110 遮断器 入不動作152F110 遮断器 切不動作152F111 遮断器 入不動作152F111 遮断器 切不動作152F112 遮断器 入不動作152F112 遮断器 切不動作152F113 遮断器 入不動作152F113 遮断器 切不動作152F114 遮断器 入不動作152F114 遮断器 切不動作142C11 入不動作142C11 切不動作142C12 入不動作142C12 切不動作142C13 入不動作142C13 切不動作142C14 入不動作142C14 切不動作142C15 入不動作142C15 切不動作11系コンデンサ 自動不動作1RS-M1 Pリンク構成異常11系コンデンサ 手動不動作1特高変電所(M1)(Pt) (Pt)サブ変系システム情報特高変電所(M1)(2)特高変電所(M1)(1) 特高変電所(M1)(3)3334 3635-A3:―A1:―E -18令和7年7月備 考縮尺作成年月図面番号図面名称工事名称 図面枚数株式会社検印総合設備コンサルタント 広島事務所設計業務名広島市中区東白島町14-15 所長 濱本 一樹岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)工事岡山大学(医病他)ライフライン再生(電気設備)設備設計業務電力監視制御項目一覧表
(10)管理対象接続記号操作 監視計測 計量機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス89ESR21 接地開閉器89R21 断路器1備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障or1 1 1 1 1 189ESR22 断路器接地装置52R2 遮断器89ESR23 遮断器二次接地開閉器43-GISR2 操作場所43LS2 DS操作VDR2 電圧有189R22 断路器1 1 1 189ESR24 断路器接地装置89B21 断路器89ESB21 断路器接地装置43-GISB2 操作場所189P2 断路器1 1 1 189ESP21 断路器接地装置52P2 遮断器89ESP22 接地開閉器43-GISP2 操作場所1 12号 特高操作場所受電CBインターロック1受電切換制御選択1 1 1 1停復電制御選択自動切換装置 停電切換自動切換装置 ループ切換ループ切換回線選択 2L⇒1L11ループ切換回線選択 1L⇒2L№2受電ユニット VD故障1放圧1油面低下1温度上昇1GIS ガス圧低下1GIS CB巻上装置故障1GIS 制御電源断1PLC異常1ループ切換 渋滞1停復電切換 渋滞1ディジタルリレー 異常1直流電源装置 異常1圧力上昇189GT2137FGT2 1次PF断152S2152S2 操作場所152B2152B2 操作場所152BG1152BG1 操作場所152C2 152C2 操作場所152F201152F201 操作場所152F202 152F202 操作場所152F203152F203 操作場所152F204152F204 操作場所152F205152F205 操作場所152F206152F206 操作場所1 152F207 操作場所152F208152F208 操作場所152F209152F209 操作場所152F210152F210 操作場所152F213152F213 操作場所152F214152F214 操作場所152F20752F211152F211 操作場所1操作場所1操作選択1C211C21 操作場所1C21 ヒューズ断1C21 リアクトル温度上昇1C21 コンデンサ圧力上昇1C21 コンデンサ圧力低下1C221C22 操作場所1C22 ヒューズ断1C22 リアクトル温度上昇1C22 コンデンサ圧力上昇1C22 コンデンサ圧力低下1C231C23 操作場所1C23 ヒューズ断1C23 リアクトル温度上昇1C23 コンデンサ圧力上昇1C23 コンデンサ圧力低下1C24 1C24 操作場所1C24 ヒューズ断1C24 リアクトル温度上昇1C24 コンデンサ圧力上昇1C24 コンデンサ圧力低下1C251C25 操作場所1C25 ヒューズ断1C25 リアクトル温度上昇1C25 コンデンサ圧力上昇1C25 コンデンサ圧力低下189GT3137FGT3 1次PF断152EGB152EGB 操作場所152GB152GB 操作場所152BG2 152BG2 操作場所152FT2152FT2 操作場所1 152GF11 操作場所152GF12 152GF12 操作場所152GF13152GF13 操作場所152GF14 152GF14 操作場所1 152GF15 操作場所152GF16152GF16 操作場所1 152GF17 操作場所152GF18152GF18 操作場所152GF19 152GF19 操作場所152GF20152GF20 操作場所189HT1 189HT2189T1 ヒューズ断189T2 ヒューズ断152GF1751GHT 二次地絡126HT 温度上昇152GF1152GF15故障警報MCB2HT 故障1MCB1HT 故障149FHT 冷却ファン故障1排水ピット1満水1排水ピット2満水1排水ピット3満水1排水ピット4満水1リモート盤建物名称RS-M2G特高変電所(M2G)(Pt) (Pt)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障or189R21 断路器1 152R2 遮断器1 189R22 断路器1 189B21 断路器1 189P2 断路器1 152P2 遮断器1 12号線 DS操作1 1受電CBインターロック1 1ループ切換回線選択1 1受電切換制御選択1 1停復電制御選択1 1ループ切換1 152S2 遮断器1 152B2 遮断器1 152BG1 遮断器1 152C2 遮断器1 152F201 遮断器1 152F202 遮断器1 152F203 遮断器1 152F204 遮断器1 152F205 遮断器1 152F206 遮断器1 152F207 遮断器1 152F208 遮断器1 152F209 遮断器1 152F210 遮断器1 152F213 遮断器1 152F214 遮断器1 142C211 142C221 142C231 142C241 142C251 12系コンデンサ 操作モード1 152F211 遮断器1 1EGB 遮断器1 1GB 遮断器11BG2 遮断器1 1FT2 遮断器1 1GF11 遮断器1 1GF12 遮断器1 1GF13 遮断器1 1GF14 遮断器1 1GF15 遮断器1 1GF16 遮断器1 1GF17 遮断器1 1GF18 遮断器1 1GF19 遮断器1 1GF20 遮断器152R2 MPC異常152R2 地絡(51G)152R2 過電流(51)152R2 短絡(50)152R2C MPC異常152R2 周波数低下(95L)152R2 周波数上昇(95H)152R2 不足電力(91L)152R2 逆電力(67P)152R2 地絡過電圧(64)152R2 不足電圧(27)152R2 外部短絡(67Q)152P2 MPC異常152P2 過電流(OC)152P2 定限時過電流(DT)152P2 差回路過電流(HOC)152P2 比率差動(87)1F201 MPC異常1F201 地絡方向(67)1F201 過電流(51)1F201 短絡(50)1F202 MPC異常1F202 地絡方向(67)1F202 過電流(51)1F202 短絡(50)1F203 MPC異常1F203 地絡方向(67)1F203 過電流(51)1F203 短絡(50)1F204 MPC異常1F204 地絡方向(67)1F204 過電流(51)1F204 短絡(50)1F205 MPC異常1F205 地絡方向(67)1F205 過電流(51)1F205 短絡(50)1F206 MPC異常1F206 地絡方向
(67)1F206 過電流(51)1F206 短絡(50)1F207 MPC異常1F207 地絡方向(67)1F207 過電流(51)1F207 短絡(50)152S2 MPC異常152S2 不足電圧(27)152S2 過電流(51)152S2 短絡(50)152R2 過電圧(59)1RS-M2G特高変電所(M2G)(Pt) (Pt)GF15 S相電流1リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障orRS-M2G特高変電所(M2G)GF15 有効電力1GF16 S相電流1GF16 有効電力1GF17 S相電流1GF17 有効電力1GF18 S相電流1GF18 有効電力1GF19 S相電流1GF19 有効電力1GF20 S相電流1GF20 有効電力1FT2 S相電流1FT2 有効電力1F211 S相電流1F211 有効電力1屋内温度電力量電力量屋外温度F201 電力量F202 電力量F203 電力量F204 電力量1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1F205 電力量F206 電力量F207 電力量F208 電力量F209 電力量F210 電力量F213 電力量F214 電力量F211 電力量EGB 電力量GB 電力量GF11 電力量GF12 電力量GF13 電力量GF14 電力量GF15 電力量GF16 電力量GF17 電力量GF18 電力量GF19 電力量GF20 電力量FT2 電力量89R21 断路器 入不動作189R21 断路器 切不動作152R2 遮断器 入不動作152R2 遮断器 切不動作189R22 断路器 入不動作189R22 断路器 切不動作189B21 断路器 入不動作189B21 断路器 切不動作189P2 断路器 入不動作189P2 断路器 切不動作152P2 遮断器 入不動作152P2 遮断器 切不動作143LS2 操作可不動作143LS2 操作不可不動作1受電CBインターロック 解錠不動作1受電CBインターロック 施錠不動作1ループ切換回線選択 2L⇒1L入不動作1ループ切換回線選択 1L⇒2L入不動作1自動不動作1受電切換制御選択 切不動作1受電切換制御選択 自動不動作1停復電制御選択 手動不動作1ループ切換 スタート不動作1ループ切換 リセット不動作152S2 遮断器 入不動作152S2 遮断器 切不動作152B2 遮断器 入不動作152B2 遮断器 切不動作152BG1 遮断器 入不動作152BG1 遮断器 切不動作152C2 遮断器 入不動作152C2 遮断器 切不動作152F201 遮断器 入不動作152F201 遮断器 切不動作152F202 遮断器 入不動作152F202 遮断器 切不動作152F203 遮断器 入不動作152F203 遮断器 切不動作152F204 遮断器 入不動作152F204 遮断器 切不動作152F205 遮断器 入不動作152F205 遮断器 切不動作152F206 遮断器 入不動作152F206 遮断器 切不動作152F207 遮断器 入不動作152F207 遮断器 切不動作152F208 遮断器 入不動作152F208 遮断器 切不動作152F209 遮断器 入不動作152F209 遮断器 切不動作152F210 遮断器 入不動作152F210 遮断器 切不動作152F213 遮断器 入不動作152F213 遮断器 切不動作152F214 遮断器 入不動作152F214 遮断器 切不動作142C21 入不動作142C21 切不動作142C22 入不動作142C22 切不動作142C23 入不動作142C23 切不動作142C24 入不動作142C24 切不動作142C25 入不動作142C25 切不動作12系コンデンサ 自動不動作12系コンデンサ 手動不動作1RS-M2G Pリンク構成異常1EGB 遮断器 入不動作1EGB 遮断器 切不動作1GB 遮断器 入不動作1GB 遮断器 切不動作1BG2 遮断器 入不動作1BG2 遮断器 切不動作1FT2 遮断器 入不動作1FT2 遮断器 切不動作1GF11 遮断器 入不動作1GF11 遮断器 切不動作1GF12 遮断器 入不動作1GF12 遮断器 切不動作1GF13 遮断器 入不動作1GF13 遮断器 切不動作1GF14 遮断器 入不動作1GF14 遮断器 切不動作1GF15 遮断器 入不動作1GF15 遮断器 切不動作1GF16 遮断器 入不動作1GF16 遮断器 切不動作1GF17 遮断器 入不動作1GF17 遮断器 切不動作1GF18 遮断器 入不動作1GF18 遮断器 切不動作1GF19 遮断器 入不動作1GF19 遮断器 切不動作1GF20 遮断器 入不動作1GF20 遮断器 切不動作152F211 遮断器 入不動作152F211 遮断器 切不動作1(Pt) (Pt)リモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障orリモート盤管理対象接続記号操作 監視計測 計量建物名称機器名称発停状態設定状態故障状態温度アナログパルス備考発停状態故障警報故障orF208 MPC異常1F208 地絡方向(67)1F208 過電流(51)1F208 短絡(50)1F209 MPC異常1F209 地絡方向(67)1F209 過電流(51)1F209 短絡(50)1F210 MPC異常1F210 地絡方向(67)1F210 過電流(51)1F210 短絡(50)1F213 MPC異常1F213 地絡方向(67)1F213 過電流(51)1F213 短絡(50)1F214 MPC異常1F214 地絡方向(67)1F214 過電流(51)1F214 短絡(50)1C2 MPC異常1C2 地絡方向(67)1C2 過電流(51)1C2 短絡(50)152B2 MPC異常152B2 地絡過電圧(64G)152B2 不足電圧(27)152B2 過電圧(59)1F211 MPC異常1F211 地絡方向(67)1F211 過電流(51)1F211 短絡(50)1GF11 MPC異常1GF11 地絡方向(67)1GF11 過電流(51)1GF11 短絡(50)1GF12 MPC異常1GF12 地絡方向(67)1GF12 過電流(51)1GF12 短絡(50)1GF13 MPC異常1GF13 地絡方向(67)1GF13 過電流(51)1GF13 短絡(50)1GF14 MPC異常1GF14 地絡方向(67)1GF14 過電流(51)1GF14 短絡(50)1GF15 MPC異常1GF15 地絡方向(67)1GF15 過電流(51)1GF15 短絡
(50)1GF16 MPC異常1GF16 地絡方向(67)1GF16 過電流(51)1GF16 短絡(50)1GF17 MPC異常1GF17 地絡方向(67)1GF17 過電流(51)1GF17 短絡(50)1GF18 MPC異常1GF18 地絡方向(67)1GF18 過電流(51)1GF18 短絡(50)1GF19 MPC異常1GF19 地絡方向(67)1GF19 過電流(51)1GF19 短絡(50)1GF20 MPC異常1GF20 地絡方向(67)1GF20 過電流(51)1GF20 短絡(50)1FT2 MPC異常1FT2 地絡方向(67)1FT2 過電流(51)1FT2 短絡(50)152EGB 地絡方向(67)152EGB 過電流(51)152EGB 短絡(50)152EGB MPC異常1RS-M2G特高変電所(M2G)52GB 地絡方向(67)152GB 過電流(51)152GB 短絡(50)152GB MPC異常152BG 地絡過電圧(64)152BG 不足電圧(27)152BG 過電圧(59)152BG MPC異常152R2 S相電流152R2 T相電流152R2 UV電圧152R2 R相電流152R2 WU電圧152R2 零相電圧152R2 周波数152R2 VW電圧152S2 S相電流152S2 T相電流152S2 UV電圧152S2 R相電流152S2 WU電圧152S2 有効電力152S2 無効電力152S2 VW電圧152S2 力率12系高圧母線 UV電圧12系高圧母線 WU電圧12系高圧母線 零相電圧12系高圧母線 VW電圧1F201 S相電流1F201 有効電力1F202 S相電流1F202 有効電力1F203 S相電流1F203 有効電力1F204 S相電流1F204 有効電力1F205 S相電流1F205 有効電力1F206 S相電流1F206 有効電力1F207 S相電流1F207 有効電力1F208 S相電流1F208 有効電力1F209 S相電流1F209 有効電力1F210 S相電流1F210 有効電力1F213 S相電流1F213 有効電力1F214 S相電流1F214 有効電力1C2 S相電流1発電系高圧母線 UV電圧1発電系高圧母線 WU電圧1発電系高圧母線 零相電圧1発電系高圧母線 VW電圧1EGB S相電流1EGB 有効電力1GB S相電流1GB 有効電力1GF11 S相電流1GF11 有効電力1GF12 S相電流1GF12 有効電力1GF13 S相電流1GF13 有効電力1GF14 S相電流1GF14 有効電力1(Pt) (Pt)特高変電所(M2G)(1) 37 特高変電所(M2G)(3) 39特高変電所(M2G)(2) 38 特高変電所(M2G)(4) 40