松井田・細野、倉渕地区砕石等単価契約外3

松井田・細野、倉渕地区砕石等単価契約外3 令和8年3月31日分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑直城 次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。なお、本入札に係る契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。 1.入札公告 (1)入札公告(PDF : 326KB) 2.配布資料等 (1)入札説明資料（松井田・細野、倉渕地区砕石等単価契約）(PDF : 518KB) (2)入札説明資料（下仁田・磐戸、楢原・万場地区砕石等単価契約）(PDF : 573KB) (3)入札説明資料（水沼・桐生地区砕石等単価契約）(PDF : 503KB) (4)入札説明資料（渋川、赤城山地区砕石等単価契約）(PDF : 496KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑 直城 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 なお、本入札に係る契約締結は、令和８年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。 １ 競争に付する事項(1) 物件の名称 物件番号 １ 松井田・細野、倉渕地区砕石等単価契約 物件番号 ２ 下仁田・磐戸、楢原・万場地区砕石等単価契約 物件番号 ３ 水沼・桐生地区砕石等単価契約 物件番号 ４ 渋川、赤城山地区砕石等単価契約(2) 規格及び予定数量等、契約予定期間、納入場所別紙内訳書のとおり(物件番号１～４)２ 競争参加資格(1)(2) 予算決算及び会計令第71 条の規定に該当しない者であること。 (3)(4)(5)３ 入札の方法(1)(2)(3)４ 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先 〒371-8508 群馬県前橋市岩神町4 丁目16 番25 号 群馬森林管理署 総務グループ 電話027-210-1203 予算決算及び会計令第70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 令和07・08・09 年度全省庁統一資格の「物品の販売」又は「物品の製造」に登録されている者であって、「関東・甲信越地域」の競争参加資格を有する者であること。 書類提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 その他予決令第73 条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。 入札公告令和8年3月31日 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額(当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 入札金額は、入札書記載の砕石等の1 立方メートル当たりの単価に予定数量を乗じた金額とし、それぞれ消費税相当額を除いた金額を記載のうえ入札すること。 (2) 入札説明資料の交付ア 入札説明書(入札書、仕様書、契約書(案)、納品指示書、砕石等単価契約内訳書)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得 (関東森林管理局ホームページ「各種約款等」に掲載 (https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)5 書類の提出場所及び提出期間等(1) 提出書類(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合 電子調達システムでＰＤＦファイル形式により送信すること。 イ 紙入札方式により参加する場合 4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る)すること。 (3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合 令和8年4月1日9時00分から令和8年4月14日16時00分まで (ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合 令和8年4月1日9時00分から令和8年4月14日16時00分まで (ただし、閉庁期間を除く。)6 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所 群馬森林管理署 会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合 下表の期間に電子調達システム上で入札金額を送信すること。 イ 紙入札方式により参加する場合 下表の日時に6(1)の場所に入札書を持参し、入札すること。 郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和8年4月24日16時00分までに到着することとし、入札書の日付は令和8年4月27日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。 4(1)の場所において、下記の資料を入札公告の日から交付する。なお、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。 この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示すところにより、全省庁統一資格審査結果通知書(写)及び仕様書に記載された特質を有する当該物件を納入することが可能と認められる証明書類を提出しなければならない。 また、当該提出書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和8年4月15日17時00分までの間においてそれに応じなければならない。 (3) 開札日時 物件番号１ 令和８年４月２７日 ９時３１分 物件番号２ 令和８年４月２７日 １０時３１分 物件番号３ 令和８年４月２７日 １１時３１分 物件番号４ 令和８年４月２７日 １３時３１分7 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨 日本語及び日本通貨に限る。 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札の無効 関東森林管理局署等競争契約入札心得による。 (4) 落札者の決定方法(5) 契約書作成の要否 要(6)(7)(8) その他 詳細は、4(2)入札説明資料による。 お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。 令和8年4月27日13時30分まで 13時30分までに投函 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。 4令和8年4月22日 令和8年4月27日9時00分から 13時20分までに持参令和8年4月27日令和8年4月24日10時30分まで 10時30分までに投函 16時00分までに必着3令和8年4月22日 令和8年4月27日 (前日までに群馬署に必着)9時00分から 11時20分までに持参令和8年4月27日 令和8年4月27日11時30分まで 11時30分までに投函2令和8年4月22日 令和8年4月27日9時00分から 10時20分までに持参令和8年4月27日 令和8年4月27日1令和8年4月22日 令和8年4月27日9時00分から 9時20分までに持参令和8年4月27日 令和8年4月27日9時30分まで 9時30分までに投函物件番号入 札 日 時電子調達システムにより参加する場合紙入札方式により参加する場合郵便入札の場合 物 件 番 号 ： 第 1 号物 件 名 ： 松井田・細野、倉渕地区砕石等単価契約入 札 公 告 日 ： 令和8年3月31日入札受付期限： 令和8年4月22日 9:00 から( 郵 便 入 札 ) 令和8年4月24日 16:00 必着( 電 子 入 札 ) 令和8年4月27日 9:30 まで開 札 ： 令和8年4月27日 9:31 から会 場 ： 群馬森林管理署 会議室令和8年4月27日 (紙入札者 9:20 集合)１. 競争契約入札心得(局ホームページ掲載)別紙入札書「様式５号(入札心得第４条)」２. 仕様書３. 契約書(案)【入札公告に示す提出書類は以下のものとする】１２上記資料の提出にあたっては、別紙表紙を添付し提出すること。 ※ 入札公告によるところにより、実績証明書類等を令和８年４月１４日(火曜日)１６：００までに提出願います。 競争契約参加資格(全省庁統一資格・「物品の製造・販売」)の確認結果通知書の写し 当該物品を納入可能と認められる証明書類については、以下の内容が確認できるものとする。 ①調達予定プラント ②プラントの砕石製造能力(調達規格の製造能力確認)入 札 説 明 資 料※ 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 (別紙)競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和○年○月○日分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑 直城 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和○年○月○日付けで入札公告のありました「○○地区砕石等単価契約」に係る競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記１ 令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「資格審査結果通知書」の写し２ 本入札説明資料に示す、当該物品を納入可能と証明する書類【添付資料例】・過去の砕石等単価契約書(①、②を示す資料)・砕石等調達先のプラント資料(①を示す資料)・当該プラントが全調達対象資材を製造している資料(②を示す資料)・その他、上記証明書類以外で当該物件を納入することを証明する任意の資料※注意事項１．上記２については提出する添付資料に合わせて記載すること。２．過去の砕石等単価契約書は、①及び②の証明資料となるが、契約不適合等の事案があった契約書は認めない。３．過去に砕石等単価契約の実績がない場合は、全規格の砕石を納入可能である旨の証明書を提出すること。様式５号(入札心得第４条)入札物件物件の名称 松井田・細野、倉渕地区砕石等単価契約億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額の内訳地区名 令和 年 月 日分任支出負担行為担当官 群馬森林管理署長 野畑 直城 殿群馬県前橋市○○町○○○○建設 株式会社代表取締役 ○○ ○○○○ ○○住 所会 社 名代表者氏名代 理 人再生砕石(RC-0-100mm)切込砕石 (C-0-100mm)再生砕石 (RC-0-40mm) ただし、上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税相当額を加算した金額になること及び入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。 計 283 m3 0円金 額再生砕石 (RC-0-40mm) 33 m3 0円 0円入 札 書第 1 号入札金額砕石等の規格・品質 予定数量 単価(m3当り)10 m3 0円 0円 松井田・細野地区30 m3 0円 0円倉渕地区再生砕石(RC-0-100mm) 10 m3 0円 0円切込砕石 (C-0-100mm) 100 m3 0円 0円100 m3 0円 0円委 任 状代理人氏名 ○○ ○○ 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 １. 入札年月日２. 件 名 松井田・細野、倉渕地区砕石等単価契約３. 入札に関する一切の件住 所 群馬県前橋市○○町○○商号又は名称 ○○建設 株式会社代表者氏名 代表取締役 ○○ ○○分任支出負担行為担当官 群馬森林管理署長 野畑 直城 殿令和 年 月 日令和 年 月 日(案)１．契約予定総額地区名砕石等の規格・品質予定数量 単価 予定総額 備考再生砕石RC-0-40mm33 m3 0円 0円再生砕石RC-0-100mm10 m3 0円 0円切込砕石C-0-100mm100 m3 0円 0円再生砕石RC-0-40mm30 m3 0円 0円再生砕石RC-0-100mm10 m3 0円 0円切込砕石C-0-100mm100 m3 0円 0円283 m3 0円10% 0円0円２．契約期間 自令和 年 月 日至令和９年３月５日３．納入場所 松井田・細野地区、倉渕地区(倉渕・松井田合同森林事務所管内)４．契約保証金 免除令和 年 月 日買受人 住所 群馬県前橋市岩神町４－１６－２５氏名 分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑 直城売渡人 住所 群馬県前橋市○○町○○氏名 ○○建設 株式会社代表取締役 ○○ ○○松井田・細野、倉渕地区砕石等単価契約書￥.－ 上記の物品売買について、買受人と売渡人は、下記条件により契約を締結し、本書２通を作成して、当事者記名押印のうえ各自１通を保有する。 計消費税相当額内訳松井田・細野地区倉渕地区合 計(総則)第１条(権利義務の委任譲渡)第２条(引渡し及び検査)第３条２ 買受人は納入の通知を受けた日から１０日以内に検査を行うものとする。 ３(代金の請求)第４条(代金の支払)第５条 買受人は、適法な請求書を受理した日から３０日以内に代金を支払うものとする。 (支払遅延の利息)第６条(納入期間の延長及び遅滞違約金)第７条２ ３(納品の変更、中止)第８条２ ３(契約不適合責任)第９条 売渡人は当該月分の納入代金を毎月末日で締め切り、その翌月に売渡人は買受人に請求するものとする｡契 約 条 件 売渡人は頭書の金額をもって頭書の物品を契約期間内において、買受人が別紙納品指示書により契約物品の納入指示をしたときは、買受人が指定した数量を指定職員の指示する納入場所に、納入期限内に納入するものとする。 売渡人は、この契約によって生ずる一切の権利及び義務を第三者に委任又は譲渡してはならない。ただし、書面により買受人の承認を受けた場合はその限りでない。 売渡人は契約物品を納入したときは、その旨買受人に通知して買受人又は買受人の命じた職員の検査を受け、これに合格したときをもって引渡しを完了したものとする。 売渡人は品質、形状、数量等に関し、検査の結果不合格のものがあったときは、返戻、引換、数量の増減又は価格の変更等を要求されても、異議を申し立てないものとする。 買受人の責に帰する理由により支払期限を経過して支払遅延となった場合は、遅延日数に応じ、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律により、支払遅延防止法第８条第１項の規定により決定された率の遅延利息を売渡人に支払うものとする。 売渡人は納入期限内に物品を納入することができないときは、納入期限の前日までに、その事由を明らかにした書面により、納入期限の延期を買受人に申し出て、買受人の承認を受けるものとする。 売渡人は天災その他不可抗力による場合を除き納入期限までに物品を納入できないときは、遅延日数に応じ、遅延した部分の物品の予定金額に対し、年３．０パーセントの遅滞違約金を買受人に支払うものとする。 買受人は、売渡人が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、売渡人に対してその賠償を請求することができる。 買受人は必要がある場合には、契約数量、金額等について変更し若しくは納品を一時中止し、又はこれを打切ることができる。 前項の場合において、契約数量、金額、納入期限等について増変更のある場合には、買受人と売渡人とが協議して、変更契約書を取り交わすものとする。 物品の数量は、頭書のとおりとするが、これに異動を生じ又は納品皆無のものがあっても意義を申し立てないものとする。 納品された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、買受人は、自ら選択により、売渡人に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、売渡人は買受人に不当な負担を課するものでないときは、買受人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 ２(1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 売渡人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)(4)３ ４ ５ ６ 履行の追完に必要な一切の費用は、売渡人の負担とする。 (買受人の勧告による解除権)第10条(1)(2) 第３条による検査に合格しなかったとき。 (3)(4) 前三号に定めるもののほか、売渡人がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。 (5) この契約の履行に関し、売渡人に不正又は不誠実な行為があったと買受人が認めたとき。 (買受人の勧告によらない解除権)第11条(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。 (2) 売渡人がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)(4)(5)(6) 売渡人が、規制行為能力者となり又は居所不明になったとき。 (7)２(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。 (2) 売渡人がその債務の一部の履行を拒絶する意思が明確に表示したとき。 (買受人の責めに帰すべき事由による場合) 前三号に揚げる場合のほか、買受人がこの項の勧告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 前項に規定する場合において、買受人が相当の期間を定めて履行の追完の勧告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買受人は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、勧告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、売渡人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 次に掲げる場合には、買受人は、前条の勧告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。 買受人が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、買受人は、当該履行の追完期間に応じて第７条第２項の規程に準じて計算した金額を売渡人に対し請求することができる。 買受人は第１項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。 受渡人は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後１年以内に売渡人に対して通知するものとする。 買受人は下記各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の勧告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 売渡人が契約上の義務を履行しないとき、又は売渡人が契約を履行する見込みがないと買受人が認めたとき。 第９条１項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は売渡人が同項に規定する買受人の請求に応じないとき。 買受人は、売渡人が次項の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。 債務の一部の履行が不能である場合又は売渡人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売渡人が履行をしないでその時期を経過したとき。 売渡人に破産手続開始、再生手続開始又は更正手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。 前各号に揚げる場合のほか、売渡人がその債務の履行をせず、売渡人が前条の勧告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 第12条(買受人の任意解除権)第13条(買受人の損害賠償請求等)第14条２(1) 債務の履行が不能であるとき。 (2) 売渡人がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)(売渡人の解除権)第15条(1)(2)(3) 買受人がこの契約に違反した結果、物品納入が不可能となったとき。 (違約金)第16条２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。 (1)(2)(3)３(解約時の支払)第17条(違約金の相殺)第18条(談合等の不正行為に係る解除)第19条 売渡人について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人 債務の不履行が買受人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買受人は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 買受人は、第10条又は第11条に定める場合のほか、買受人の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合は、買受人は売渡人に対して契約の解除前に発生した売渡人の損害を賠償するものとする。 買受人は、第７条第３項又は第９条第４項に規定する場合のほか、売渡人がその責務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、買受人は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして売渡人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、買受人は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。 売渡人は下記各号の一に該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、買受人は売渡人に違約金を支払わないものとする。 買受人が第８条第１項により数量、金額等を変更し若しくは納品を一部中止し又は打切ったため、契約金額が３分の１以下に減少したとき。 買受人が第８条第１項により納品を一時中止したとき、中止期間が契約期間の３分の２以上に達したとき。 第10条又は第11条の規定によりこの契約が解除された場合においては、買受人は売渡人に対し、違約金として契約金額の１００分の１０に相当する額を請求することができる。 売渡人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人 売渡人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務等 買受人は、第15条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより売渡人に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。 買受人は、この契約が解除となった場合、検査に合格した既納物品に対しては、検査数量に応じて計算した金額を売渡人に支払わなければならない。 この契約において、売渡人より買受人に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。この場合、買受人の収納すべき金額が売渡人の債権額を超過するときは、売渡人は当該金額を買受人の指示するところに従い指定期限までに納付するものとする。 買受人は、この契約に関し、売渡人が次の各号の一に該当するときは、何らの勧告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)(2)２(談合等の不正行為に係る違約金)第20条(1)(2)(3)(4)２(1)(2)(3)３ 売渡人は、契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。 ４(契約外の事項)第21条(契約に関する紛争の解決)第22条(特約条項) 別紙のとおり公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して独占禁止法第７条の４第７項又は第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。)第７条又は第８条の２(同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第７条の４第７項若しくは第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 売渡人又は売渡人の代理人(売渡人又は売渡人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治４０年法律第４５号)第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 売渡人は、この契約に関して、売渡人又は売渡人の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を買受人に提出しなければならない。 売渡人は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、買受人が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の１００分の１０に相当する額を違約金として買受人が指定する期日までに支払わなければならない。 公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８条の２(同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 売渡人又は売渡人の代理人(売渡人又は売渡人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 売渡人は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の１００分の１０に相当する額のほか、契約金額の１００分の５に相当する額を違約金として買受人が指定する期日までに支払わなければならない。 前項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の３第１項の規定の適用があるとき。 前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、売渡人又は売渡人の代理人(売渡人又は売渡人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 売渡人が買受人に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 第１項及び第２項の規定は、買受人に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、買受人がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて買受人と売渡人とが協議して定めるものとする。 この契約について紛争を生じたときは、買受人と売渡人とが協議して定める第三者の調停により解決するものとする。 別紙(属性要件に基づく契約解除)第１条(1)(2)(3)(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第２条(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第３条２(再請負契約等に関する契約解除)第４条２(損害賠償)第５条２(不当介入に関する通報・報告)第６条 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき暴力団排除に関する特約条項 買受人は、売渡人が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき 買受人は、第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、これにより売渡人に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 売渡人は、買受人が第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合において、買受人に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 売渡人は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を買受人に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 買受人は、売渡人が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 売渡人は、第１条の各号及び第２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 売渡人は、前２条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。 売渡人は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。 売渡人は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。 別紙砕 石 等 単 価 契 約 内 訳 書物件番号 契 約 名 地区名 規 格 予定数量 納入場所 備 考再生砕石RC-0-40mm33 m3自契約の日～再生砕石RC-0-100mm10 m3 至令和９年３月５日切込砕石C-0-100mm100 m3再生砕石RC-0-40mm30 m3再生砕石RC-0-100mm10 m3切込砕石C-0-100mm100 m3計 283 m3契約期間倉渕・松井田合同森林事務所管内 再生材を優先的に納入すること。 なお、在庫等の関係で止むを得ない場合は切込砕石とする。 (参考)安中市役所から平均運搬距離22.3km想定松井田・細野地区第 1 号倉渕地区倉渕・松井田合同森林事務所管内 再生材を優先的に納入すること。 なお、在庫等の関係で止むを得ない場合は切込砕石とする。 (参考)高崎市役所から平均運搬距離33.8km想定松井田・細野、倉渕地区砕石等単価契約 仕 様 書１ 物件番号 第 1 号２ 名 称 松井田・細野、倉渕地区砕石等単価契約３ 規格及び予定数量等地区名砕石等の規格・品質予定数量 備考再生砕石RC-0-40mm33 m3再生砕石RC-0-100mm10 m3切込砕石C-0-100mm100 m3再生砕石RC-0-40mm30 m3再生砕石RC-0-100mm10 m3切込砕石C-0-100mm100 m3283 m3４ 契約予定期間契約の日～から令和９年３月５日まで５ 納入時期及び納入数量６ 「指定職員」は次のとおり。 地区名松井田・細野地区倉渕地区納 入 場 所倉渕・松井田合同森林事務所管内(松井田)の林道等一の瀬林道、中川林道、地蔵峠・三沢(楢尾)林道、地蔵峠・三沢(地蔵峠)林道、赤根沢林道、東地蔵峠林道赤根沢支線、一の瀬林道トロガ沢支線、東地蔵峠林道赤根沢分線、道全林道、ノクビ沢林道、峠林道、地蔵峠林道(一の瀬)、地蔵峠・三沢林道増田川支線、地蔵峠・三沢(中川)林道、熊の平林道、中川林道五十嵐沢支線、中川林道中川支線、楢尾林道楢尾分線、赤石沢林道、中木林道、五十嵐沢林業専用道、作業道、土場、ストックポイント倉渕・松井田合同森林事務所管内(倉渕)の林道等東地蔵峠林道、東地蔵峠林道水沼支線、相間川林業専用道、似手萱林業専用道、作業道、土場、ストックポイント再生材を優先的に納入すること。 松井田・細野地区倉渕・松井田合同森林事務所管内(倉渕)の林道等地蔵峠・三沢(本丸三つ丸)林道、地蔵峠・三沢(三沢)林道、滑川林道、鳴石林道、滑川林道細尾沢支線、本丸三つ丸林道大平支線、鳴石林道笹平支線、滑川林道細尾沢分線、三沢林道川浦支線、三沢林道三沢支線、三沢林道大日陰支線、蛇渕橋林道、岩氷林業専用道、作業道、土場、ストックポイント再生材を優先的に納入すること。 倉渕地区倉渕・松井田合同森林事務所 森林官(倉渕)計 「指定する職員(以下「指定職員」という。」が別紙納品指示書により指定した数量を、指定された期日までに納入する。 森林事務所 指定する職員倉渕・松井田合同森林事務所 首席森林官(松井田・細野)令和 年 月 日○○建設 株式会社代表取締役 ○○ ○○ 殿分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑 直城松井田・細野、倉渕地区砕石等単価契約 契約書第１条により、下記物品を令和 年 月 日までに納品願いたい。 №砕石等の規格(mm)納入場所 数量 単位 単 価 金 額 備 考再生砕石0-40mm○○林道 m3 上記物品を検査し完納したことを認めます。 令和 年 月 日検査職員 農林水産技官 ○○ ○○ 納 品 指 示 書 (砕 石 等)参考例令和 年 月 日分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑 直城 殿○○建設 株式会社代表取締役 ○○ ○○松井田・細野、倉渕地区砕石等単価契約 下記のとおり納品いたしましたので、ご査収願います。 №砕石等の規格(mm)納入場所 数量 単位 単 価 金 額 備 考再生砕石0-40mm○○林道 m3担 当○○ ○○連 絡 先電話番号等 納 品 通 知 書 (指示、承諾内容)受注者(世話役等)殿監督職員氏 名 印受注者(世話役等)確認事項令和年月日 指示内容について確認し承諾しました。 (世話役等氏名) 印指 示通 知 書承 諾契 約 名上記のとおり 指示します。 令和年月日 協 議 願 書 回 答 書 (協議内容)監督職員殿受注者(世話役等)氏 名 印発注者(監督員)確認事項令和年月日 協議内容について確認し上記のとおり回答します。 (監督職員氏名) 印契 約 名【回答事項】上記のとおり協議します。 令和年月日 物 件 番 号 ： 第 2 号物 件 名 ： 下仁田・磐戸、楢原・万場地区砕石等単価契約入 札 公 告 日 ： 令和8年3月31日入札受付期限： 令和8年4月22日 9:00 から( 郵 便 入 札 ) 令和8年4月24日 16:00 必着( 電 子 入 札 ) 令和8年4月27日 10:30 まで開 札 ： 令和8年4月27日 10:31 から会 場 ： 群馬森林管理署 会議室令和8年4月27日 (紙入札者 10:20 集合)１. 競争契約入札心得(局ホームページ掲載)別紙入札書「様式５号(入札心得第４条)」２. 仕様書３. 契約書(案)【入札公告に示す提出書類は以下のものとする】１２上記資料の提出にあたっては、別紙表紙を添付し提出すること。 ※ 入札公告によるところにより、実績証明書類等を令和８年４月１４日(火曜日)１６：００までに提出願います。 当該物品を納入可能と認められる証明書類については、以下の内容が確認できるものとする。 ①調達予定プラント ②プラントの砕石製造能力(調達規格の製造能力確認)入 札 説 明 資 料※ 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 競争契約参加資格(全省庁統一資格・「物品の製造・販売」)の確認結果通知書の写し(別紙)競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和○年○月○日分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑 直城 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和○年○月○日付けで入札公告のありました「○○地区砕石等単価契約」に係る競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記１ 令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「資格審査結果通知書」の写し２ 本入札説明資料に示す、当該物品を納入可能と証明する書類【添付資料例】・過去の砕石等単価契約書(①、②を示す資料)・砕石等調達先のプラント資料(①を示す資料)・当該プラントが全調達対象資材を製造している資料(②を示す資料)・その他、上記証明書類以外で当該物件を納入することを証明する任意の資料※注意事項１．上記２については提出する添付資料に合わせて記載すること。２．過去の砕石等単価契約書は、①及び②の証明資料となるが、契約不適合等の事案があった契約書は認めない。３．過去に砕石等単価契約の実績がない場合は、全規格の砕石を納入可能である旨の証明書を提出すること。様式５号(入札心得第４条)入札物件物件の名称 下仁田・磐戸、楢原・万場地区砕石等単価契約億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額の内訳地区名 令和 年 月 日分任支出負担行為担当官 群馬森林管理署長 野畑 直城 殿群馬県前橋市○○町○○○○建設 株式会社代表取締役 ○○ ○○○○ ○○下仁田・磐戸地区20 m3 0円 0円楢原・万場地区再生砕石(RC-0-100mm) 10 m3 0円 0円切込砕石 (C-0-100mm) 20 m3 0円 0円70 m3 0円 0円10 m3 0円 0円入 札 書第 2 号入札金額砕石等の規格・品質 予定数量 単価(m3当り) 金 額再生砕石 (RC-0-40mm) 35 m3 0円 0円住 所会 社 名代表者氏名代 理 人再生砕石(RC-0-100mm)切込砕石 (C-0-100mm)再生砕石 (RC-0-40mm) ただし、上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税相当額を加算した金額になること及び入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。 計 165 m3 0円委 任 状代理人氏名 ○○ ○○ 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 １. 入札年月日２. 件 名 下仁田・磐戸、楢原・万場地区砕石等単価契約３. 入札に関する一切の件住 所 群馬県前橋市○○町○○商号又は名称 ○○建設 株式会社代表者氏名 代表取締役 ○○ ○○分任支出負担行為担当官 群馬森林管理署長 野畑 直城 殿令和 年 月 日令和 年 月 日(案)１．契約予定総額地区名砕石等の規格・品質予定数量 単価 予定総額 備考再生砕石RC-0-40mm35 m3 0円 0円再生砕石RC-0-100mm10 m3 0円 0円切込砕石C-0-100mm70 m3 0円 0円再生砕石RC-0-40mm20 m3 0円 0円再生砕石RC-0-100mm10 m3 0円 0円切込砕石C-0-100mm20 m3 0円 0円165 m3 0円10% 0円0円２．契約期間 自令和 年 月 日至令和９年３月５日３．納入場所 下仁田・磐戸地区、楢原・万場地区(下仁田､楢原森林事務所管内)４．契約保証金 免除令和 年 月 日買受人 住所 群馬県前橋市岩神町４－１６－２５氏名 分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑 直城売渡人 住所 群馬県前橋市○○町○○氏名 ○○建設 株式会社代表取締役 ○○ ○○下仁田・磐戸、楢原・万場地区砕石等単価契約書￥.－ 上記の物品売買について、買受人と売渡人は、下記条件により契約を締結し、本書２通を作成して、当事者記名押印のうえ各自１通を保有する。 計消費税相当額内訳下仁田・磐戸地区楢原・万場地区合 計(総則)第１条(権利義務の委任譲渡)第２条(引渡し及び検査)第３条２ 買受人は納入の通知を受けた日から１０日以内に検査を行うものとする。 ３(代金の請求)第４条(代金の支払)第５条 買受人は、適法な請求書を受理した日から３０日以内に代金を支払うものとする。 (支払遅延の利息)第６条(納入期間の延長及び遅滞違約金)第７条２ ３(納品の変更、中止)第８条２ ３(契約不適合責任)第９条 買受人の責に帰する理由により支払期限を経過して支払遅延となった場合は、遅延日数に応じ、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律により、支払遅延防止法第８条第１項の規定により決定された率の遅延利息を売渡人に支払うものとする。 売渡人は納入期限内に物品を納入することができないときは、納入期限の前日までに、その事由を明らかにした書面により、納入期限の延期を買受人に申し出て、買受人の承認を受けるものとする。 売渡人は天災その他不可抗力による場合を除き納入期限までに物品を納入できないときは、遅延日数に応じ、遅延した部分の物品の予定金額に対し、年３．０パーセントの遅滞違約金を買受人に支払うものとする。 買受人は、売渡人が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、売渡人に対してその賠償を請求することができる。 買受人は必要がある場合には、契約数量、金額等について変更し若しくは納品を一時中止し、又はこれを打切ることができる。 前項の場合において、契約数量、金額、納入期限等について増変更のある場合には、買受人と売渡人とが協議して、変更契約書を取り交わすものとする。 物品の数量は、頭書のとおりとするが、これに異動を生じ又は納品皆無のものがあっても意義を申し立てないものとする。 納品された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、買受人は、自ら選択により、売渡人に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、売渡人は買受人に不当な負担を課するものでないときは、買受人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 売渡人は当該月分の納入代金を毎月末日で締め切り、その翌月に売渡人は買受人に請求するものとする｡契 約 条 件 売渡人は頭書の金額をもって頭書の物品を契約期間内において、買受人が別紙納品指示書により契約物品の納入指示をしたときは、買受人が指定した数量を指定職員の指示する納入場所に、納入期限内に納入するものとする。 売渡人は、この契約によって生ずる一切の権利及び義務を第三者に委任又は譲渡してはならない。ただし、書面により買受人の承認を受けた場合はその限りでない。 売渡人は契約物品を納入したときは、その旨買受人に通知して買受人又は買受人の命じた職員の検査を受け、これに合格したときをもって引渡しを完了したものとする。 売渡人は品質、形状、数量等に関し、検査の結果不合格のものがあったときは、返戻、引換、数量の増減又は価格の変更等を要求されても、異議を申し立てないものとする。 ２(1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 売渡人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)(4)３ ４ ５ ６ 履行の追完に必要な一切の費用は、売渡人の負担とする。 (買受人の勧告による解除権)第10条(1)(2) 第３条による検査に合格しなかったとき。 (3)(4) 前三号に定めるもののほか、売渡人がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。 (5) この契約の履行に関し、売渡人に不正又は不誠実な行為があったと買受人が認めたとき。 (買受人の勧告によらない解除権)第11条(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。 (2) 売渡人がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)(4)(5)(6) 売渡人が、規制行為能力者となり又は居所不明になったとき。 (7)２(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。 (2) 売渡人がその債務の一部の履行を拒絶する意思が明確に表示したとき。 (買受人の責めに帰すべき事由による場合) 次に掲げる場合には、買受人は、前条の勧告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。 買受人が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、買受人は、当該履行の追完期間に応じて第７条第２項の規程に準じて計算した金額を売渡人に対し請求することができる。 買受人は第１項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。 受渡人は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後１年以内に売渡人に対して通知するものとする。 買受人は下記各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の勧告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 売渡人が契約上の義務を履行しないとき、又は売渡人が契約を履行する見込みがないと買受人が認めたとき。 第９条１項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は売渡人が同項に規定する買受人の請求に応じないとき。 買受人は、売渡人が次項の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。 債務の一部の履行が不能である場合又は売渡人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売渡人が履行をしないでその時期を経過したとき。 売渡人に破産手続開始、再生手続開始又は更正手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。 前各号に揚げる場合のほか、売渡人がその債務の履行をせず、売渡人が前条の勧告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 前三号に揚げる場合のほか、買受人がこの項の勧告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 前項に規定する場合において、買受人が相当の期間を定めて履行の追完の勧告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買受人は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、勧告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、売渡人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 第12条(買受人の任意解除権)第13条(買受人の損害賠償請求等)第14条２(1) 債務の履行が不能であるとき。 (2) 売渡人がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)(売渡人の解除権)第15条(1)(2)(3) 買受人がこの契約に違反した結果、物品納入が不可能となったとき。 (違約金)第16条２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。 (1)(2)(3)３(解約時の支払)第17条(違約金の相殺)第18条(談合等の不正行為に係る解除)第19条 売渡人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務等 買受人は、第15条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより売渡人に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。 買受人は、この契約が解除となった場合、検査に合格した既納物品に対しては、検査数量に応じて計算した金額を売渡人に支払わなければならない。 この契約において、売渡人より買受人に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。この場合、買受人の収納すべき金額が売渡人の債権額を超過するときは、売渡人は当該金額を買受人の指示するところに従い指定期限までに納付するものとする。 買受人は、この契約に関し、売渡人が次の各号の一に該当するときは、何らの勧告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。 売渡人について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人 債務の不履行が買受人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買受人は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 買受人は、第10条又は第11条に定める場合のほか、買受人の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合は、買受人は売渡人に対して契約の解除前に発生した売渡人の損害を賠償するものとする。 買受人は、第７条第３項又は第９条第４項に規定する場合のほか、売渡人がその責務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、買受人は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして売渡人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、買受人は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。 売渡人は下記各号の一に該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、買受人は売渡人に違約金を支払わないものとする。 買受人が第８条第１項により数量、金額等を変更し若しくは納品を一部中止し又は打切ったため、契約金額が３分の１以下に減少したとき。 買受人が第８条第１項により納品を一時中止したとき、中止期間が契約期間の３分の２以上に達したとき。 第10条又は第11条の規定によりこの契約が解除された場合においては、買受人は売渡人に対し、違約金として契約金額の１００分の１０に相当する額を請求することができる。 売渡人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(1)(2)２(談合等の不正行為に係る違約金)第20条(1)(2)(3)(4)２(1)(2)(3)３ 売渡人は、契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。 ４(契約外の事項)第21条(契約に関する紛争の解決)第22条(特約条項) 別紙のとおり売渡人又は売渡人の代理人(売渡人又は売渡人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 売渡人は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の１００分の１０に相当する額のほか、契約金額の１００分の５に相当する額を違約金として買受人が指定する期日までに支払わなければならない。 前項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の３第１項の規定の適用があるとき。 前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、売渡人又は売渡人の代理人(売渡人又は売渡人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 売渡人が買受人に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 第１項及び第２項の規定は、買受人に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、買受人がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて買受人と売渡人とが協議して定めるものとする。 この契約について紛争を生じたときは、買受人と売渡人とが協議して定める第三者の調停により解決するものとする。 公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して独占禁止法第７条の４第７項又は第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。)第７条又は第８条の２(同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第７条の４第７項若しくは第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 売渡人又は売渡人の代理人(売渡人又は売渡人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治４０年法律第４５号)第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 売渡人は、この契約に関して、売渡人又は売渡人の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を買受人に提出しなければならない。 売渡人は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、買受人が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の１００分の１０に相当する額を違約金として買受人が指定する期日までに支払わなければならない。 公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８条の２(同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 別紙(属性要件に基づく契約解除)第１条(1)(2)(3)(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第２条(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第３条２(再請負契約等に関する契約解除)第４条２(損害賠償)第５条２(不当介入に関する通報・報告)第６条 発注者は、第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 受注者は、発注者が第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 受注者は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 受注者は、第１条の各号及び第２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 受注者は、前２条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。 受注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。 発注者は、受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき暴力団排除に関する特約条項 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき別紙砕 石 等 単 価 契 約 内 訳 書物件番号 契 約 名 地区名 規 格 予定数量 納入場所 備 考再生砕石RC-0-40mm35 m3自契約の日～再生砕石RC-0-100mm10 m3 至令和９年３月５日切込砕石C-0-100mm70 m3再生砕石RC-0-40mm20 m3再生砕石RC-0-100mm10 m3切込砕石C-0-100mm20 m3計 165 m3契約期間下仁田森林事務所管内 再生材を優先的に納入すること。 なお、在庫等の関係で止むを得ない場合は切込砕石とする。 (参考)下仁田町役場から平均運搬距離14.1km想定下仁田・磐戸地区第 2 号楢原・万場地区楢原森林事務所管内 再生材を優先的に納入すること。 なお、在庫等の関係で止むを得ない場合は切込砕石とする。 (参考)上野村役場から平均運搬距離17.9km想定下仁田・磐戸、楢原・万場地区砕石等単価契約 仕 様 書１ 物件番号 第 2 号２ 名 称 下仁田・磐戸、楢原・万場地区砕石等単価契約３ 規格及び予定数量等地区名砕石等の規格・品質予定数量 備考再生砕石RC-0-40mm35 m3再生砕石RC-0-100mm10 m3切込砕石C-0-100mm70 m3再生砕石RC-0-40mm20 m3再生砕石RC-0-100mm10 m3切込砕石C-0-100mm20 m3165 m3４ 契約予定期間契約の日～から令和９年３月５日まで５ 納入時期及び納入数量６ 「指定職員」は次のとおり。 地区名下仁田・磐戸地区楢原・万場地区楢原森林事務所 首席森林官(万場・楢原)計 「指定する職員(以下「指定職員」という。」が別紙納品指示書により指定した数量を、指定された期日までに納入する。 森林事務所 指定する職員下仁田森林事務所 首席森林官(下仁田･磐戸)納 入 場 所下仁田森林事務所管内の林道等立岩・稲含(滝ノ沢)林道、馬山林道、那須林道、宮城林道、堂ノ入林道、白倉林道、砥沢林道、立岩・稲含(高倉)林道、道平林道、荷倉沢林道、栗ノ木林道、立岩・稲含(栗山)林道、手白坂林道、桑本林業専用道、殿畑林業専用道、作業道、土場、ストックポイント再生材を優先的に納入すること。 下仁田・磐戸地区楢原森林事務所管内の林道等中之沢(中之沢)林道、乙父林道、本谷林道、本谷林道ぶどう沢支線、中之沢林道サルマキ支線、中之沢林道オボロガヤ支線、中之沢林道清水日向支線、中之沢(乙父東沢)林道、中之沢林道中之沢支線、中之沢(乙父)林道、中之沢(みみずく)林道、中之沢(本谷)林道、中之沢(栃久保)林道、中之沢林道イオドメ支線、中之沢林道本谷支線、中之沢林道大蛇倉支線、十石峠林道、本谷林道本谷支線、ぶどう峠林道、仲野沢林道、中之沢林道御巣鷹分線、赤久縄林道、持倉沢林業専用道、作業道、土場、ストックポイント再生材を優先的に納入すること。 楢原・万場地区令和 年 月 日○○建設 株式会社代表取締役 ○○ ○○ 殿分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑 直城下仁田・磐戸、楢原・万場地区砕石等単価契約 第１条により、下記物品を令和 年 月 日までに納品願いたい。 №砕石等の規格(mm)納入場所 数量 単位 単 価 金 額 備 考再生砕石0-40mm○○林道 m3 上記物品を検査し完納したことを認めます。 令和 年 月 日検査職員 農林水産技官 ○○ ○○ 納 品 指 示 書 (砕 石 等)参考例令和 年 月 日分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑 直城 殿○○建設 株式会社代表取締役 ○○ ○○下仁田・磐戸、楢原・万場地区砕石等単価契約 下記のとおり納品いたしましたので、ご査収願います。 №砕石等の規格(mm)納入場所 数量 単位 単 価 金 額 備 考再生砕石0-40mm○○林道 m3担 当○○ ○○連 絡 先電話番号等 納 品 通 知 書 (指示、承諾内容)受注者(世話役等)殿監督職員氏 名 印受注者(世話役等)確認事項令和年月日 指示内容について確認し承諾しました。 (世話役等氏名) 印指 示通 知 書承 諾契 約 名上記のとおり 指示します。 令和年月日 協 議 願 書 回 答 書 (協議内容)監督職員殿受注者(世話役等)氏 名 印発注者(監督員)確認事項令和年月日 協議内容について確認し上記のとおり回答します。 (監督職員氏名) 印契 約 名【回答事項】上記のとおり協議します。 令和年月日 物 件 番 号 ： 第 3 号物 件 名 ： 水沼・桐生地区砕石等単価契約入 札 公 告 日 ： 令和8年3月31日入札受付期限： 令和8年4月22日 9:00 から( 郵 便 入 札 ) 令和8年4月24日 16:00 必着( 電 子 入 札 ) 令和8年4月27日 11:30 まで開 札 ： 令和8年4月27日 11:31 から会 場 ： 群馬森林管理署 会議室令和8年4月27日 (紙入札者 11:20 集合)１. 競争契約入札心得(局ホームページ掲載)別紙入札書「様式５号(入札心得第４条)」２. 仕様書３. 契約書(案)【入札公告に示す提出書類は以下のものとする】１２上記資料の提出にあたっては、別紙表紙を添付し提出すること。 ※ 入札公告によるところにより、実績証明書類等を令和８年４月１４日(火曜日)１６：００までに提出願います。 当該物品を納入可能と認められる証明書類については、以下の内容が確認できるものとする。 ①調達予定プラント ②プラントの砕石製造能力(調達規格の製造能力確認)入 札 説 明 資 料※ 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 競争契約参加資格(全省庁統一資格・「物品の製造・販売」)の確認結果通知書の写し(別紙)競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和○年○月○日分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑 直城 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和○年○月○日付けで入札公告のありました「○○地区砕石等単価契約」に係る競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記１ 令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「資格審査結果通知書」の写し２ 本入札説明資料に示す、当該物品を納入可能と証明する書類【添付資料例】・過去の砕石等単価契約書(①、②を示す資料)・砕石等調達先のプラント資料(①を示す資料)・当該プラントが全調達対象資材を製造している資料(②を示す資料)・その他、上記証明書類以外で当該物件を納入することを証明する任意の資料※注意事項１．上記２については提出する添付資料に合わせて記載すること。２．過去の砕石等単価契約書は、①及び②の証明資料となるが、契約不適合等の事案があった契約書は認めない。３．過去に砕石等単価契約の実績がない場合は、全規格の砕石を納入可能である旨の証明書を提出すること。様式５号(入札心得第４条)入札物件物件の名称 水沼・桐生地区砕石等単価契約億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額の内訳地区名 令和 年 月 日分任支出負担行為担当官 群馬森林管理署長 野畑 直城 殿群馬県前橋市○○町○○○○建設 株式会社代表取締役 ○○ ○○○○ ○○水沼・桐生地区住 所会 社 名代表者氏名代 理 人再生砕石(RC-0-100mm) ただし、上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税相当額を加算した金額になること及び入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。 計 125 m3 0円85 m3 0円 0円入 札 書金 額再生砕石 (RC-0-40mm) 40 m3 0円 0円第 3 号入札金額砕石等の規格・品質 予定数量 単価(m3当り)委 任 状代理人氏名 ○○ ○○ 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 １. 入札年月日２. 件 名 水沼・桐生地区砕石等単価契約３. 入札に関する一切の件住 所 群馬県前橋市○○町○○商号又は名称 ○○建設 株式会社代表者氏名 代表取締役 ○○ ○○分任支出負担行為担当官 群馬森林管理署長 野畑 直城 殿令和 年 月 日令和 年 月 日(案)１．契約予定総額地区名砕石等の規格・品質予定数量 単価 予定総額 備考再生砕石RC-0-40mm40 m3 0円 0円再生砕石RC-0-100mm85 m3 0円 0円125 m3 0円10% 0円0円２．契約期間 自令和 年 月 日至令和９年３月５日３．納入場所 水沼・桐生地区 (水沼森林事務所管内)４．契約保証金 免除令和 年 月 日買受人 住所 群馬県前橋市岩神町４－１６－２５氏名 分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑 直城売渡人 住所 群馬県前橋市○○町○○氏名 ○○建設 株式会社代表取締役 ○○ ○○水沼・桐生地区砕石等単価契約書￥.－ 上記の物品売買について、買受人と売渡人は、下記条件により契約を締結し、本書２通を作成して、当事者記名押印のうえ各自１通を保有する。 計消費税相当額内訳水沼・桐生地区合 計(総則)第１条(権利義務の委任譲渡)第２条(引渡し及び検査)第３条２ 買受人は納入の通知を受けた日から１０日以内に検査を行うものとする。 ３(代金の請求)第４条(代金の支払)第５条 買受人は、適法な請求書を受理した日から３０日以内に代金を支払うものとする。 (支払遅延の利息)第６条(納入期間の延長及び遅滞違約金)第７条２ ３(納品の変更、中止)第８条２ ３(契約不適合責任)第９条 買受人の責に帰する理由により支払期限を経過して支払遅延となった場合は、遅延日数に応じ、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律により、支払遅延防止法第８条第１項の規定により決定された率の遅延利息を売渡人に支払うものとする。 売渡人は納入期限内に物品を納入することができないときは、納入期限の前日までに、その事由を明らかにした書面により、納入期限の延期を買受人に申し出て、買受人の承認を受けるものとする。 売渡人は天災その他不可抗力による場合を除き納入期限までに物品を納入できないときは、遅延日数に応じ、遅延した部分の物品の予定金額に対し、年３．０パーセントの遅滞違約金を買受人に支払うものとする。 買受人は、売渡人が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、売渡人に対してその賠償を請求することができる。 買受人は必要がある場合には、契約数量、金額等について変更し若しくは納品を一時中止し、又はこれを打切ることができる。 前項の場合において、契約数量、金額、納入期限等について増変更のある場合には、買受人と売渡人とが協議して、変更契約書を取り交わすものとする。 物品の数量は、頭書のとおりとするが、これに異動を生じ又は納品皆無のものがあっても意義を申し立てないものとする。 納品された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、買受人は、自ら選択により、売渡人に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、売渡人は買受人に不当な負担を課するものでないときは、買受人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 売渡人は当該月分の納入代金を毎月末日で締め切り、その翌月に売渡人は買受人に請求するものとする｡契 約 条 件 売渡人は頭書の金額をもって頭書の物品を契約期間内において、買受人が別紙納品指示書により契約物品の納入指示をしたときは、買受人が指定した数量を指定職員の指示する納入場所に、納入期限内に納入するものとする。 売渡人は、この契約によって生ずる一切の権利及び義務を第三者に委任又は譲渡してはならない。ただし、書面により買受人の承認を受けた場合はその限りでない。 売渡人は契約物品を納入したときは、その旨買受人に通知して買受人又は買受人の命じた職員の検査を受け、これに合格したときをもって引渡しを完了したものとする。 売渡人は品質、形状、数量等に関し、検査の結果不合格のものがあったときは、返戻、引換、数量の増減又は価格の変更等を要求されても、異議を申し立てないものとする。 ２(1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 売渡人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)(4)３ ４ ５ ６ 履行の追完に必要な一切の費用は、売渡人の負担とする。 (買受人の勧告による解除権)第10条(1)(2) 第３条による検査に合格しなかったとき。 (3)(4) 前三号に定めるもののほか、売渡人がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。 (5) この契約の履行に関し、売渡人に不正又は不誠実な行為があったと買受人が認めたとき。 (買受人の勧告によらない解除権)第11条(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。 (2) 売渡人がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)(4)(5)(6) 売渡人が、規制行為能力者となり又は居所不明になったとき。 (7)２(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。 (2) 売渡人がその債務の一部の履行を拒絶する意思が明確に表示したとき。 (買受人の責めに帰すべき事由による場合) 次に掲げる場合には、買受人は、前条の勧告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。 買受人が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、買受人は、当該履行の追完期間に応じて第７条第２項の規程に準じて計算した金額を売渡人に対し請求することができる。 買受人は第１項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。 受渡人は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後１年以内に売渡人に対して通知するものとする。 買受人は下記各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の勧告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 売渡人が契約上の義務を履行しないとき、又は売渡人が契約を履行する見込みがないと買受人が認めたとき。 第９条１項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は売渡人が同項に規定する買受人の請求に応じないとき。 買受人は、売渡人が次項の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。 債務の一部の履行が不能である場合又は売渡人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売渡人が履行をしないでその時期を経過したとき。 売渡人に破産手続開始、再生手続開始又は更正手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。 前各号に揚げる場合のほか、売渡人がその債務の履行をせず、売渡人が前条の勧告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 前三号に揚げる場合のほか、買受人がこの項の勧告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 前項に規定する場合において、買受人が相当の期間を定めて履行の追完の勧告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買受人は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、勧告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、売渡人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 第12条(買受人の任意解除権)第13条(買受人の損害賠償請求等)第14条２(1) 債務の履行が不能であるとき。 (2) 売渡人がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)(売渡人の解除権)第15条(1)(2)(3) 買受人がこの契約に違反した結果、物品納入が不可能となったとき。 (違約金)第16条２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。 (1)(2)(3)３(解約時の支払)第17条(違約金の相殺)第18条(談合等の不正行為に係る解除)第19条 売渡人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務等 買受人は、第15条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより売渡人に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。 買受人は、この契約が解除となった場合、検査に合格した既納物品に対しては、検査数量に応じて計算した金額を売渡人に支払わなければならない。 この契約において、売渡人より買受人に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。この場合、買受人の収納すべき金額が売渡人の債権額を超過するときは、売渡人は当該金額を買受人の指示するところに従い指定期限までに納付するものとする。 買受人は、この契約に関し、売渡人が次の各号の一に該当するときは、何らの勧告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。 売渡人について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人 債務の不履行が買受人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買受人は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 買受人は、第10条又は第11条に定める場合のほか、買受人の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合は、買受人は売渡人に対して契約の解除前に発生した売渡人の損害を賠償するものとする。 買受人は、第７条第３項又は第９条第４項に規定する場合のほか、売渡人がその責務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、買受人は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして売渡人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、買受人は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。 売渡人は下記各号の一に該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、買受人は売渡人に違約金を支払わないものとする。 買受人が第８条第１項により数量、金額等を変更し若しくは納品を一部中止し又は打切ったため、契約金額が３分の１以下に減少したとき。 買受人が第８条第１項により納品を一時中止したとき、中止期間が契約期間の３分の２以上に達したとき。 第10条又は第11条の規定によりこの契約が解除された場合においては、買受人は売渡人に対し、違約金として契約金額の１００分の１０に相当する額を請求することができる。 売渡人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(1)(2)２(談合等の不正行為に係る違約金)第20条(1)(2)(3)(4)２(1)(2)(3)３ 売渡人は、契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。 ４(契約外の事項)第21条(契約に関する紛争の解決)第22条(特約条項) 別紙のとおり売渡人又は売渡人の代理人(売渡人又は売渡人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 売渡人は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の１００分の１０に相当する額のほか、契約金額の１００分の５に相当する額を違約金として買受人が指定する期日までに支払わなければならない。 前項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の３第１項の規定の適用があるとき。 前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、売渡人又は売渡人の代理人(売渡人又は売渡人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 売渡人が買受人に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 第１項及び第２項の規定は、買受人に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、買受人がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて買受人と売渡人とが協議して定めるものとする。 この契約について紛争を生じたときは、買受人と売渡人とが協議して定める第三者の調停により解決するものとする。 公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して独占禁止法第７条の４第７項又は第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。)第７条又は第８条の２(同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第７条の４第７項若しくは第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 売渡人又は売渡人の代理人(売渡人又は売渡人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治４０年法律第４５号)第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 売渡人は、この契約に関して、売渡人又は売渡人の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を買受人に提出しなければならない。 売渡人は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、買受人が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の１００分の１０に相当する額を違約金として買受人が指定する期日までに支払わなければならない。 公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８条の２(同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 別紙(属性要件に基づく契約解除)第１条(1)(2)(3)(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第２条(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第３条２(再請負契約等に関する契約解除)第４条２(損害賠償)第５条２(不当介入に関する通報・報告)第６条 発注者は、第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 受注者は、発注者が第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 受注者は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 受注者は、第１条の各号及び第２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 受注者は、前２条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。 受注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。 発注者は、受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき暴力団排除に関する特約条項 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき別紙砕 石 等 単 価 契 約 内 訳 書物件番号 契 約 名 地区名 規 格 予定数量 納入場所 備 考再生砕石RC-0-40mm40 m3自契約の日～再生砕石RC-0-100mm85 m3 至令和９年３月５日計 125 m3契約期間水沼森林事務所管内(参考)桐生市役所から平均運搬距離24.2km想定水沼・桐生地区第 3 号水沼・桐生地区砕石等単価契約 仕 様 書１ 物件番号 第 3 号２ 名 称 水沼・桐生地区砕石等単価契約３ 規格及び予定数量等地区名砕石等の規格・品質予定数量 備考再生砕石RC-0-40mm40 m3再生砕石RC-0-100mm85 m3125 m3４ 契約予定期間契約の日～から令和９年３月５日まで５ 納入時期及び納入数量６ 「指定職員」は次のとおり。 地区名水沼・桐生地区水沼・桐生地区水沼森林事務所 地域統括森林官(水沼･桐生)計 「指定する職員(以下「指定職員」という。」が別紙納品指示書により指定した数量を、指定された期日までに納入する。 森林事務所 指定する職員納 入 場 所水沼森林事務所管内の林道等奥山林道、内野林道、楡沢林道、田沢(赤面)林道、皆沢林道、高畑林道、高沢林道、萱野沢林道、田沢(梨木楡沢)林道、忍山林道、田沢(小中)林道、大崩林道、東原林道、沢入林道、釜ヶ沢林道、猿川林道、田沢(赤面)林道栃木沢支線、田沢(赤面)林道利根沢支線、古大屋林道、古大屋林道東支線、小蛇林道、寒戸林道、龍ヶ峰林道、石津林道、鹿生林道、花輪林業専用道、作業道、土場、ストックポイント令和 年 月 日○○建設 株式会社代表取締役 ○○ ○○ 殿分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑 直城水沼・桐生地区砕石等単価契約 第１条により、下記物品を令和 年 月 日までに納品願いたい。 №砕石等の規格(mm)納入場所 数量 単位 単 価 金 額 備 考再生砕石0-40mm○○林道 m3 上記物品を検査し完納したことを認めます。 令和 年 月 日検査職員 農林水産技官 ○○ ○○ 納 品 指 示 書 (砕 石 等)参考例令和 年 月 日分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑 直城 殿○○建設 株式会社代表取締役 ○○ ○○水沼・桐生地区砕石等単価契約 下記のとおり納品いたしましたので、ご査収願います。 №砕石等の規格(mm)納入場所 数量 単位 単 価 金 額 備 考再生砕石0-40mm○○林道 m3担 当○○ ○○連 絡 先電話番号等 納 品 通 知 書 (指示、承諾内容)受注者(世話役等)殿監督職員氏 名 印受注者(世話役等)確認事項令和年月日 指示内容について確認し承諾しました。 (世話役等氏名) 印指 示通 知 書承 諾契 約 名上記のとおり 指示します。 令和年月日 協 議 願 書 回 答 書 (協議内容)監督職員殿受注者(世話役等)氏 名 印発注者(監督員)確認事項令和年月日 協議内容について確認し上記のとおり回答します。 (監督職員氏名) 印契 約 名【回答事項】上記のとおり協議します。 令和年月日 物 件 番 号 ： 第 4 号物 件 名 ： 渋川、赤城山地区砕石等単価契約入 札 公 告 日 ： 令和8年3月31日入札受付期限： 令和8年4月22日 9:00 から( 郵 便 入 札 ) 令和8年4月24日 16:00 必着( 電 子 入 札 ) 令和8年4月27日 13:30 まで開 札 ： 令和8年4月27日 13:31 から会 場 ： 群馬森林管理署 会議室令和8年4月27日 (紙入札者 13:20 集合)１. 競争契約入札心得(局ホームページ掲載)別紙入札書「様式５号(入札心得第４条)」２. 仕様書３. 契約書(案)【入札公告に示す提出書類は以下のものとする】１２上記資料の提出にあたっては、別紙表紙を添付し提出すること。 ※ 入札公告によるところにより、実績証明書類等を令和８年４月１４日(火曜日)１６：００までに提出願います。 当該物品を納入可能と認められる証明書類については、以下の内容が確認できるものとする。 ①調達予定プラント ②プラントの砕石製造能力(調達規格の製造能力確認)入 札 説 明 資 料※ 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 競争契約参加資格(全省庁統一資格・「物品の製造・販売」)の確認結果通知書の写し(別紙)競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和○年○月○日分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑 直城 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和○年○月○日付けで入札公告のありました「○○地区砕石等単価契約」に係る競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記１ 令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「資格審査結果通知書」の写し２ 本入札説明資料に示す、当該物品を納入可能と証明する書類【添付資料例】・過去の砕石等単価契約書(①、②を示す資料)・砕石等調達先のプラント資料(①を示す資料)・当該プラントが全調達対象資材を製造している資料(②を示す資料)・その他、上記証明書類以外で当該物件を納入することを証明する任意の資料※注意事項１．上記２については提出する添付資料に合わせて記載すること。２．過去の砕石等単価契約書は、①及び②の証明資料となるが、契約不適合等の事案があった契約書は認めない。３．過去に砕石等単価契約の実績がない場合は、全規格の砕石を納入可能である旨の証明書を提出すること。様式５号(入札心得第４条)入札物件物件の名称 渋川、赤城山地区砕石等単価契約億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額の内訳地区名 令和 年 月 日分任支出負担行為担当官 群馬森林管理署長 野畑 直城 殿群馬県前橋市○○町○○○○建設 株式会社代表取締役 ○○ ○○○○ ○○渋川地区10 m3 0円 0円赤城地区再生砕石(RC-0-100mm) 10 m3 0円 0円切込砕石 (C-0-100mm) 10 m3 0円 0円10 m3 0円 0円20 m3 0円 0円入 札 書第 4 号入札金額砕石等の規格・品質 予定数量 単価(m3当り) 金 額再生砕石 (RC-0-40mm) 20 m3 0円 0円住 所会 社 名代表者氏名代 理 人再生砕石(RC-0-100mm)切込砕石 (C-0-100mm)再生砕石 (RC-0-40mm) ただし、上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税相当額を加算した金額になること及び入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。 計 80 m3 0円委 任 状代理人氏名 ○○ ○○ 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 １. 入札年月日２. 件 名 渋川、赤城山地区砕石等単価契約３. 入札に関する一切の件住 所 群馬県前橋市○○町○○商号又は名称 ○○建設 株式会社代表者氏名 代表取締役 ○○ ○○分任支出負担行為担当官 群馬森林管理署長 野畑 直城 殿令和 年 月 日令和 年 月 日(案)１．契約予定総額地区名砕石等の規格・品質予定数量 単価 予定総額 備考再生砕石RC-0-40mm20 m3 0円 0円再生砕石RC-0-100mm20 m3 0円 0円切込砕石C-0-100mm10 m3 0円 0円再生砕石RC-0-40mm10 m3 0円 0円再生砕石RC-0-100mm10 m3 0円 0円切込砕石C-0-100mm10 m3 0円 0円80 m3 0円10% 0円0円２．契約期間 自令和 年 月 日至令和９年３月５日３．納入場所 渋川地区、赤城地区(渋川森林事務所管内)４．契約保証金 免除令和 年 月 日買受人 住所 群馬県前橋市岩神町４－１６－２５氏名 分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑 直城売渡人 住所 群馬県前橋市○○町○○氏名 ○○建設 株式会社代表取締役 ○○ ○○渋川、赤城山地区砕石等単価契約書￥.－ 上記の物品売買について、買受人と売渡人は、下記条件により契約を締結し、本書２通を作成して、当事者記名押印のうえ各自１通を保有する。 計消費税相当額内訳渋川地区赤城地区合 計(総則)第１条(権利義務の委任譲渡)第２条(引渡し及び検査)第３条２ 買受人は納入の通知を受けた日から１０日以内に検査を行うものとする。 ３(代金の請求)第４条(代金の支払)第５条 買受人は、適法な請求書を受理した日から３０日以内に代金を支払うものとする。 (支払遅延の利息)第６条(納入期間の延長及び遅滞違約金)第７条２ ３(納品の変更、中止)第８条２ ３(契約不適合責任)第９条 買受人の責に帰する理由により支払期限を経過して支払遅延となった場合は、遅延日数に応じ、当該未払金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律により、支払遅延防止法第８条第１項の規定により決定された率の遅延利息を売渡人に支払うものとする。 売渡人は納入期限内に物品を納入することができないときは、納入期限の前日までに、その事由を明らかにした書面により、納入期限の延期を買受人に申し出て、買受人の承認を受けるものとする。 売渡人は天災その他不可抗力による場合を除き納入期限までに物品を納入できないときは、遅延日数に応じ、遅延した部分の物品の予定金額に対し、年３．０パーセントの遅滞違約金を買受人に支払うものとする。 買受人は、売渡人が納入期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損害について、売渡人に対してその賠償を請求することができる。 買受人は必要がある場合には、契約数量、金額等について変更し若しくは納品を一時中止し、又はこれを打切ることができる。 前項の場合において、契約数量、金額、納入期限等について増変更のある場合には、買受人と売渡人とが協議して、変更契約書を取り交わすものとする。 物品の数量は、頭書のとおりとするが、これに異動を生じ又は納品皆無のものがあっても意義を申し立てないものとする。 納品された契約物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合は、買受人は、自ら選択により、売渡人に対し本契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求することができる。ただし、売渡人は買受人に不当な負担を課するものでないときは、買受人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 売渡人は当該月分の納入代金を毎月末日で締め切り、その翌月に売渡人は買受人に請求するものとする｡契 約 条 件 売渡人は頭書の金額をもって頭書の物品を契約期間内において、買受人が別紙納品指示書により契約物品の納入指示をしたときは、買受人が指定した数量を指定職員の指示する納入場所に、納入期限内に納入するものとする。 売渡人は、この契約によって生ずる一切の権利及び義務を第三者に委任又は譲渡してはならない。ただし、書面により買受人の承認を受けた場合はその限りでない。 売渡人は契約物品を納入したときは、その旨買受人に通知して買受人又は買受人の命じた職員の検査を受け、これに合格したときをもって引渡しを完了したものとする。 売渡人は品質、形状、数量等に関し、検査の結果不合格のものがあったときは、返戻、引換、数量の増減又は価格の変更等を要求されても、異議を申し立てないものとする。 ２(1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 売渡人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)(4)３ ４ ５ ６ 履行の追完に必要な一切の費用は、売渡人の負担とする。 (買受人の勧告による解除権)第10条(1)(2) 第３条による検査に合格しなかったとき。 (3)(4) 前三号に定めるもののほか、売渡人がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。 (5) この契約の履行に関し、売渡人に不正又は不誠実な行為があったと買受人が認めたとき。 (買受人の勧告によらない解除権)第11条(1) 債務の全部の履行が不能であるとき。 (2) 売渡人がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)(4)(5)(6) 売渡人が、規制行為能力者となり又は居所不明になったとき。 (7)２(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。 (2) 売渡人がその債務の一部の履行を拒絶する意思が明確に表示したとき。 (買受人の責めに帰すべき事由による場合) 次に掲げる場合には、買受人は、前条の勧告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。 買受人が、契約物品の履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中契約物品を使用できなかったときは、買受人は、当該履行の追完期間に応じて第７条第２項の規程に準じて計算した金額を売渡人に対し請求することができる。 買受人は第１項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。 受渡人は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見後１年以内に売渡人に対して通知するものとする。 買受人は下記各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の勧告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 売渡人が契約上の義務を履行しないとき、又は売渡人が契約を履行する見込みがないと買受人が認めたとき。 第９条１項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は売渡人が同項に規定する買受人の請求に応じないとき。 買受人は、売渡人が次項の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。 債務の一部の履行が不能である場合又は売渡人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売渡人が履行をしないでその時期を経過したとき。 売渡人に破産手続開始、再生手続開始又は更正手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。 前各号に揚げる場合のほか、売渡人がその債務の履行をせず、売渡人が前条の勧告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 前三号に揚げる場合のほか、買受人がこの項の勧告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 前項に規定する場合において、買受人が相当の期間を定めて履行の追完の勧告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買受人は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、勧告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、売渡人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 第12条(買受人の任意解除権)第13条(買受人の損害賠償請求等)第14条２(1) 債務の履行が不能であるとき。 (2) 売渡人がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)(売渡人の解除権)第15条(1)(2)(3) 買受人がこの契約に違反した結果、物品納入が不可能となったとき。 (違約金)第16条２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。 (1)(2)(3)３(解約時の支払)第17条(違約金の相殺)第18条(談合等の不正行為に係る解除)第19条 売渡人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務等 買受人は、第15条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより売渡人に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。 買受人は、この契約が解除となった場合、検査に合格した既納物品に対しては、検査数量に応じて計算した金額を売渡人に支払わなければならない。 この契約において、売渡人より買受人に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。この場合、買受人の収納すべき金額が売渡人の債権額を超過するときは、売渡人は当該金額を買受人の指示するところに従い指定期限までに納付するものとする。 買受人は、この契約に関し、売渡人が次の各号の一に該当するときは、何らの勧告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。 売渡人について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人 債務の不履行が買受人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買受人は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 買受人は、第10条又は第11条に定める場合のほか、買受人の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合は、買受人は売渡人に対して契約の解除前に発生した売渡人の損害を賠償するものとする。 買受人は、第７条第３項又は第９条第４項に規定する場合のほか、売渡人がその責務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、買受人は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして売渡人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、買受人は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。 売渡人は下記各号の一に該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、買受人は売渡人に違約金を支払わないものとする。 買受人が第８条第１項により数量、金額等を変更し若しくは納品を一部中止し又は打切ったため、契約金額が３分の１以下に減少したとき。 買受人が第８条第１項により納品を一時中止したとき、中止期間が契約期間の３分の２以上に達したとき。 第10条又は第11条の規定によりこの契約が解除された場合においては、買受人は売渡人に対し、違約金として契約金額の１００分の１０に相当する額を請求することができる。 売渡人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(1)(2)２(談合等の不正行為に係る違約金)第20条(1)(2)(3)(4)２(1)(2)(3)３ 売渡人は、契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。 ４(契約外の事項)第21条(契約に関する紛争の解決)第22条(特約条項) 別紙のとおり売渡人又は売渡人の代理人(売渡人又は売渡人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 売渡人は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の１００分の１０に相当する額のほか、契約金額の１００分の５に相当する額を違約金として買受人が指定する期日までに支払わなければならない。 前項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の３第１項の規定の適用があるとき。 前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、売渡人又は売渡人の代理人(売渡人又は売渡人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 売渡人が買受人に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 第１項及び第２項の規定は、買受人に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、買受人がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて買受人と売渡人とが協議して定めるものとする。 この契約について紛争を生じたときは、買受人と売渡人とが協議して定める第三者の調停により解決するものとする。 公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して独占禁止法第７条の４第７項又は第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。)第７条又は第８条の２(同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第７条の４第７項若しくは第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 売渡人又は売渡人の代理人(売渡人又は売渡人の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治４０年法律第４５号)第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 売渡人は、この契約に関して、売渡人又は売渡人の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を買受人に提出しなければならない。 売渡人は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、買受人が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の１００分の１０に相当する額を違約金として買受人が指定する期日までに支払わなければならない。 公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８条の２(同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 公正取引委員会が、売渡人又は売渡人の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 別紙(属性要件に基づく契約解除)第１条(1)(2)(3)(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第２条(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第３条２(再請負契約等に関する契約解除)第４条２(損害賠償)第５条２(不当介入に関する通報・報告)第６条 発注者は、第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 受注者は、発注者が第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 受注者は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 受注者は、第１条の各号及び第２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 受注者は、前２条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。 受注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。 発注者は、受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき暴力団排除に関する特約条項 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき別紙砕 石 等 単 価 契 約 内 訳 書物件番号 契 約 名 地区名 規 格 予定数量 納入場所 備 考再生砕石RC-0-40mm20 m3自契約の日～再生砕石RC-0-100mm20 m3 至令和９年３月５日切込砕石C-0-100mm10 m3再生砕石RC-0-40mm10 m3再生砕石RC-0-100mm10 m3切込砕石C-0-100mm10 m3計 80 m3契約期間渋川森林事務所管内 再生材を優先的に納入すること。 なお、在庫等の関係で止むを得ない場合は切込砕石とする。 (参考)渋川市役所から平均運搬距離13.2km想定渋川地区第 4 号赤城地区渋川森林事務所管内 再生材を優先的に納入すること。 なお、在庫等の関係で止むを得ない場合は切込砕石とする。 (参考)渋川市役所から平均運搬距離20.7km想定渋川、赤城山地区砕石等単価契約 仕 様 書１ 物件番号 第 4 号２ 名 称 渋川、赤城山地区砕石等単価契約３ 規格及び予定数量等地区名砕石等の規格・品質予定数量 備考再生砕石RC-0-40mm20 m3再生砕石RC-0-100mm20 m3切込砕石C-0-100mm10 m3再生砕石RC-0-40mm10 m3再生砕石RC-0-100mm10 m3切込砕石C-0-100mm10 m380 m3４ 契約予定期間契約の日～から令和９年３月５日まで５ 納入時期及び納入数量６ 「指定職員」は次のとおり。 地区名渋川地区赤城地区納 入 場 所渋川森林事務所管内の林道木の間林道、小野子林道、八木沢林道、北沢林道、木の間林道赤岩支線、横堀林道、子持山林道、木の間林道木の間支線、木の間林道赤岩分線、赤岩林業専用道、作業道、土場、ストックポイント渋川森林事務所管内の林道潜下林道、前山林道、潜下林道潜下支線、敷島林道、敷島林道敷島支線、作業道、土場、ストックポイント再生材を優先的に納入すること。 再生材を優先的に納入すること。 渋川地区赤城地区渋川森林事務所 森林官(渋川)渋川森林事務所 森林官(渋川)計 「指定する職員(以下「指定職員」という。」が別紙納品指示書により指定した数量を、指定された期日までに納入する。 森林事務所 指定する職員令和 年 月 日○○建設 株式会社代表取締役 ○○ ○○ 殿分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑 直城渋川、赤城山地区砕石等単価契約 第１条により、下記物品を令和 年 月 日までに納品願いたい。 №砕石等の規格(mm)納入場所 数量 単位 単 価 金 額 備 考再生砕石0-40mm○○林道 m3 上記物品を検査し完納したことを認めます。 令和 年 月 日検査職員 農林水産技官 ○○ ○○ 納 品 指 示 書 (砕 石 等)参考例令和 年 月 日分任支出負担行為担当官群馬森林管理署長 野畑 直城 殿○○建設 株式会社代表取締役 ○○ ○○渋川、赤城山地区砕石等単価契約 下記のとおり納品いたしましたので、ご査収願います。 №砕石等の規格(mm)納入場所 数量 単位 単 価 金 額 備 考再生砕石0-40mm○○林道 m3担 当○○ ○○連 絡 先電話番号等 納 品 通 知 書 (指示、承諾内容)受注者(世話役等)殿監督職員氏 名 印受注者(世話役等)確認事項令和年月日 指示内容について確認し承諾しました。 (世話役等氏名) 印指 示通 知 書承 諾契 約 名上記のとおり 指示します。 令和年月日 協 議 願 書 回 答 書 (協議内容)監督職員殿受注者(世話役等)氏 名 印発注者(監督員)確認事項令和年月日 協議内容について確認し上記のとおり回答します。 (監督職員氏名) 印契 約 名【回答事項】上記のとおり協議します。 令和年月日