東部地区車両系建設機械チャーター等単価契約外3

東部地区車両系建設機械チャーター等単価契約外3 令和8年3月31日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 髙柳威晴 次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。なお、本入札に係る契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。 1.入札公告 入札公告(PDF : 167KB) 2.配布資料 (1)入札説明書(東部地区車両系建設機械チャーター等単価契約)(PDF : 837KB) (2)入札説明書(富士山地区車両系建設機械チャーター等単価契約)(PDF : 835KB) (3)入札説明書(千頭地区車両系建設機械チャーター等単価契約)(PDF : 830KB) (4)入札説明書(島田地区車両系建設機械チャーター等単価契約)(PDF : 827KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入 札 公 告令和８年３月 31日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 髙柳 威晴次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本入札に係る契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。記1．競争に付する事項(1)物 件 の 名 称物件番号 1東部地区車両系建設機械チャーター等単価契約物件番号 2富士山地区車両系建設機械チャーター等単価契約物件番号 3千頭地区車両系建設機械チャーター等単価契約物件番号 4島田地区車両系建設機械チャーター等単価契約(2)作業場所、契約予定期間、契約内容等別紙内訳書のとおり(物件番号 1～4)2．競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第 165号。以下「予決令」という。)第 70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条項中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第 71条の規定に該当しない者であること。(3)令和 07・08・09年度全省庁統一資格の『役務の提供等』に登録されたものであって「東海・北陸地域」の競争参加資格を有する者、又は関東森林管理局における土木一式工事に係る令和 7･8年度一般競争(指名競争)入札参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成 14年法律第 154号)に基づき更正手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)入札参加資格の再確認を受けていること。)(4)書類提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成 26年 12月 4日付け 26林政政第 338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと又は関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(平成 26年 12月 4日付け 26林政政第 335号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(5)その他予決令第 73条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。(6)本店、支店又は営業所等が静岡県に所在すること。3．入札方法(1)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10％に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。また、入札金額は入札書記載の機種規格毎の 1時間当たりの単価を、予定時間数で乗じた金額、及び機械運搬がある場合は、運搬距離別の単価を予定回数で乗じた金額とし、それぞれ消費税相当額を除いた金額を記載のうえ入札すること。4. 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒420-0856 静岡県静岡市葵区駿府町 1-120静岡森林管理署 総務グループ 総括事務管理官 電話 054-254-3401(2)入札説明資料の交付4(1)の場所において、下記の資料を入札公告の日から令和８年４月23日まで(休日を除く)の9時から 16時まで(12時から 13時までを除く)交付する。なお、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。ア 入札説明書(入札書、仕様書、契約書(案)、単価契約内訳書)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得(関東森林管理局ホームページ「各種約款等」に掲載(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)5. 書類の提出場所及び提出期間等(1)提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示すところにより、仕様書に記載された特質を有する当該物件を納入することが可能と認められる証明書類を提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和８年４月 21日 16時00分までの間においてそれに応じなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムでＰＤＦファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る)すること。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和８年４月１日９時00分から令和８年４月 21日 16時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和８年４月１日９時00分から令和８年４月 21日 16時00分まで(ただし、閉庁期間を除く。)6. 入札執行の場所及び日時(1)入札執行の場所静岡森林管理署 １階 入札室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合下表の期間に電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合下表の日時に 6(1)の場所に入札書を持参し、入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記 4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、 下表の日時までに到着することとし、入札書の日付は令和 8年4月 24日とする。ただし、再度の入札は 引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札日時物件番号 １ 令和８年４月 24日 ９時 11分物件番号 ２ 令和８年４月 24日 10時 11分物件番号 ３ 令和８年４月 24日 11時 11分物件番号 ４ 令和８年４月 24日 13時 11分7．その他(1)入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札の無効 関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4)落札者の決定方法本公告に示した物件を納入できると、分任支出負担行為担当官が判断した資料を添付して入札書を提出した入札者であって、予決令 79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5)契約書作成の要否 要(6)本工事は、「令和8年 3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用している。(7) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。 (8) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(9)その他詳細は、入札説明資料及び関東森林管理局署等競争契約入札心得等による。8．配布資料入札説明資料(入札書様式5、仕様書、契約書(案)及び契約条件(様式1、2、3)、公表用設計書)電子調達システムにより参加する場合紙入札により参加する場合郵便入札の場合1令和８年４月22日９時00分から令和８年４月24日９時10分まで令和８年４月24日９時00分までに持参令和８年４月24日９時10分までに投函2令和８年４月22日９時00分から令和８年４月24日10時10分まで令和８年４月24日10時00分までに持参令和８年４月24日10時10分までに投函3令和８年４月22日９時00分から令和８年４月24日11時10分まで令和８年４月24日11時00分までに持参令和８年４月24日11時10分までに投函4令和８年４月22日９時00分から令和８年４月24日13時10分まで令和８年４月24日13時00分までに持参令和８年４月24日13時10分までに投函令和８年４月23日16時00分までに必着(前日までに静岡署に必着)物件番号入 札 日 時お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第 22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入 札 説 明 資 料物件番号 ： 第 １ 号物 件 名 ： 東部地区車両系建設機械チャーター等単価契約入札公告日 ： 令和８年３月３１日入札受付期限： 令和８年４月２４日(９：１０)開 札 ： 令和８年４月２４日(９：１１)会 場 ： 静岡森林管理署 １階入札室令和８年４月２４日(９：００集合)１． 競争契約入札心得(局ホームページ掲載)別紙入札書「様式 5号(入札心得第 4条)」とする。２． 仕様書３． 契約書(案)、契約条件(様式１、２、３)※入札公告によるところにより、実績証明書類等を令和８年４月２１日(火曜日)１６：００までに提出願います。※入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。【実績証明書等】 １．競争契約参加資格(全省庁統一資格・「役務の提供等」)又は(関東森林管理局・「土木一式工事」)の有資格者名簿兼資格確認通知書の写し２．本入札説明資料に示す、当該役務等を提供可能と認められる証明書類(車検証、賃貸借保有の契約書等)様式５(入札心得第4条)入 札 書入札物件 第 １ 号物件の名称 東部地区車両系建設機械チャーター等単価契約入札 金 額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額の内訳は別紙のとおりただし、上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税相当額を加算した金額になること及び入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 殿住 所会社名代表者氏名代理人別紙入札金額の内訳名称 規格 予定数量 単価(円) 予定総額(円) 摘要山積(0.13m3) 100時間運転手・誘導員付山積(0.13m3)積込作業の場合50時間 運転手付山積(0.28m3) 100時間運転手・誘導員付山積(0.28m3)積込作業の場合50時間 運転手付山積(0.45m3) 50時間運転手・誘導員付大型ブレーカー 600～800kg級 10時間運転手・誘導員付トラクターショベル ホイール1.20m3 10時間運転手・誘導員付ダンプトラック 2t積 50時間運転手・誘導員付ダンプトラック 3t積 50時間運転手・誘導員付ダンプトラック 4t積 50時間運転手・誘導員付胸高直径10cm未満 5本伐倒・枝払・玉切胸高直径10-16cm 5本伐倒・枝払・玉切胸高直径16-22cm 5本伐倒・枝払・玉切胸高直径22-28cm 5本伐倒・枝払・玉切胸高直径28cm以上 5本伐倒・枝払・玉切大型土のう製作据付耐候性3年対応φ110×110cm50袋機械経費別途計上バックホウ0.45m3片道10km以下片道2回バックホウ0.45m3片道20km以下片道2回バックホウ0.45m3片道30km以下片道2回バックホウ支障木伐採重機回送費バックホウ0.28m3片道10km以下片道2回バックホウ0.28m3片道20km以下片道2回バックホウ0.28m3片道30km以下片道2回バックホウ0.13m3片道10km以下片道2回バックホウ0.13m3片道20km以下片道2回バックホウ0.13m3片道30km以下片道2回トラクターショベル片道10km以下片道2回トラクターショベル片道20km以下片道2回トラクターショベル片道30km以下片道2回計＝入札金額重機回送費１．契約予定総額名称 規格 予定数量 単価 予定総金額 摘要山積 0.13m3 100時間 円 円運転手・誘導員付山積 0.13m3積込作業の場合50時間 円 円運転手付山積 0.28m3 100時間 円 円運転手・誘導員付山積 0.28m3積込作業の場合50時間 円 円運転手・誘導員付山積 0.45m3 50時間 円 円運転手・誘導員付大型ブレーカー 600～800kg級 10時間 円 円運転手・誘導員付トラクターショベル ホイール1.20m3 10時間 円 円運転手・誘導員付ダンプトラック 2t積 50時間 円 円運転手・誘導員付ダンプトラック 3t積 50時間 円 円運転手・誘導員付ダンプトラック 4t積 50時間 円 円運転手・誘導員付胸高直径10cm未満 5本 円 円伐倒・枝払・玉切胸高直径10-16cm 5本 円 円伐倒・枝払・玉切胸高直径16-22cm 5本 円 円伐倒・枝払・玉切胸高直径22-28cm 5本 円 円伐倒・枝払・玉切胸高直径28cm以上 5本 円 円伐倒・枝払・玉切大型土のう製作据付 φ110(丸型)×108cm 50袋 円 円機械経費別途計上バックホウ0.45m3片道10km以下片道2回 円 円バックホウ0.45m3片道20km以下片道2回 円 円バックホウ0.45m3片道30km以下片道2回 円 円重機回送費東部地区車両系建設機械チャーター等単価契約書(案)￥○，○○○，○○○円内 訳危険木処理バックホウバックホウ0.28m3片道10km以下片道2回 円 円バックホウ0.28m3片道20km以下片道2回 円 円バックホウ0.28m3片道30km以下片道2回 円 円バックホウ0.13m3片道10km以下片道2回 円 円バックホウ0.13m3片道20km以下片道2回 円 円バックホウ0.13m3片道30km以下片道2回 円 円トラクターショベル片道10km以下片道2回 円 円トラクターショベル片道20km以下片道2回 円 円トラクターショベル片道30km以下片道2回 円 円計 円消費税額及び地方消費税円合計 円２．契約期間自 (契約締結日の翌日)至 令和９年３月12日３．作業場所 静岡県沼津市足高 愛鷹山国有林401林班(愛鷹(愛鷹)林道)外４．機械納入・返還場所 別紙「納入・返還場所及び予定数量」のとおり５．契約保証金 免除する 頭書の車両系建設機械を賃貸借することについて、発注者と受注者は、下記条件により契約 を締結し、この証書２通を作成し、双方記名押印のうえ各１通を保有するものとする。 令和 年 月 日発注者 住所 静岡県静岡市葵区駿府町１－１２０分任支出負担行為担当官氏名 静岡森林管理署長 髙柳 威晴受注者 住所 氏名 重機回送費別紙納入・返還場所及び予定数量(車両系建設機械チャーター等単価契約内訳書)山積0.13m3 100h運転手・誘導員付バックホウ0.45m310km以下 2回山積0.13m3積替作業50h 運転手付バックホウ0.45m320km以下 2回山積0.28m3 100h運転手・誘導員付バックホウ0.45m330km以下 2回山積0.28m3積替作業50h運転手・誘導員付バックホウ0.28m310km以下 2回山積0.45m3 50h運転手・誘導員付バックホウ0.28m320km以下 2回大型ブレーカー600～800kg級10h運転手・誘導員付バックホウ0.28m330km以下 2回トラクターショベル1.20m3 10h運転手・誘導員付バックホウ0.13m310km以下 2回ダンプトラック 2ｔ積 50h運転手・誘導員付バックホウ0.13m320km以下 2回ダンプトラック 3ｔ積 50h運転手・誘導員付バックホウ0.13m330km以下 2回ダンプトラック ４ｔ積 50h運転手・誘導員付トラクターショベル10km以下 2回胸高直径10cm未満5本伐倒・枝払・玉切トラクターショベル20km以下 2回胸高直径10-16cm5本伐倒・枝払・玉切トラクターショベル30km以下 2回胸高直径16-22cm5本伐倒・枝払・玉切胸高直径22-28cm5本伐倒・枝払・玉切胸高直径28cm以上5本伐倒・枝払・玉切大型土のう製作据付耐候性3年φ110*11050袋機械経費別途計上物件番号地区名納入・返還場所(下記路線中 甲の指定する場所)森林事務所作業種等自 契約締結日翌日から至 令和9年3月12日まで大型ブレーカー回送費はバックホウ0.45m3回送費を適用する。 支障木伐採契約期間機 種 規 格 予定数量 備 考 規格運搬距離(片道距離)回数(片道)重機回送費1 東部地区沼津森林事務所管内林道・作業道・山土場等沼津森林事務所バックホウ契 約 条 件(総則)第１条 受注者は、頭書の建設機械を実働し得る状態に整備し、頭書の賃貸借契約期間内において、発注者による納入指示の都度、発注者の指定する期限内に頭書の納入場所において検査を受け発注者に引渡すものとする。２ 発注者は、建設機械を実働させる必要がなくなったときは、その都度発注者の指定する返還場所において、受注者に引渡すものとする。(賃貸借予定時間)第２条 賃貸借時間は、発注者が受注者から建設機械の引渡しを受けた日から受注者がその機械を発注者から返還を受けた日までの間において、頭書のとおり予定するが、発注者の都合により増減が生じても受注者は異議を述べないものとする。(発注者の費用負担)第３条 発注者は、賃貸借中の建設機械について、賃貸料のほか、発注者が必要と認めた機械の保管、管理に要する費用を負担するものとする。(受注者の費用負担)第４条 受注者は、賃貸中の建設機械に係る次の各号に要する費用を負担するものとする。(１)運転員及び整備員等に対する労災保険等に関する手続き並びに使用者としての負担すべき一切の費用。(２)建設機械に対する保険に関しての手続き及び費用。(３)燃料、油脂、その他消耗品類の費用。(損害の負担)第５条 受注者は、建設機械の整備操作等機械の運行及び安全管理等に関するすべての責に任ずるものとし、発注者は、自由操作あるいは正常な機械の状態を保持できないような運行は行わないものとする。２ 発注者は、建設機械の保管及び管理について、善良な管理者の注意をもって行うものとし、受注者の派遣員は、これに協力するものとする。３ 発注者の責に帰すべき理由により損害を与えた場合は、その賠償の責に任ずるものとする。この場合、賠償額の算定については、別途発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(業務予定)第６条 受注者は、業務予定の前月までに次月の業務予定表(様式１)を発注者に提出する。(監督職員)第７条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。２ 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。(１)この契約の履行についての受注者又は運転員及び整備員等に対する指示、承諾又は協議３ 発注者は、２名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。４ 第２項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。(作業時間の確認)第８条 賃貸借料は建設機械の実働時間を基とし、日常作業(自走移動も含む)開始後終了までの間において、エンジン運転中(日常整備点検のための運転中も含む)の時間をもって実働時間とするものとする。２ 賃貸借料金は、第１項の実働時間により計算するものとするが、次の各号に該当する場合は、２時間実働したものとみなし計算するものとする。(１)発注者の都合による休車の日。(２)天候及び現場の状況等により作業に着手したが、1 日の実働時間が２時間に満たないとき。３ 業務集計・確認表(様式２)及び業務日誌(様式３)を提出し、監督職員等の確認を受けるものとする。４ 作業地までの自走をともなう通勤時間は作業時間に含まないものとする。(賃貸借金額の確定)第９条 この契約による確定金額は、契約単価に実働時間を乗じて得た額に輸送費のある場合にはこれを加算した金額とする。この合計額に消費税相当額の１０％を乗じて得た額を加えた金額とする。２ 受注者は当該月分の賃貸料を毎月末日で締め切り、第８条第３項により確認を受けた業務集計・確認表及び業務日誌を提出し、確定する。(代金の支払)第10条 前条により確定した金額(以下「代金」という)について当該月の賃貸借期間満了後受注者は速やかに適法な支払い請求書を発注者に提出し、発注者は請求書を受理した日から30日以内に代金の支払をするものとする。２ 発注者の責に帰すべき事由により、上記期限までに代金を支払わない場合は、支払期限の翌日から起算して代金支払の日までの日数に応じ、当該未払金額に対し支払遅延防止法第８条第１項の規定により決定された率の遅延利息を受注者に支払うものとする。３ 受注者の責により請求書の提出が遅延した場合に、当該月の支払いがなされなくても、受注者は異議を述べないものとする。(賃貸借の変更、中止)第11条 発注者は、必要がある場合には単価金額等について変更し若しくは賃貸借を一時中止し、又はこれを打ち切ることができるものとする。２ 前項の場合において、単価金額、契約期間等について増変更がある場合には、発注者と受注者とが協議のうえ「変更契約書」を作成し、取り交わすものとする。(発注者の解除権及び違約金)第12条 発注者は次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができるものとする。(１)受注者が契約上の義務を履行しないとき、又は受注者が契約履行する見込みがないと発注者が認めたとき。(２)受注者が、不可抗力以外の事由により契約の解除を申し出たとき。(３)受注者が不正行為をしたと発注者が認めたとき。本条による契約解除について、既に建設機械が実働し発注者が確認した分の賃貸料の支払については、第９条の規定を準用するものとする。２ 前項の規定により契約を解除した場合、受注者は違約金として解除部分に対する予定金額の100分の10に相当する金額を発注者に支払うものとする。３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第１項２号に該当する場合とみなす。(１)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人。(２)受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人。(３)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等。 ４ 発注者は、本条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより受注者に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することを要しないものとする。(受注者の解除権及び損害額)第13条 受注者は、次の各号の一に該当する事実があるときは、契約を解除することができるものとする。(１)発注者がこの契約に違反したとき。(２)第 11 条第１項に規定する一時中止期間が、契約期間の３分の２以上に達したとき。２ 前項の規定により契約を解除した場合、受注者は発注者に対し損害を請求できるものとする。この場合の損害額は、発注者と受注者とが、協議のうえ定めるものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第14条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号の一に該当するときは、何らの勧告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(１) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。)第７条又は第８条の２(同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第７条の４第７項若しくは第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(２) 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) が刑法(明治40年法律第45号)第96条の６若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第１項若しくは第 95 条第１項第１号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。２ 受注者は、この契約に関して、受注者又は受注者の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第15条 受注者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。(１) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８条の２(同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(２) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(３) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第７条の４第７項又は第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(４) 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) に係る刑法第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。２ 受注者は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の５に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。(１) 前項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の３第１項の規定の適用があるとき。(２) 前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(３) 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。３ 受注者は、契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。４ 第１項及び第２項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(支払金額との相殺)第16条 この契約に基づき、受注者より発注者に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。この場合、発注者の収納すべき金額が受注者への債務額を超過するときは、受注者は当該金額を発注者の指示するところに従い指定期限までに納付するものとする。(紛争の解決)第17条 この契約について紛争を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定める第三者の調停により解決するものとする。(契約外の事項)第18条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(特約条項)別紙のとおり別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第１条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第２条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第３条 受注者は、第１条の各号及び第２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。２ 受注者は、前２条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第４条 受注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。２ 発注者は、受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第５条 発注者は、第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。２ 受注者は、発注者が第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第６条 受注者は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。様式１7 計月日 (H)合計13 14 15備考業 務 予 定 表(月)16時間8 9 10 17 18 19 11森林事務所名機械名(機種)運転者氏名(誘導者等)12様式１7 計月日 (H)備考 降雪の際は、市内へ除雪を行うため、一時市内へ向かうこともあります。変更の場合は、別途連絡致します。 ※作業地までの通勤に要した時間及び作業指示内容以外の時間は、実働時間に含まない。 運転者等監督職員等確認日 実働時間 記 事 確認方法 曜日※実働時間とは、日常作業(自走移動も含む)開始終了までの間において、エンジン運転中(日常整備点検のための運転中も含む)の時間である。(合計では、30分以上は１時間とし、30分未満は切り捨てる。)様式２－１【作成例】 業務集計・確認表( ○月)森林事務所名：機械名： バックホウ◎ｔ1 日2 月 5時間09分 現地・写真3 火 5時間08分 写真のみ4 水 5時間35分 写真のみ5 木 5時間42分 写真のみ6 金 5時間56分 写真のみ7 土8 日9 月 5時間23分 写真のみ10 火 5時間51分 写真のみ11 水 5時間11分 写真のみ12 木 5時間03分 写真のみ13 金 5時間15分14 土15 日16 月 3時間10分 写真のみ17 火18 水 3時間46分 写真のみ19 木 5時間30分 写真のみ20 金 5時間47分 写真のみ21 土22 日23 月 5時間45分 現地・写真24 火 5時間32分 写真のみ25 水 5時間08分 現地・写真26 木27 金28 土29 日30 月31 火計 88時間51分合計 89時間※時間の管理方法は、作業日ごとにアワーメーターの写真を撮影管理すること。 ※作業地までの通勤に要した時間及び作業指示内容以外の時間は、実働時間に含まない。 △△林道●●支線、不陸整正△△林道、不陸整正◇◇林道不陸整正。◇◇林道から機械回送(搬出)◇◇林道、不陸整正、暗渠詰まりの清掃、ＤＴ２ｔと連携※実働時間とは、日常作業(自走移動も含む)開始終了までの間において、エンジン運転中(日常整備点検のための運転中も含む)の時間である。(合計では、30分以上は１時間とし、30分未満は切り捨てる。)記 事〇〇林道に機械回送(搬入) 〇〇林道、不陸整正〇〇林道、不陸整正〇〇林道、不陸整正◇◇林道、不陸整正◇◇林道、崩土除去、不陸整正△△林道、不陸整正。夕方、除雪作業のため、市内へ移動(自社都合)◇◇林道、不陸整正実働時間 日運転者等曜日 確認方法監督職員等確認△△林道●●支線、不陸整正。午後より販売関係の業務のため、○○土場にて作業。 △△林道、不陸整正△△林道、不陸整正〇〇林道から△△林道へ自走移動、△△林道、不陸整正△△林道●●支線、崩土除去◇◇林道に機械回送(搬入) ◇◇林道、不陸整正○○市の除雪作業のため、一旦市内へ。 様式２－２ 付帯作業等(大型土のう設置・倒木処理) 業務集計・確認表( 月)森林事務所名：1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031計世話役等監督職員等確認確認方法 曜日 日 作業種 出役人工 作業時間 記 事 ( 作業内容 )様式２－２ 付帯作業等(大型土のう設置・倒木処理)【作成例】 業務集計・確認表( 〇 月)森林事務所名：印1 日2 月 危険木処理 2.0 2時間3 火 危険木処理 2.0 2時間4 水5 木6 金7 土8 日9 月10 火11 水12 木13 金14 土15 日16 月17 火18 水 大型土のう設置 3.0 4時間19 木 大型土のう設置 4.0 6時間20 金 大型土のう設置 4.0 6時間21 土22 日23 月24 火25 水26 木27 金28 土29 日30 月31 火計曜日◇◇林道、123林班地内緊急対応(位置図別添)◇◇林道、123林班地内緊急対応(位置図別添)◇◇林道、123林班地内緊急対応世話役等監督職員等確認日 作業種 出役人工 作業時間 記 事 ( 作業内容 ) 確認方法〇〇林道、スギ倒木処理４本△△林道、広葉樹倒木処理２本、スギ倒木３本様式３月日作業者・世話役氏名勤務時間機械名(機種)アワーメーター等作業開始時アワーメーター等作業終了時実働時間時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分月日作業者・世話役氏名勤務時間機械名(機種)アワーメーター等作業開始時アワーメーター等作業終了時実働時間時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分 月 日( ) 天気 時 分～時 分記事、作業場所(林道名、区間等)※現場状況は一仕事毎に撮影し、アワーメーター等の時間管理については、毎日の作業開始前作業後に写真撮影すること。 修理、点検、整備作業内容その他作業時間・作業記事及び安全上気付いたこと等休憩時間等作業時間作業内容修理、点検、整備 時 分～時 分※現場状況は一仕事毎に撮影し、アワーメーター等の時間管理については、毎日の作業開始前作業後に写真撮影すること。 業 務 日 誌 月 日( ) 天気その他・作業記事及び安全上気付いたこと等業 務 日 誌作 業 時 間 合 計休憩時間等記事、作業場所(林道名、区間等)作 業 時 間 合 計様式３月日作業者・世話役氏名△△ 〇〇勤務時間機械名(機種)アワーメーター等作業開始時アワーメーター等作業終了時実働時間重機回送 時間 分不陸整正 2時間 50分自走による移動 時間 20分崩土除去、不陸整正 3時間 40分時間 10分7時間 0分1時間 10分時間 40分月日作業者・世話役氏名勤務時間機械名(機種)アワーメーター等作業開始時アワーメーター等作業終了時実働時間崩落土砂除去 2時間 45分時間分時間分時間分時間 10分2時間 55分1時間 15分時間分※現場状況は一仕事毎に撮影し、アワーメーター等の時間管理については、毎日の作業開始前作業後に写真撮影すること。 〇〇 〇〇・作業記事及び安全上気付いたこと等・崩落土砂の除去を行った。別添写真のとおり。積込みは同日稼働のバックホウ△ｔによる。残土場整形は後日に実施予定。監督員１１時来現、作業打ち合わせ。 修理、点検、整備 日常点検作 業 時 間 合 計休憩時間等 作業打ち合わせ、昼休憩その他123,456.0 123,478.0記事、作業場所(林道名、区間等)作業時間作業内容○○林道 1500ｍ地点～1850m(残土置場)(５往復)・７００ｍ地点、落石の危険あり・１５時頃、900ｍ地点くらいでバイクが来た。 業 務 日 誌○ 月 ○ 日( 月 ) 天気 晴れ 8 時 00 分～ 17 時 00 分 ダンプトラック◇ｔ※現場状況は一仕事毎に撮影し、アワーメーター等の時間管理については、毎日の作業開始前作業後に写真撮影すること。 ・作業記事及び安全上気付いたこと等記事、作業場所(林道名、区間等)作業時間作業内容Ａ地点～○○林道起点ゲート(15km)○○林道 ０～１０００ｍ○○林道 １０００ｍ～１５００ｍ○○林道 １５００m～１8００ｍ(別途ダンプ運搬)修理、点検、整備 日常点検作 業 時 間 合 計休憩時間等 作業打ち合わせ、昼休憩その他 重機回送【作成例】業 務 日 誌○ 月 ○ 日( 月 ) 天気 晴れ 8 時 00 分～ 17 時 00 分 バックホウ△ｔ3,857.8 3,862.9 (指示、承諾内容)受注者(世話役等)殿監督職員氏 名受注者(世話役等)確認事項令和年月日 指示内容について確認し承諾しました。 (世話役等氏名)令和年月日通 知 書指 示承 諾契 約 名上記のとおり 指示します。 協 議 願 書 回 答 書 (協議内容)監督職員殿受注者(世話役等)氏 名発注者(監督員)確認事項令和年月日 協議内容について確認し上記のとおり回答します。 (監督職員氏名)令和年月日上記のとおり協議します。 【回答事項】契 約 名車両系建設機械チャーター等単価契約仕 様 書１ 本事業は、監督職員の指示に従い施工すること２ 本事業での「指示」とは、監督職員等が書面で交付する指示書をいう。また、「協議」とは、受注者が事業実施上、必要となる作業の詳細な実施方法等について監督職員あてに書面で通知する協議書をいう。３ 事業に必要な物件は、監督職員の指示がない限り移動又は撤去することができない｡４ 事業を施工するうえで障害となるものは、監督職員の指示に従い取壊し除去または移転すること｡５ 事業の施工に直接必要な運搬施設、材料置き場、宿舎、倉庫等の敷地に供するため国有林野を使用する場合、または林道敷その他の施設を使用する場合は、監督職員の指示に従い所定の手続をすること｡６ 事業に使用する機械器具で監督職員が不適当と認めたものは、使用することができない｡７ 軽微な事項で事業実行上当然必要とするものについては、受注者の負担で処理する｡８ 事業終了後は、現場の跡地整理を行うこと｡９ 伐採処理は規定の林道敷内にある樹木を根元から切り取り、笹、樹木、倒木その他有害な物件を取り除き、林道敷外に除去し安定処理させなければならない｡10 林道敷内にあっても交通又は路面保護上障害となる立木の枝条及び、倒れるおそれのある立木は、監督職員の指示によって除去または伐倒処理しなければならない｡11 浅く少量の切盛が連続する箇所(横断面ほぼ水平)の施工方法は、切り取り及び盛土工に準じて、はじめに地覆物を削起し除去した後に、高低を切盛りして所定の路面高に仕上げるものとする｡12 切取法面は監督職員の指示により、よく切り取り仕上げをし、玉石岩石等の浮石その他有害な物件を残さないようにする｡13 切り取りによって生じた土石は、なるべく盛土等にあてるようにし、余分な土石は監督職員の指示に従い障害のない場所に処理すること｡14 受注者は、機械の稼働については細心の注意を払い、安全及び効率的な作業に努めなければならない。また、作業機械の運転者が十分に目視できない後退、転回時には誘導員を配置し、適正な誘導により、運転者の安全な操作を確保しなければならない。なお、稼働中に事故が発生した場合は速やかに監督職員に通知するものとする。15 本業務にあたって､関係法規は､これを遵守すること｡16 業務上、作業者に危険が生じるおそれのあるときは、監督職員に事前に連絡すること。業務実行中に作業者に危険が及ぶ恐れがある場合は臨機の措置を講じるとともに、措置を講じた後、速やかに監督職員に報告すること。17 大型土のう、その他重量物の吊荷移動をともなう作業をおこなう場合は、クレーン仕様の機種により実施すること。18 作業管理(写真管理)については、監督職員の指示によること。 工 事 名 ：令 和 ８ 年 度工 事 箇 所森 林 管 理 局 ：森 林 管 理 署 ：事 務 所 名 等 ：本署国 有 林 林 道 事 業 設 計 書東部地区車両系建設機械チャーター等単価契約静岡県沼津市足高 愛鷹山国有林401林班(愛鷹(愛鷹)林道)外関東森林管理局静岡森林管理署費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 1本工事費内訳書東部地区車両系建設機械チャーター等単価契約時間小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.13 m3(平積0.10m3)1号明細書4頁 100時間小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.13 m3(平積0.10m3),積込作業の場合2号明細書5頁 50時間ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.20m3)3号明細書6頁 100時間ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.20m3),積込作業の場合15号明細書17頁 50時間ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)4号明細書7頁 50時間大型ﾌﾞﾚｰｶ油圧式600~800kg級5号明細書8頁 10時間ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]普通型･ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.2m36号明細書9頁 10時間ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量2t積級16号明細書18頁 50時間ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量3t積級17号明細書19頁 50時間ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級7号明細書10頁 50本支障木伐採直径10cm未満9号明細書11頁 5本支障木伐採直径10cm以上16cm未満10号明細書12頁 5本支障木伐採直径16cm以上22cm未満11号明細書13頁 5本支障木伐採直径22cm以上28cm未満12号明細書14頁 5費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 2本工事費内訳書東部地区車両系建設機械チャーター等単価契約本支障木伐採直径28cm以上13号明細書15頁 5袋大型土のう製作据付耐候性,Φ110×110cm,3年対応14号明細書16頁 50回重機回送費バックホウ山積0.13m3 片道10km以下 2回重機回送費バックホウ山積0.13m3 片道20km以下 2回重機回送費バックホウ山積0.13m3 片道30km以下 2回重機回送費バックホウ山積0.28m3 片道10km以下 2回重機回送費バックホウ山積0.28m3 片道20km以下 2回重機回送費バックホウ山積0.28m3 片道30km以下 2回重機回送費バックホウ山積0.45m3 片道10km以下 2回重機回送費バックホウ山積0.45m3 片道20km以下 2回重機回送費バックホウ山積0.45m3 片道30km以下 2回重機回送費トラクターショベル1.2m3 片道10km以下 2回重機回送費トラクターショベル1.2m3 片道20km以下 2回重機回送費トラクターショベル1.2m3 片道30km以下 2費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 3本工事費内訳書東部地区車両系建設機械チャーター等単価契約式工事価格1式消費税相当額1式請負金額1( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 4明細書小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.13 m3(平積0.10m3) 1号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 3 600人運転手(特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.13 m3(平積0.10m3) [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：22.67%】工事原価500万円を超え30億円以下 22 670計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 5明細書小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.13 m3(平積0.10m3),積込作業の場合 2号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 3 600人運転手(特殊)[1][2] 0 170時間小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.13 m3(平積0.10m3) [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：22.67%】工事原価500万円を超え30億円以下 22 670計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 6明細書ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.20m3) 3号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 5 900人運転手(特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2 m3) [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：22.67%】工事原価500万円を超え30億円以下 22 670計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 7明細書ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3) 4号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 8 640人運転手(特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3) [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：22.67%】工事原価500万円を超え30億円以下 22 670計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 8明細書大型ﾌﾞﾚｰｶ油圧式600~800kg級 5号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 8 640人運転手(特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3) [1][2] 1時間大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)油圧式600~800kg級 [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：22.67%】工事原価500万円を超え30億円以下 22 670計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 9明細書ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]普通型･ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.2m3 6号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 8 930人運転手(特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]普通型･ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.2m3 [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：22.67%】工事原価500万円を超え30億円以下 22 670計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 10明細書ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級 7号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 5 400人運転手 (特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級 [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：22.67%】工事原価500万円を超え30億円以下 22 670計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 11明細書支障木伐採直径10cm未満 9号明細書 1 本当り本伐倒直径10cm未満1号代価表20頁 1本枝払直径10cm未満2号代価表21頁 1本玉切直径10cm未満3号代価表22頁 1計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 12明細書支障木伐採直径10cm以上16cm未満 10号明細書 1 本当り本伐倒直径10cm以上16cm未満4号代価表23頁 1本枝払直径10cm以上16cm未満5号代価表24頁 1本玉切直径10cm以上16cm未満6号代価表25頁 1計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 13明細書支障木伐採直径16cm以上22cm未満 11号明細書 1 本当り本伐倒直径16cm以上22cm未満7号代価表26頁 1本枝払直径16cm以上22cm未満8号代価表27頁 1本玉切直径16cm以上22cm未満9号代価表28頁 1計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 14明細書支障木伐採直径22cm以上28cm未満 12号明細書 1 本当り本伐倒直径22cm以上28cm未満10号代価表29頁 1本枝払直径22cm以上28cm未満11号代価表30頁 1本玉切直径22cm以上28cm未満12号代価表31頁 1計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 15明細書支障木伐採直径28cm以上 13号明細書 1 本当り本伐倒直径28cm以上13号代価表32頁 1本枝払直径28cm以上14号代価表33頁 1本玉切直径28cm以上15号代価表34頁 1計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 16明細書大型土のう製作据付耐候性,Φ110×110cm,3年対応 14号明細書 10 袋当り人土木一般世話役[1] 0 280人特殊作業員[1] 0 280人普通作業員[1] 0 280％諸雑費[1] 諸雑費 4袋耐候性大型土のう ２ｔ用径１１０×Ｈ１１０ｃｍ 長期 10計 1 袋 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 17明細書ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.20m3),積込作業の場合 15号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 5 900人運転手(特殊)[1][2] 0 170時間ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2 m3) [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：22.67%】工事原価500万円を超え30億円以下 22 670計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 18明細書ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量2t積級 16号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 3 500人運転手(特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量2t積級 [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：22.67%】工事原価500万円を超え30億円以下 22 670計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 19明細書ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量3t積級 17号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 4 500人運転手(特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量3t積級 [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：22.67%】工事原価500万円を超え30億円以下 22 670計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 20代価表伐倒直径10cm未満 1号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 230人普通作業員[1] 0 230％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等6計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 21代価表枝払直径10cm未満 2号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 210人普通作業員[1] 0 210％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等8計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 22代価表玉切直径10cm未満 3号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 180人普通作業員[1] 0 180％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰの損料及び燃料費等の費用9計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 23代価表伐倒直径10cm以上16cm未満 4号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 320人普通作業員[1] 0 320％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等6計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 24代価表枝払直径10cm以上16cm未満 5号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 240人普通作業員[1] 0 240％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等8計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 25代価表玉切直径10cm以上16cm未満 6号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 200人普通作業員[1] 0 200％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰの損料及び燃料費等の費用9計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 26代価表伐倒直径16cm以上22cm未満 7号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 420人普通作業員[1] 0 420％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等6計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 27代価表枝払直径16cm以上22cm未満 8号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 280人普通作業員[1] 0 280％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等8計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 28代価表玉切直径16cm以上22cm未満 9号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 230人普通作業員[1] 0 230％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰの損料及び燃料費等の費用9計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 29代価表伐倒直径22cm以上28cm未満 10号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 520人普通作業員[1] 0 520％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等6計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 30代価表枝払直径22cm以上28cm未満 11号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 310人普通作業員[1] 0 310％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等8計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 31代価表玉切直径22cm以上28cm未満 12号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 260人普通作業員[1] 0 260％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰの損料及び燃料費等の費用9計 1 本 当り ( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 32代価表伐倒直径28cm以上 13号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 630人普通作業員[1] 0 630％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等6計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 33代価表枝払直径28cm以上 14号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 350人普通作業員[1] 0 350％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等8計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 34代価表玉切直径28cm以上 15号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 290人普通作業員[1] 0 290％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰの損料及び燃料費等の費用9計 1 本 当り 入 札 説 明 資 料物件番号 ： 第 ２ 号物 件 名 ： 富士山地区車両系建設機械チャーター等単価契約入札公告日 ： 令和８年３月３１日入札受付期限： 令和８年４月２４日(１０：１０)開 札 ： 令和８年４月２４日(１０：１１)会 場 ： 静岡森林管理署 １階入札室令和８年４月２４日(１０：００集合)１． 競争契約入札心得(局ホームページ掲載)別紙入札書「様式 5号(入札心得第 4条)」とする。２． 仕様書３． 契約書(案)、契約条件(様式１、２、３)※入札公告によるところにより、実績証明書類等を令和８年４月２１日(火曜日)１６：００までに提出願います。※入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。【実績証明書等】 １．競争契約参加資格(全省庁統一資格・「役務の提供等」)又は(関東森林管理局・「土木一式工事」)の有資格者名簿兼資格確認通知書の写し２．本入札説明資料に示す、当該役務等を提供可能と認められる証明書類(車検証、賃貸借保有の契約書等)様式５(入札心得第4条)入 札 書入札物件 第 ２ 号物件の名称 富士山地区車両系建設機械チャーター等単価契約入札 金 額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額の内訳は別紙のとおりただし、上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税相当額を加算した金額になること及び入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 殿住 所会社名代表者氏名代理人別紙入札金額の内訳名称 規格 予定数量 単価(円) 予定総額(円) 摘要山積(0.13m3) 100時間運転手・誘導員付山積(0.13m3)積込作業の場合50時間 運転手付山積(0.28m3) 100時間運転手・誘導員付山積(0.28m3)積込作業の場合50時間 運転手付山積(0.45m3) 50時間運転手・誘導員付大型ブレーカー 600～800kg級 10時間運転手・誘導員付トラクターショベル ホイール1.20m3 10時間運転手・誘導員付ダンプトラック 2t積 50時間運転手・誘導員付ダンプトラック 3t積 50時間運転手・誘導員付ダンプトラック 4t積 50時間運転手・誘導員付胸高直径10cm未満 5本伐倒・枝払・玉切胸高直径10-16cm 5本伐倒・枝払・玉切胸高直径16-22cm 5本伐倒・枝払・玉切胸高直径22-28cm 5本伐倒・枝払・玉切胸高直径28cm以上 5本伐倒・枝払・玉切大型土のう製作据付耐候性3年対応φ110×110cm50袋機械経費別途計上バックホウ0.45m3片道10km以下片道2回バックホウ0.45m3片道20km以下片道2回バックホウ0.45m3片道30km以下片道2回バックホウ支障木伐採重機回送費バックホウ0.28m3片道10km以下片道2回バックホウ0.28m3片道20km以下片道2回バックホウ0.28m3片道30km以下片道2回バックホウ0.13m3片道10km以下片道2回バックホウ0.13m3片道20km以下片道2回バックホウ0.13m3片道30km以下片道2回トラクターショベル片道10km以下片道2回トラクターショベル片道20km以下片道2回トラクターショベル片道30km以下片道2回計＝入札金額重機回送費１．契約予定総額名称 規格 予定数量 単価 予定総金額 摘要山積 0.13m3 100時間 円 円運転手・誘導員付山積 0.13m3積込作業の場合50時間 円 円運転手付山積 0.28m3 100時間 円 円運転手・誘導員付山積 0.28m3積込作業の場合50時間 円 円運転手・誘導員付山積 0.45m3 50時間 円 円運転手・誘導員付大型ブレーカー 600～800kg級 10時間 円 円運転手・誘導員付トラクターショベル ホイール1.20m3 10時間 円 円運転手・誘導員付ダンプトラック 2t積 50時間 円 円運転手・誘導員付ダンプトラック 3t積 50時間 円 円運転手・誘導員付ダンプトラック 4t積 50時間 円 円運転手・誘導員付胸高直径10cm未満 5本 円 円伐倒・枝払・玉切胸高直径10-16cm 5本 円 円伐倒・枝払・玉切胸高直径16-22cm 5本 円 円伐倒・枝払・玉切胸高直径22-28cm 5本 円 円伐倒・枝払・玉切胸高直径28cm以上 5本 円 円伐倒・枝払・玉切大型土のう製作据付 φ110(丸型)×108cm 50袋 円 円機械経費別途計上バックホウ0.45m3片道10km以下片道2回 円 円バックホウ0.45m3片道20km以下片道2回 円 円バックホウ0.45m3片道30km以下片道2回 円 円重機回送費富士山地区車両系建設機械チャーター等単価契約書(案)￥○，○○○，○○○円内 訳バックホウ危険木処理バックホウ0.28m3片道10km以下片道2回 円 円バックホウ0.28m3片道20km以下片道2回 円 円バックホウ0.28m3片道30km以下片道2回 円 円バックホウ0.13m3片道10km以下片道2回 円 円バックホウ0.13m3片道20km以下片道2回 円 円バックホウ0.13m3片道30km以下片道2回 円 円トラクターショベル片道10km以下片道2回 円 円トラクターショベル片道20km以下片道2回 円 円トラクターショベル片道30km以下片道2回 円 円計 円消費税額及び地方消費税円合計 円２．契約期間自 (契約締結日の翌日)至 令和９年３月12日３．作業場所 静岡県富士宮市人穴 富士山国有林266林班(富士山(上井出)林道)外４．機械納入・返還場所 別紙「納入・返還場所及び予定数量」のとおり５．契約保証金 免除する 頭書の車両系建設機械を賃貸借することについて、発注者と受注者は、下記条件により契約 を締結し、この証書２通を作成し、双方記名押印のうえ各１通を保有するものとする。 令和 年 月 日発注者 住所 静岡県静岡市葵区駿府町１－１２０分任支出負担行為担当官氏名 静岡森林管理署長 髙柳 威晴受注者 住所 氏名 重機回送費別紙納入・返還場所及び予定数量(車両系建設機械チャーター等単価契約内訳書)山積0.13m3 100h運転手・誘導員付バックホウ0.45m310km以下 2回山積0.13m3積替作業50h 運転手付バックホウ0.45m320km以下 2回山積0.28m3 100h運転手・誘導員付バックホウ0.45m330km以下 2回山積0.28m3積替作業50h運転手・誘導員付バックホウ0.28m310km以下 2回山積0.45m3 50h運転手・誘導員付バックホウ0.28m320km以下 2回大型ブレーカー600～800kg級10h運転手・誘導員付バックホウ0.28m330km以下 2回トラクターショベル1.20m3 10h運転手・誘導員付バックホウ0.13m310km以下 2回ダンプトラック 2ｔ積 50h運転手・誘導員付バックホウ0.13m320km以下 2回ダンプトラック 3ｔ積 50h運転手・誘導員付バックホウ0.13m330km以下 2回ダンプトラック ４ｔ積 50h運転手・誘導員付トラクターショベル10km以下 2回胸高直径10cm未満5本伐倒・枝払・玉切トラクターショベル20km以下 2回胸高直径10-16cm5本伐倒・枝払・玉切トラクターショベル30km以下 2回胸高直径16-22cm5本伐倒・枝払・玉切胸高直径22-28cm5本伐倒・枝払・玉切胸高直径28cm以上5本伐倒・枝払・玉切大型土のう製作据付耐候性3年φ110*11050袋機械経費別途計上物件番号地区名納入・返還場所(下記路線中 甲の指定する場所)森林事務所作業種等自 契約締結日翌日から至 令和9年3月12日まで支障木伐採契約期間機 種 規 格 予定数量 備 考 規格運搬距離(片道距離)回数(片道)重機回送費大型ブレーカー回送費はバックホウ0.45m3回送費を適用する。 2 富士山地区上井出森林事務所管内表富士森林事務所管内林道・作業道・山土場等上井出森林事務所表富士森林事務所バックホウ契 約 条 件(総則)第１条 受注者は、頭書の建設機械を実働し得る状態に整備し、頭書の賃貸借契約期間内において、発注者による納入指示の都度、発注者の指定する期限内に頭書の納入場所において検査を受け発注者に引渡すものとする。２ 発注者は、建設機械を実働させる必要がなくなったときは、その都度発注者の指定する返還場所において、受注者に引渡すものとする。(賃貸借予定時間)第２条 賃貸借時間は、発注者が受注者から建設機械の引渡しを受けた日から受注者がその機械を発注者から返還を受けた日までの間において、頭書のとおり予定するが、発注者の都合により増減が生じても受注者は異議を述べないものとする。(発注者の費用負担)第３条 発注者は、賃貸借中の建設機械について、賃貸料のほか、発注者が必要と認めた機械の保管、管理に要する費用を負担するものとする。(受注者の費用負担)第４条 受注者は、賃貸中の建設機械に係る次の各号に要する費用を負担するものとする。(１)運転員及び整備員等に対する労災保険等に関する手続き並びに使用者としての負担すべき一切の費用。(２)建設機械に対する保険に関しての手続き及び費用。(３)燃料、油脂、その他消耗品類の費用。(損害の負担)第５条 受注者は、建設機械の整備操作等機械の運行及び安全管理等に関するすべての責に任ずるものとし、発注者は、自由操作あるいは正常な機械の状態を保持できないような運行は行わないものとする。２ 発注者は、建設機械の保管及び管理について、善良な管理者の注意をもって行うものとし、受注者の派遣員は、これに協力するものとする。３ 発注者の責に帰すべき理由により損害を与えた場合は、その賠償の責に任ずるものとする。この場合、賠償額の算定については、別途発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(業務予定)第６条 受注者は、業務予定の前月までに次月の業務予定表(様式１)を発注者に提出する。(監督職員)第７条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。２ 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。(１)この契約の履行についての受注者又は運転員及び整備員等に対する指示、承諾又は協議３ 発注者は、２名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。４ 第２項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。(作業時間の確認)第８条 賃貸借料は建設機械の実働時間を基とし、日常作業(自走移動も含む)開始後終了までの間において、エンジン運転中(日常整備点検のための運転中も含む)の時間をもって実働時間とするものとする。２ 賃貸借料金は、第１項の実働時間により計算するものとするが、次の各号に該当する場合は、２時間実働したものとみなし計算するものとする。(１)発注者の都合による休車の日。(２)天候及び現場の状況等により作業に着手したが、1 日の実働時間が２時間に満たないとき。３ 業務集計・確認表(様式２)及び業務日誌(様式３)を提出し、監督職員等の確認を受けるものとする。４ 作業地までの自走をともなう通勤時間は作業時間に含まないものとする。(賃貸借金額の確定)第９条 この契約による確定金額は、契約単価に実働時間を乗じて得た額に輸送費のある場合にはこれを加算した金額とする。この合計額に消費税相当額の１０％を乗じて得た額を加えた金額とする。２ 受注者は当該月分の賃貸料を毎月末日で締め切り、第８条第３項により確認を受けた業務集計・確認表及び業務日誌を提出し、確定する。(代金の支払)第10条 前条により確定した金額(以下「代金」という)について当該月の賃貸借期間満了後受注者は速やかに適法な支払い請求書を発注者に提出し、発注者は請求書を受理した日から30日以内に代金の支払をするものとする。２ 発注者の責に帰すべき事由により、上記期限までに代金を支払わない場合は、支払期限の翌日から起算して代金支払の日までの日数に応じ、当該未払金額に対し支払遅延防止法第８条第１項の規定により決定された率の遅延利息を受注者に支払うものとする。３ 受注者の責により請求書の提出が遅延した場合に、当該月の支払いがなされなくても、受注者は異議を述べないものとする。(賃貸借の変更、中止)第11条 発注者は、必要がある場合には単価金額等について変更し若しくは賃貸借を一時中止し、又はこれを打ち切ることができるものとする。２ 前項の場合において、単価金額、契約期間等について増変更がある場合には、発注者と受注者とが協議のうえ「変更契約書」を作成し、取り交わすものとする。(発注者の解除権及び違約金)第12条 発注者は次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができるものとする。(１)受注者が契約上の義務を履行しないとき、又は受注者が契約履行する見込みがないと発注者が認めたとき。(２)受注者が、不可抗力以外の事由により契約の解除を申し出たとき。(３)受注者が不正行為をしたと発注者が認めたとき。本条による契約解除について、既に建設機械が実働し発注者が確認した分の賃貸料の支払については、第９条の規定を準用するものとする。２ 前項の規定により契約を解除した場合、受注者は違約金として解除部分に対する予定金額の100分の10に相当する金額を発注者に支払うものとする。３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第１項２号に該当する場合とみなす。(１)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人。(２)受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人。(３)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等。 ４ 発注者は、本条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより受注者に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することを要しないものとする。(受注者の解除権及び損害額)第13条 受注者は、次の各号の一に該当する事実があるときは、契約を解除することができるものとする。(１)発注者がこの契約に違反したとき。(２)第 11 条第１項に規定する一時中止期間が、契約期間の３分の２以上に達したとき。２ 前項の規定により契約を解除した場合、受注者は発注者に対し損害を請求できるものとする。この場合の損害額は、発注者と受注者とが、協議のうえ定めるものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第14条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号の一に該当するときは、何らの勧告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(１) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。)第７条又は第８条の２(同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第７条の４第７項若しくは第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(２) 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) が刑法(明治40年法律第45号)第96条の６若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第１項若しくは第 95 条第１項第１号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。２ 受注者は、この契約に関して、受注者又は受注者の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第15条 受注者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。(１) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８条の２(同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(２) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(３) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第７条の４第７項又は第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(４) 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) に係る刑法第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。２ 受注者は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の５に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。(１) 前項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の３第１項の規定の適用があるとき。(２) 前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(３) 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。３ 受注者は、契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。４ 第１項及び第２項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(支払金額との相殺)第16条 この契約に基づき、受注者より発注者に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。この場合、発注者の収納すべき金額が受注者への債務額を超過するときは、受注者は当該金額を発注者の指示するところに従い指定期限までに納付するものとする。(紛争の解決)第17条 この契約について紛争を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定める第三者の調停により解決するものとする。(契約外の事項)第18条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(特約条項)別紙のとおり別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第１条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第２条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第３条 受注者は、第１条の各号及び第２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。２ 受注者は、前２条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第４条 受注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。２ 発注者は、受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第５条 発注者は、第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。２ 受注者は、発注者が第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第６条 受注者は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。様式１7 計月日 (H)合計13 14 15備考業 務 予 定 表(月)16時間8 9 10 17 18 19 11森林事務所名機械名(機種)運転者氏名(誘導者等)12様式１7 計月日 (H)備考 降雪の際は、市内へ除雪を行うため、一時市内へ向かうこともあります。変更の場合は、別途連絡致します。 ※作業地までの通勤に要した時間及び作業指示内容以外の時間は、実働時間に含まない。 運転者等監督職員等確認日 実働時間 記 事 確認方法 曜日※実働時間とは、日常作業(自走移動も含む)開始終了までの間において、エンジン運転中(日常整備点検のための運転中も含む)の時間である。(合計では、30分以上は１時間とし、30分未満は切り捨てる。)様式２－１【作成例】 業務集計・確認表( ○月)森林事務所名：機械名： バックホウ◎ｔ1 日2 月 5時間09分 現地・写真3 火 5時間08分 写真のみ4 水 5時間35分 写真のみ5 木 5時間42分 写真のみ6 金 5時間56分 写真のみ7 土8 日9 月 5時間23分 写真のみ10 火 5時間51分 写真のみ11 水 5時間11分 写真のみ12 木 5時間03分 写真のみ13 金 5時間15分14 土15 日16 月 3時間10分 写真のみ17 火18 水 3時間46分 写真のみ19 木 5時間30分 写真のみ20 金 5時間47分 写真のみ21 土22 日23 月 5時間45分 現地・写真24 火 5時間32分 写真のみ25 水 5時間08分 現地・写真26 木27 金28 土29 日30 月31 火計 88時間51分合計 89時間※時間の管理方法は、作業日ごとにアワーメーターの写真を撮影管理すること。 ※作業地までの通勤に要した時間及び作業指示内容以外の時間は、実働時間に含まない。 △△林道●●支線、不陸整正△△林道、不陸整正◇◇林道不陸整正。◇◇林道から機械回送(搬出)◇◇林道、不陸整正、暗渠詰まりの清掃、ＤＴ２ｔと連携※実働時間とは、日常作業(自走移動も含む)開始終了までの間において、エンジン運転中(日常整備点検のための運転中も含む)の時間である。(合計では、30分以上は１時間とし、30分未満は切り捨てる。)記 事〇〇林道に機械回送(搬入) 〇〇林道、不陸整正〇〇林道、不陸整正〇〇林道、不陸整正◇◇林道、不陸整正◇◇林道、崩土除去、不陸整正△△林道、不陸整正。夕方、除雪作業のため、市内へ移動(自社都合)◇◇林道、不陸整正実働時間 日運転者等曜日 確認方法監督職員等確認△△林道●●支線、不陸整正。午後より販売関係の業務のため、○○土場にて作業。 △△林道、不陸整正△△林道、不陸整正〇〇林道から△△林道へ自走移動、△△林道、不陸整正△△林道●●支線、崩土除去◇◇林道に機械回送(搬入) ◇◇林道、不陸整正○○市の除雪作業のため、一旦市内へ。 様式２－２ 付帯作業等(大型土のう設置・倒木処理) 業務集計・確認表( 月)森林事務所名：1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031計世話役等監督職員等確認確認方法 曜日 日 作業種 出役人工 作業時間 記 事 ( 作業内容 )様式２－２ 付帯作業等(大型土のう設置・倒木処理)【作成例】 業務集計・確認表( 〇 月)森林事務所名：印1 日2 月 危険木処理 2.0 2時間3 火 危険木処理 2.0 2時間4 水5 木6 金7 土8 日9 月10 火11 水12 木13 金14 土15 日16 月17 火18 水 大型土のう設置 3.0 4時間19 木 大型土のう設置 4.0 6時間20 金 大型土のう設置 4.0 6時間21 土22 日23 月24 火25 水26 木27 金28 土29 日30 月31 火計曜日◇◇林道、123林班地内緊急対応(位置図別添)◇◇林道、123林班地内緊急対応(位置図別添)◇◇林道、123林班地内緊急対応世話役等監督職員等確認日 作業種 出役人工 作業時間 記 事 ( 作業内容 ) 確認方法〇〇林道、スギ倒木処理４本△△林道、広葉樹倒木処理２本、スギ倒木３本様式３月日作業者・世話役氏名勤務時間機械名(機種)アワーメーター等作業開始時アワーメーター等作業終了時実働時間時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分月日作業者・世話役氏名勤務時間機械名(機種)アワーメーター等作業開始時アワーメーター等作業終了時実働時間時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分 月 日( ) 天気 時 分～時 分記事、作業場所(林道名、区間等)※現場状況は一仕事毎に撮影し、アワーメーター等の時間管理については、毎日の作業開始前作業後に写真撮影すること。 修理、点検、整備作業内容その他作業時間・作業記事及び安全上気付いたこと等休憩時間等作業時間作業内容修理、点検、整備 時 分～時 分※現場状況は一仕事毎に撮影し、アワーメーター等の時間管理については、毎日の作業開始前作業後に写真撮影すること。 業 務 日 誌 月 日( ) 天気その他・作業記事及び安全上気付いたこと等業 務 日 誌作 業 時 間 合 計休憩時間等記事、作業場所(林道名、区間等)作 業 時 間 合 計様式３月日作業者・世話役氏名△△ 〇〇勤務時間機械名(機種)アワーメーター等作業開始時アワーメーター等作業終了時実働時間重機回送 時間 分不陸整正 2時間 50分自走による移動 時間 20分崩土除去、不陸整正 3時間 40分時間 10分7時間 0分1時間 10分時間 40分月日作業者・世話役氏名勤務時間機械名(機種)アワーメーター等作業開始時アワーメーター等作業終了時実働時間崩落土砂除去 2時間 45分時間分時間分時間分時間 10分2時間 55分1時間 15分時間分※現場状況は一仕事毎に撮影し、アワーメーター等の時間管理については、毎日の作業開始前作業後に写真撮影すること。 〇〇 〇〇・作業記事及び安全上気付いたこと等・崩落土砂の除去を行った。別添写真のとおり。積込みは同日稼働のバックホウ△ｔによる。残土場整形は後日に実施予定。監督員１１時来現、作業打ち合わせ。 修理、点検、整備 日常点検作 業 時 間 合 計休憩時間等 作業打ち合わせ、昼休憩その他123,456.0 123,478.0記事、作業場所(林道名、区間等)作業時間作業内容○○林道 1500ｍ地点～1850m(残土置場)(５往復)・７００ｍ地点、落石の危険あり・１５時頃、900ｍ地点くらいでバイクが来た。 業 務 日 誌○ 月 ○ 日( 月 ) 天気 晴れ 8 時 00 分～ 17 時 00 分 ダンプトラック◇ｔ※現場状況は一仕事毎に撮影し、アワーメーター等の時間管理については、毎日の作業開始前作業後に写真撮影すること。 ・作業記事及び安全上気付いたこと等記事、作業場所(林道名、区間等)作業時間作業内容Ａ地点～○○林道起点ゲート(15km)○○林道 ０～１０００ｍ○○林道 １０００ｍ～１５００ｍ○○林道 １５００m～１8００ｍ(別途ダンプ運搬)修理、点検、整備 日常点検作 業 時 間 合 計休憩時間等 作業打ち合わせ、昼休憩その他 重機回送【作成例】業 務 日 誌○ 月 ○ 日( 月 ) 天気 晴れ 8 時 00 分～ 17 時 00 分 バックホウ△ｔ3,857.8 3,862.9 (指示、承諾内容)受注者(世話役等)殿監督職員氏 名受注者(世話役等)確認事項令和年月日 指示内容について確認し承諾しました。 (世話役等氏名)令和年月日通 知 書指 示承 諾契 約 名上記のとおり 指示します。 協 議 願 書 回 答 書 (協議内容)監督職員殿受注者(世話役等)氏 名発注者(監督員)確認事項令和年月日 協議内容について確認し上記のとおり回答します。 (監督職員氏名)令和年月日上記のとおり協議します。 【回答事項】契 約 名車両系建設機械チャーター等単価契約仕 様 書１ 本事業は、監督職員の指示に従い施工すること２ 本事業での「指示」とは、監督職員等が書面で交付する指示書をいう。また、「協議」とは、受注者が事業実施上、必要となる作業の詳細な実施方法等について監督職員あてに書面で通知する協議書をいう。３ 事業に必要な物件は、監督職員の指示がない限り移動又は撤去することができない｡４ 事業を施工するうえで障害となるものは、監督職員の指示に従い取壊し除去または移転すること｡５ 事業の施工に直接必要な運搬施設、材料置き場、宿舎、倉庫等の敷地に供するため国有林野を使用する場合、または林道敷その他の施設を使用する場合は、監督職員の指示に従い所定の手続をすること｡６ 事業に使用する機械器具で監督職員が不適当と認めたものは、使用することができない｡７ 軽微な事項で事業実行上当然必要とするものについては、受注者の負担で処理する｡８ 事業終了後は、現場の跡地整理を行うこと｡９ 伐採処理は規定の林道敷内にある樹木を根元から切り取り、笹、樹木、倒木その他有害な物件を取り除き、林道敷外に除去し安定処理させなければならない｡10 林道敷内にあっても交通又は路面保護上障害となる立木の枝条及び、倒れるおそれのある立木は、監督職員の指示によって除去または伐倒処理しなければならない｡11 浅く少量の切盛が連続する箇所(横断面ほぼ水平)の施工方法は、切り取り及び盛土工に準じて、はじめに地覆物を削起し除去した後に、高低を切盛りして所定の路面高に仕上げるものとする｡12 切取法面は監督職員の指示により、よく切り取り仕上げをし、玉石岩石等の浮石その他有害な物件を残さないようにする｡13 切り取りによって生じた土石は、なるべく盛土等にあてるようにし、余分な土石は監督職員の指示に従い障害のない場所に処理すること｡14 受注者は、機械の稼働については細心の注意を払い、安全及び効率的な作業に努めなければならない。また、作業機械の運転者が十分に目視できない後退、転回時には誘導員を配置し、適正な誘導により、運転者の安全な操作を確保しなければならない。なお、稼働中に事故が発生した場合は速やかに監督職員に通知するものとする。15 本業務にあたって､関係法規は､これを遵守すること｡16 業務上、作業者に危険が生じるおそれのあるときは、監督職員に事前に連絡すること。業務実行中に作業者に危険が及ぶ恐れがある場合は臨機の措置を講じるとともに、措置を講じた後、速やかに監督職員に報告すること。17 大型土のう、その他重量物の吊荷移動をともなう作業をおこなう場合は、クレーン仕様の機種により実施すること。18 作業管理(写真管理)については、監督職員の指示によること。 工 事 名 ：令 和 ８ 年 度工 事 箇 所森 林 管 理 局 ：森 林 管 理 署 ：事 務 所 名 等 ：本署国 有 林 林 道 事 業 設 計 書富士山地区車両系建設機械チャーター等単価契約静岡県富士宮市人穴 富士山国有林266林班(富士山(上井出)林道)外関東森林管理局静岡森林管理署費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 1本工事費内訳書富士山地区車両系建設機械チャーター等単価契約時間小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.13 m3(平積0.10m3)1号明細書4頁 100時間小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.13 m3(平積0.10m3),積込作業の場合2号明細書5頁 50時間ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.20m3)3号明細書6頁 100時間ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.20m3),積込作業の場合15号明細書17頁 50時間ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)4号明細書7頁 50時間大型ﾌﾞﾚｰｶ油圧式600~800kg級5号明細書8頁 10時間ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]普通型･ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.2m36号明細書9頁 10時間ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量2t積級16号明細書18頁 50時間ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量3t積級17号明細書19頁 50時間ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級7号明細書10頁 50本支障木伐採直径10cm未満9号明細書11頁 5本支障木伐採直径10cm以上16cm未満10号明細書12頁 5本支障木伐採直径16cm以上22cm未満11号明細書13頁 5本支障木伐採直径22cm以上28cm未満12号明細書14頁 5費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 2本工事費内訳書富士山地区車両系建設機械チャーター等単価契約本支障木伐採直径28cm以上13号明細書15頁 5袋大型土のう製作据付耐候性,Φ110×110cm,3年対応14号明細書16頁 50回重機回送費バックホウ山積0.13m3 片道10km以下 2回重機回送費バックホウ山積0.13m3 片道20km以下 2回重機回送費バックホウ山積0.13m3 片道30km以下 2回重機回送費バックホウ山積0.28m3 片道10km以下 2回重機回送費バックホウ山積0.28m3 片道20km以下 2回重機回送費バックホウ山積0.28m3 片道30km以下 2回重機回送費バックホウ山積0.45m3 片道10km以下 2回重機回送費バックホウ山積0.45m3 片道20km以下 2回重機回送費バックホウ山積0.45m3 片道30km以下 2回重機回送費トラクターショベル1.2m3 片道10km以下 2回重機回送費トラクターショベル1.2m3 片道20km以下 2回重機回送費トラクターショベル1.2m3 片道30km以下 2費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 3本工事費内訳書富士山地区車両系建設機械チャーター等単価契約式工事価格1式消費税相当額1式請負金額1( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 4明細書小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.13 m3(平積0.10m3) 1号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 3 600人運転手(特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.13 m3(平積0.10m3) [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：22.67%】工事原価500万円を超え30億円以下 22 670計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 5明細書小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.13 m3(平積0.10m3),積込作業の場合 2号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 3 600人運転手(特殊)[1][2] 0 170時間小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.13 m3(平積0.10m3) [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：22.67%】工事原価500万円を超え30億円以下 22 670計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 6明細書ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.20m3) 3号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 5 900人運転手(特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2 m3) [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：22.67%】工事原価500万円を超え30億円以下 22 670計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 7明細書ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3) 4号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 8 640人運転手(特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3) [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：22.67%】工事原価500万円を超え30億円以下 22 670計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 8明細書大型ﾌﾞﾚｰｶ油圧式600~800kg級 5号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 8 640人運転手(特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3) [1][2] 1時間大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)油圧式600~800kg級 [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：22.67%】工事原価500万円を超え30億円以下 22 670計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 9明細書ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]普通型･ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.2m3 6号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 8 930人運転手(特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]普通型･ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.2m3 [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：22.67%】工事原価500万円を超え30億円以下 22 670計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 10明細書ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級 7号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 5 400人運転手 (特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級 [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：22.67%】工事原価500万円を超え30億円以下 22 670計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 11明細書支障木伐採直径10cm未満 9号明細書 1 本当り本伐倒直径10cm未満1号代価表20頁 1本枝払直径10cm未満2号代価表21頁 1本玉切直径10cm未満3号代価表22頁 1計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 12明細書支障木伐採直径10cm以上16cm未満 10号明細書 1 本当り本伐倒直径10cm以上16cm未満4号代価表23頁 1本枝払直径10cm以上16cm未満5号代価表24頁 1本玉切直径10cm以上16cm未満6号代価表25頁 1計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 13明細書支障木伐採直径16cm以上22cm未満 11号明細書 1 本当り本伐倒直径16cm以上22cm未満7号代価表26頁 1本枝払直径16cm以上22cm未満8号代価表27頁 1本玉切直径16cm以上22cm未満9号代価表28頁 1計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 14明細書支障木伐採直径22cm以上28cm未満 12号明細書 1 本当り本伐倒直径22cm以上28cm未満10号代価表29頁 1本枝払直径22cm以上28cm未満11号代価表30頁 1本玉切直径22cm以上28cm未満12号代価表31頁 1計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 15明細書支障木伐採直径28cm以上 13号明細書 1 本当り本伐倒直径28cm以上13号代価表32頁 1本枝払直径28cm以上14号代価表33頁 1本玉切直径28cm以上15号代価表34頁 1計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 16明細書大型土のう製作据付耐候性,Φ110×110cm,3年対応 14号明細書 10 袋当り人土木一般世話役[1] 0 280人特殊作業員[1] 0 280人普通作業員[1] 0 280％諸雑費[1] 諸雑費 4袋耐候性大型土のう ２ｔ用径１１０×Ｈ１１０ｃｍ 長期 10計 1 袋 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 17明細書ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.20m3),積込作業の場合 15号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 5 900人運転手(特殊)[1][2] 0 170時間ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2 m3) [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：22.67%】工事原価500万円を超え30億円以下 22 670計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 18明細書ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量2t積級 16号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 3 500人運転手(特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量2t積級 [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：22.67%】工事原価500万円を超え30億円以下 22 670計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 19明細書ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量3t積級 17号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 4 500人運転手(特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量3t積級 [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：22.67%】工事原価500万円を超え30億円以下 22 670計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 20代価表伐倒直径10cm未満 1号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 230人普通作業員[1] 0 230％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等6計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 21代価表枝払直径10cm未満 2号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 210人普通作業員[1] 0 210％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等8計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 22代価表玉切直径10cm未満 3号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 180人普通作業員[1] 0 180％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰの損料及び燃料費等の費用9計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 23代価表伐倒直径10cm以上16cm未満 4号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 320人普通作業員[1] 0 320％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等6計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 24代価表枝払直径10cm以上16cm未満 5号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 240人普通作業員[1] 0 240％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等8計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 25代価表玉切直径10cm以上16cm未満 6号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 200人普通作業員[1] 0 200％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰの損料及び燃料費等の費用9計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 26代価表伐倒直径16cm以上22cm未満 7号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 420人普通作業員[1] 0 420％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等6計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 27代価表枝払直径16cm以上22cm未満 8号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 280人普通作業員[1] 0 280％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等8計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 28代価表玉切直径16cm以上22cm未満 9号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 230人普通作業員[1] 0 230％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰの損料及び燃料費等の費用9計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 29代価表伐倒直径22cm以上28cm未満 10号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 520人普通作業員[1] 0 520％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等6計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 30代価表枝払直径22cm以上28cm未満 11号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 310人普通作業員[1] 0 310％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等8計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 31代価表玉切直径22cm以上28cm未満 12号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 260人普通作業員[1] 0 260％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰの損料及び燃料費等の費用9計 1 本 当り ( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 32代価表伐倒直径28cm以上 13号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 630人普通作業員[1] 0 630％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等6計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 33代価表枝払直径28cm以上 14号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 350人普通作業員[1] 0 350％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等8計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 34代価表玉切直径28cm以上 15号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 290人普通作業員[1] 0 290％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰの損料及び燃料費等の費用9計 1 本 当り 入 札 説 明 資 料物件番号 ： 第 ３ 号物 件 名 ： 千頭地区車両系建設機械チャーター等単価契約入札公告日 ： 令和８年３月３１日入札受付期限： 令和８年４月２４日(１１：１０)開 札 ： 令和８年４月２４日(１１：１１)会 場 ： 静岡森林管理署 １階入札室令和８年４月２４日(１１：００集合)１． 競争契約入札心得(局ホームページ掲載)別紙入札書「様式 5号(入札心得第 4条)」とする。２． 仕様書３． 契約書(案)、契約条件(様式１、２、３)※入札公告によるところにより、実績証明書類等を令和８年４月２１日(火曜日)１６：００までに提出願います。※入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。【実績証明書等】 １．競争契約参加資格(全省庁統一資格・「役務の提供等」)又は(関東森林管理局・「土木一式工事」)の有資格者名簿兼資格確認通知書の写し２．本入札説明資料に示す、当該役務等を提供可能と認められる証明書類(車検証、賃貸借保有の契約書等)様式５(入札心得第4条)入 札 書入札物件 第 ３ 号物件の名称 千頭地区車両系建設機械チャーター等単価契約入札 金 額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額の内訳は別紙のとおりただし、上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税相当額を加算した金額になること及び入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 殿住 所会社名代表者氏名代理人別紙入札金額の内訳名称 規格 予定数量 単価(円) 予定総額(円) 摘要山積(0.13m3) 55時間運転手・誘導員付山積(0.13m3)積込作業の場合50時間 運転手付山積(0.28m3) 50時間運転手・誘導員付山積(0.28m3)積込作業の場合50時間 運転手付山積(0.45m3) 50時間運転手・誘導員付大型ブレーカー 600～800kg級 10時間運転手・誘導員付トラクターショベル ホイール1.20m3 10時間運転手・誘導員付ダンプトラック 2t積 50時間運転手・誘導員付ダンプトラック 3t積 50時間運転手・誘導員付ダンプトラック 4t積 50時間運転手・誘導員付胸高直径10cm未満 5本伐倒・枝払・玉切胸高直径10-16cm 5本伐倒・枝払・玉切胸高直径16-22cm 5本伐倒・枝払・玉切胸高直径22-28cm 5本伐倒・枝払・玉切胸高直径28cm以上 5本伐倒・枝払・玉切大型土のう製作据付耐候性3年対応φ110×110cm50袋機械経費別途計上バックホウ0.45m3片道10km以下片道2回バックホウ0.45m3片道20km以下片道2回バックホウ危険木処理重機回送費バックホウ0.28m3片道10km以下片道2回バックホウ0.28m3片道20km以下片道2回バックホウ0.13m3片道10km以下片道2回バックホウ0.13m3片道20km以下片道2回トラクターショベル片道10km以下片道2回トラクターショベル片道20km以下片道2回計＝入札金額重機回送費１．契約予定総額名称 規格 予定数量 単価 予定総金額 摘要山積 0.13m3 55時間 円 円運転手・誘導員付山積 0.13m3積込作業の場合50時間 円 円運転手付山積 0.28m3 50時間 円 円運転手・誘導員付山積 0.28m3積込作業の場合50時間 円 円運転手付山積 0.45m3 50時間 円 円運転手・誘導員付大型ブレーカー 600～800kg級 10時間 円 円運転手・誘導員付トラクターショベル ホイール1.20m3 10時間 円 円運転手・誘導員付ダンプトラック 2t積 50時間 円 円運転手・誘導員付ダンプトラック 3t積 50時間 円 円運転手・誘導員付ダンプトラック 4t積 50時間 円 円運転手・誘導員付胸高直径10cm未満 5本 円 円伐倒・枝払・玉切胸高直径10-16cm 5本 円 円伐倒・枝払・玉切胸高直径16-22cm 5本 円 円伐倒・枝払・玉切胸高直径22-28cm 5本 円 円伐倒・枝払・玉切胸高直径28cm以上 5本 円 円伐倒・枝払・玉切大型土のう製作据付 φ110(丸型)×108cm 50袋 円 円機械経費別途計上バックホウ0.45m3片道10km以下片道2回 円 円バックホウ0.45m3片道20km以下片道2回 円 円重機回送費千頭地区車両系建設機械チャーター等単価契約書(案)￥○，○○○，○○○円内 訳危険木処理バックホウバックホウ0.28m3片道10km以下片道2回 円 円バックホウ0.28m3片道20km以下片道2回 円 円バックホウ0.13m3片道10km以下片道2回 円 円バックホウ0.13m3片道20km以下片道2回 円 円トラクターショベル片道10km以下片道2回 円 円トラクターショベル片道20km以下片道2回 円 円計 円消費税額及び地方消費税円合計 円２．契約期間自 (契約締結日の翌日)至 令和９年３月12日３．作業場所 静岡県榛原郡川根本町梅地 梅地国有林946林班(大井川(大井川)林道)外４．機械納入・返還場所 別紙「納入・返還場所及び予定数量」のとおり５．契約保証金 免除する 頭書の車両系建設機械を賃貸借することについて、発注者と受注者は、下記条件により契約 を締結し、この証書２通を作成し、双方記名押印のうえ各１通を保有するものとする。 令和 年 月 日発注者 住所 静岡県静岡市葵区駿府町１－１２０分任支出負担行為担当官氏名 静岡森林管理署長 髙柳 威晴受注者 住所 氏名 重機回送費別紙納入・返還場所及び予定数量(車両系建設機械チャーター等単価契約内訳書)山積0.13m3 55h運転手・誘導員付バックホウ0.45m310km以下 2回山積0.13m3積替作業50h 運転手付バックホウ0.45m320km以下 2回山積0.28m3 50h運転手・誘導員付バックホウ0.28m310km以下 2回山積0.28m3積替作業50h運転手・誘導員付バックホウ0.28m320km以下 2回山積0.45m3 50h運転手・誘導員付バックホウ0.13m310km以下 2回大型ブレーカー600～800kg級10h運転手・誘導員付バックホウ0.13m320km以下 2回トラクターショベル1.20m3 10h運転手・誘導員付トラクターショベル10km以下 2回ダンプトラック 2ｔ積 50h運転手・誘導員付トラクターショベル20km以下 2回ダンプトラック 3ｔ積 50h運転手・誘導員付ダンプトラック ４ｔ積 50h運転手・誘導員付胸高直径10cm未満5本伐倒・枝払・玉切胸高直径10-16cm5本伐倒・枝払・玉切胸高直径16-22cm5本伐倒・枝払・玉切胸高直径22-28cm5本伐倒・枝払・玉切胸高直径28cm以上5本伐倒・枝払・玉切大型土のう製作据付耐候性3年φ110*11050袋機械経費別途計上物件番号地区名納入・返還場所(下記路線中 甲の指定する場所)森林事務所作業種等自 契約締結日翌日から至 令和9年3月12日まで支障木伐採大型ブレーカー回送費はバックホウ0.45m3回送費を適用する。 契約期間機 種 規 格 予定数量 備 考 規格運搬距離(片道距離)回数(片道)重機回送費3 千頭地区川根本町・浜松市に所在している千頭森林事務所・南千頭森林事務所が管理する林道・作業道・山土場等千頭森林事務所南千頭森林事務所バックホウ契 約 条 件(総則)第１条 受注者は、頭書の建設機械を実働し得る状態に整備し、頭書の賃貸借契約期間内において、発注者による納入指示の都度、発注者の指定する期限内に頭書の納入場所において検査を受け発注者に引渡すものとする。２ 発注者は、建設機械を実働させる必要がなくなったときは、その都度発注者の指定する返還場所において、受注者に引渡すものとする。(賃貸借予定時間)第２条 賃貸借時間は、発注者が受注者から建設機械の引渡しを受けた日から受注者がその機械を発注者から返還を受けた日までの間において、頭書のとおり予定するが、発注者の都合により増減が生じても受注者は異議を述べないものとする。(発注者の費用負担)第３条 発注者は、賃貸借中の建設機械について、賃貸料のほか、発注者が必要と認めた機械の保管、管理に要する費用を負担するものとする。(受注者の費用負担)第４条 受注者は、賃貸中の建設機械に係る次の各号に要する費用を負担するものとする。(１)運転員及び整備員等に対する労災保険等に関する手続き並びに使用者としての負担すべき一切の費用。(２)建設機械に対する保険に関しての手続き及び費用。(３)燃料、油脂、その他消耗品類の費用。(損害の負担)第５条 受注者は、建設機械の整備操作等機械の運行及び安全管理等に関するすべての責に任ずるものとし、発注者は、自由操作あるいは正常な機械の状態を保持できないような運行は行わないものとする。２ 発注者は、建設機械の保管及び管理について、善良な管理者の注意をもって行うものとし、受注者の派遣員は、これに協力するものとする。３ 発注者の責に帰すべき理由により損害を与えた場合は、その賠償の責に任ずるものとする。この場合、賠償額の算定については、別途発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(業務予定)第６条 受注者は、業務予定の前月までに次月の業務予定表(様式１)を発注者に提出する。(監督職員)第７条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。２ 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。(１)この契約の履行についての受注者又は運転員及び整備員等に対する指示、承諾又は協議３ 発注者は、２名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。４ 第２項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。(作業時間の確認)第８条 賃貸借料は建設機械の実働時間を基とし、日常作業(自走移動も含む)開始後終了までの間において、エンジン運転中(日常整備点検のための運転中も含む)の時間をもって実働時間とするものとする。２ 賃貸借料金は、第１項の実働時間により計算するものとするが、次の各号に該当する場合は、２時間実働したものとみなし計算するものとする。(１)発注者の都合による休車の日。(２)天候及び現場の状況等により作業に着手したが、1 日の実働時間が２時間に満たないとき。３ 業務集計・確認表(様式２)及び業務日誌(様式３)を提出し、監督職員等の確認を受けるものとする。４ 作業地までの自走をともなう通勤時間は作業時間に含まないものとする。(賃貸借金額の確定)第９条 この契約による確定金額は、契約単価に実働時間を乗じて得た額に輸送費のある場合にはこれを加算した金額とする。この合計額に消費税相当額の１０％を乗じて得た額を加えた金額とする。２ 受注者は当該月分の賃貸料を毎月末日で締め切り、第８条第３項により確認を受けた業務集計・確認表及び業務日誌を提出し、確定する。(代金の支払)第10条 前条により確定した金額(以下「代金」という)について当該月の賃貸借期間満了後受注者は速やかに適法な支払い請求書を発注者に提出し、発注者は請求書を受理した日から30日以内に代金の支払をするものとする。２ 発注者の責に帰すべき事由により、上記期限までに代金を支払わない場合は、支払期限の翌日から起算して代金支払の日までの日数に応じ、当該未払金額に対し支払遅延防止法第８条第１項の規定により決定された率の遅延利息を受注者に支払うものとする。３ 受注者の責により請求書の提出が遅延した場合に、当該月の支払いがなされなくても、受注者は異議を述べないものとする。(賃貸借の変更、中止)第11条 発注者は、必要がある場合には単価金額等について変更し若しくは賃貸借を一時中止し、又はこれを打ち切ることができるものとする。２ 前項の場合において、単価金額、契約期間等について増変更がある場合には、発注者と受注者とが協議のうえ「変更契約書」を作成し、取り交わすものとする。(発注者の解除権及び違約金)第12条 発注者は次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができるものとする。(１)受注者が契約上の義務を履行しないとき、又は受注者が契約履行する見込みがないと発注者が認めたとき。(２)受注者が、不可抗力以外の事由により契約の解除を申し出たとき。(３)受注者が不正行為をしたと発注者が認めたとき。本条による契約解除について、既に建設機械が実働し発注者が確認した分の賃貸料の支払については、第９条の規定を準用するものとする。２ 前項の規定により契約を解除した場合、受注者は違約金として解除部分に対する予定金額の100分の10に相当する金額を発注者に支払うものとする。３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第１項２号に該当する場合とみなす。(１)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人。(２)受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人。(３)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等。 ４ 発注者は、本条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより受注者に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することを要しないものとする。(受注者の解除権及び損害額)第13条 受注者は、次の各号の一に該当する事実があるときは、契約を解除することができるものとする。(１)発注者がこの契約に違反したとき。(２)第 11 条第１項に規定する一時中止期間が、契約期間の３分の２以上に達したとき。２ 前項の規定により契約を解除した場合、受注者は発注者に対し損害を請求できるものとする。この場合の損害額は、発注者と受注者とが、協議のうえ定めるものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第14条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号の一に該当するときは、何らの勧告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(１) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。)第７条又は第８条の２(同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第７条の４第７項若しくは第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(２) 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) が刑法(明治40年法律第45号)第96条の６若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第１項若しくは第 95 条第１項第１号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。２ 受注者は、この契約に関して、受注者又は受注者の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第15条 受注者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。(１) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８条の２(同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(２) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(３) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第７条の４第７項又は第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(４) 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) に係る刑法第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。２ 受注者は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の５に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。(１) 前項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の３第１項の規定の適用があるとき。(２) 前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(３) 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。３ 受注者は、契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。４ 第１項及び第２項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(支払金額との相殺)第16条 この契約に基づき、受注者より発注者に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。この場合、発注者の収納すべき金額が受注者への債務額を超過するときは、受注者は当該金額を発注者の指示するところに従い指定期限までに納付するものとする。(紛争の解決)第17条 この契約について紛争を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定める第三者の調停により解決するものとする。(契約外の事項)第18条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(特約条項)別紙のとおり別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第１条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第２条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第３条 受注者は、第１条の各号及び第２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。２ 受注者は、前２条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第４条 受注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。２ 発注者は、受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第５条 発注者は、第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。２ 受注者は、発注者が第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第６条 受注者は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。様式１7 計月日 (H)合計13 14 15備考業 務 予 定 表(月)16時間8 9 10 17 18 19 11森林事務所名機械名(機種)運転者氏名(誘導者等)12様式１7 計月日 (H)備考 降雪の際は、市内へ除雪を行うため、一時市内へ向かうこともあります。変更の場合は、別途連絡致します。 ※作業地までの通勤に要した時間及び作業指示内容以外の時間は、実働時間に含まない。 運転者等監督職員等確認日 実働時間 記 事 確認方法 曜日※実働時間とは、日常作業(自走移動も含む)開始終了までの間において、エンジン運転中(日常整備点検のための運転中も含む)の時間である。(合計では、30分以上は１時間とし、30分未満は切り捨てる。)様式２－１【作成例】 業務集計・確認表( ○月)森林事務所名：機械名： バックホウ◎ｔ1 日2 月 5時間09分 現地・写真3 火 5時間08分 写真のみ4 水 5時間35分 写真のみ5 木 5時間42分 写真のみ6 金 5時間56分 写真のみ7 土8 日9 月 5時間23分 写真のみ10 火 5時間51分 写真のみ11 水 5時間11分 写真のみ12 木 5時間03分 写真のみ13 金 5時間15分14 土15 日16 月 3時間10分 写真のみ17 火18 水 3時間46分 写真のみ19 木 5時間30分 写真のみ20 金 5時間47分 写真のみ21 土22 日23 月 5時間45分 現地・写真24 火 5時間32分 写真のみ25 水 5時間08分 現地・写真26 木27 金28 土29 日30 月31 火計 88時間51分合計 89時間※時間の管理方法は、作業日ごとにアワーメーターの写真を撮影管理すること。 ※作業地までの通勤に要した時間及び作業指示内容以外の時間は、実働時間に含まない。 △△林道●●支線、不陸整正△△林道、不陸整正◇◇林道不陸整正。◇◇林道から機械回送(搬出)◇◇林道、不陸整正、暗渠詰まりの清掃、ＤＴ２ｔと連携※実働時間とは、日常作業(自走移動も含む)開始終了までの間において、エンジン運転中(日常整備点検のための運転中も含む)の時間である。(合計では、30分以上は１時間とし、30分未満は切り捨てる。)記 事〇〇林道に機械回送(搬入) 〇〇林道、不陸整正〇〇林道、不陸整正〇〇林道、不陸整正◇◇林道、不陸整正◇◇林道、崩土除去、不陸整正△△林道、不陸整正。夕方、除雪作業のため、市内へ移動(自社都合)◇◇林道、不陸整正実働時間 日運転者等曜日 確認方法監督職員等確認△△林道●●支線、不陸整正。午後より販売関係の業務のため、○○土場にて作業。 △△林道、不陸整正△△林道、不陸整正〇〇林道から△△林道へ自走移動、△△林道、不陸整正△△林道●●支線、崩土除去◇◇林道に機械回送(搬入) ◇◇林道、不陸整正○○市の除雪作業のため、一旦市内へ。 様式２－２ 付帯作業等(大型土のう設置・倒木処理) 業務集計・確認表( 月)森林事務所名：1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031計世話役等監督職員等確認確認方法 曜日 日 作業種 出役人工 作業時間 記 事 ( 作業内容 )様式２－２ 付帯作業等(大型土のう設置・倒木処理)【作成例】 業務集計・確認表( 〇 月)森林事務所名：印1 日2 月 危険木処理 2.0 2時間3 火 危険木処理 2.0 2時間4 水5 木6 金7 土8 日9 月10 火11 水12 木13 金14 土15 日16 月17 火18 水 大型土のう設置 3.0 4時間19 木 大型土のう設置 4.0 6時間20 金 大型土のう設置 4.0 6時間21 土22 日23 月24 火25 水26 木27 金28 土29 日30 月31 火計曜日◇◇林道、123林班地内緊急対応(位置図別添)◇◇林道、123林班地内緊急対応(位置図別添)◇◇林道、123林班地内緊急対応世話役等監督職員等確認日 作業種 出役人工 作業時間 記 事 ( 作業内容 ) 確認方法〇〇林道、スギ倒木処理４本△△林道、広葉樹倒木処理２本、スギ倒木３本様式３月日作業者・世話役氏名勤務時間機械名(機種)アワーメーター等作業開始時アワーメーター等作業終了時実働時間時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分月日作業者・世話役氏名勤務時間機械名(機種)アワーメーター等作業開始時アワーメーター等作業終了時実働時間時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分 月 日( ) 天気 時 分～時 分記事、作業場所(林道名、区間等)※現場状況は一仕事毎に撮影し、アワーメーター等の時間管理については、毎日の作業開始前作業後に写真撮影すること。 修理、点検、整備作業内容その他作業時間・作業記事及び安全上気付いたこと等休憩時間等作業時間作業内容修理、点検、整備 時 分～時 分※現場状況は一仕事毎に撮影し、アワーメーター等の時間管理については、毎日の作業開始前作業後に写真撮影すること。 業 務 日 誌 月 日( ) 天気その他・作業記事及び安全上気付いたこと等業 務 日 誌作 業 時 間 合 計休憩時間等記事、作業場所(林道名、区間等)作 業 時 間 合 計様式３月日作業者・世話役氏名△△ 〇〇勤務時間機械名(機種)アワーメーター等作業開始時アワーメーター等作業終了時実働時間重機回送 時間 分不陸整正 2時間 50分自走による移動 時間 20分崩土除去、不陸整正 3時間 40分時間 10分7時間 0分1時間 10分時間 40分月日作業者・世話役氏名勤務時間機械名(機種)アワーメーター等作業開始時アワーメーター等作業終了時実働時間崩落土砂除去 2時間 45分時間分時間分時間分時間 10分2時間 55分1時間 15分時間分※現場状況は一仕事毎に撮影し、アワーメーター等の時間管理については、毎日の作業開始前作業後に写真撮影すること。 〇〇 〇〇・作業記事及び安全上気付いたこと等・崩落土砂の除去を行った。別添写真のとおり。積込みは同日稼働のバックホウ△ｔによる。残土場整形は後日に実施予定。監督員１１時来現、作業打ち合わせ。 修理、点検、整備 日常点検作 業 時 間 合 計休憩時間等 作業打ち合わせ、昼休憩その他123,456.0 123,478.0記事、作業場所(林道名、区間等)作業時間作業内容○○林道 1500ｍ地点～1850m(残土置場)(５往復)・７００ｍ地点、落石の危険あり・１５時頃、900ｍ地点くらいでバイクが来た。 業 務 日 誌○ 月 ○ 日( 月 ) 天気 晴れ 8 時 00 分～ 17 時 00 分 ダンプトラック◇ｔ※現場状況は一仕事毎に撮影し、アワーメーター等の時間管理については、毎日の作業開始前作業後に写真撮影すること。 ・作業記事及び安全上気付いたこと等記事、作業場所(林道名、区間等)作業時間作業内容Ａ地点～○○林道起点ゲート(15km)○○林道 ０～１０００ｍ○○林道 １０００ｍ～１５００ｍ○○林道 １５００m～１8００ｍ(別途ダンプ運搬)修理、点検、整備 日常点検作 業 時 間 合 計休憩時間等 作業打ち合わせ、昼休憩その他 重機回送【作成例】業 務 日 誌○ 月 ○ 日( 月 ) 天気 晴れ 8 時 00 分～ 17 時 00 分 バックホウ△ｔ3,857.8 3,862.9 (指示、承諾内容)受注者(世話役等)殿監督職員氏 名受注者(世話役等)確認事項令和年月日 指示内容について確認し承諾しました。 (世話役等氏名)令和年月日通 知 書指 示承 諾契 約 名上記のとおり 指示します。 協 議 願 書 回 答 書 (協議内容)監督職員殿受注者(世話役等)氏 名発注者(監督員)確認事項令和年月日 協議内容について確認し上記のとおり回答します。 (監督職員氏名)令和年月日上記のとおり協議します。 【回答事項】契 約 名車両系建設機械チャーター等単価契約仕 様 書１ 本事業は、監督職員の指示に従い施工すること２ 本事業での「指示」とは、監督職員等が書面で交付する指示書をいう。また、「協議」とは、受注者が事業実施上、必要となる作業の詳細な実施方法等について監督職員あてに書面で通知する協議書をいう。３ 事業に必要な物件は、監督職員の指示がない限り移動又は撤去することができない｡４ 事業を施工するうえで障害となるものは、監督職員の指示に従い取壊し除去または移転すること｡５ 事業の施工に直接必要な運搬施設、材料置き場、宿舎、倉庫等の敷地に供するため国有林野を使用する場合、または林道敷その他の施設を使用する場合は、監督職員の指示に従い所定の手続をすること｡６ 事業に使用する機械器具で監督職員が不適当と認めたものは、使用することができない｡７ 軽微な事項で事業実行上当然必要とするものについては、受注者の負担で処理する｡８ 事業終了後は、現場の跡地整理を行うこと｡９ 伐採処理は規定の林道敷内にある樹木を根元から切り取り、笹、樹木、倒木その他有害な物件を取り除き、林道敷外に除去し安定処理させなければならない｡10 林道敷内にあっても交通又は路面保護上障害となる立木の枝条及び、倒れるおそれのある立木は、監督職員の指示によって除去または伐倒処理しなければならない｡11 浅く少量の切盛が連続する箇所(横断面ほぼ水平)の施工方法は、切り取り及び盛土工に準じて、はじめに地覆物を削起し除去した後に、高低を切盛りして所定の路面高に仕上げるものとする｡12 切取法面は監督職員の指示により、よく切り取り仕上げをし、玉石岩石等の浮石その他有害な物件を残さないようにする｡13 切り取りによって生じた土石は、なるべく盛土等にあてるようにし、余分な土石は監督職員の指示に従い障害のない場所に処理すること｡14 受注者は、機械の稼働については細心の注意を払い、安全及び効率的な作業に努めなければならない。また、作業機械の運転者が十分に目視できない後退、転回時には誘導員を配置し、適正な誘導により、運転者の安全な操作を確保しなければならない。なお、稼働中に事故が発生した場合は速やかに監督職員に通知するものとする。15 本業務にあたって､関係法規は､これを遵守すること｡16 業務上、作業者に危険が生じるおそれのあるときは、監督職員に事前に連絡すること。業務実行中に作業者に危険が及ぶ恐れがある場合は臨機の措置を講じるとともに、措置を講じた後、速やかに監督職員に報告すること。17 大型土のう、その他重量物の吊荷移動をともなう作業をおこなう場合は、クレーン仕様の機種により実施すること。18 作業管理(写真管理)については、監督職員の指示によること。 工 事 名 ：令 和 ８ 年 度工 事 箇 所森 林 管 理 局 ：森 林 管 理 署 ：事 務 所 名 等 ：本署国 有 林 林 道 事 業 設 計 書千頭地区車両系建設機械チャーター等単価契約静岡県榛原郡川根本町梅地 梅地国有林946林班(大井川(大井川)林道)外関東森林管理局静岡森林管理署費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 1本工事費内訳書千頭地区車両系建設機械チャーター等単価契約時間小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.13 m3(平積0.10m3)1号明細書3頁 55時間小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.13 m3(平積0.10m3),積込作業の場合2号明細書4頁 50時間ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.20m3)3号明細書5頁 50時間ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.20m3),積込作業の場合15号明細書16頁 50時間ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)4号明細書6頁 50時間大型ﾌﾞﾚｰｶ油圧式600~800kg級5号明細書7頁 10時間ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]普通型･ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.2m36号明細書8頁 10時間ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量2t積級16号明細書17頁 50時間ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量3t積級17号明細書18頁 50時間ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級7号明細書9頁 50本支障木伐採直径10cm未満9号明細書10頁 5本支障木伐採直径10cm以上16cm未満10号明細書11頁 5本支障木伐採直径16cm以上22cm未満11号明細書12頁 5本支障木伐採直径22cm以上28cm未満12号明細書13頁 5費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 2本工事費内訳書千頭地区車両系建設機械チャーター等単価契約本支障木伐採直径28cm以上13号明細書14頁 5袋大型土のう製作据付耐候性,Φ110×110cm,3年対応14号明細書15頁 50回重機回送費バックホウ山積0.13m3 片道10km以下 2回重機回送費バックホウ山積0.13m3 片道20km以下 2回重機回送費バックホウ山積0.28m3 片道10km以下 2回重機回送費バックホウ山積0.28m3 片道20km以下 2回重機回送費バックホウ山積0.45m3 片道10km以下 2回重機回送費バックホウ山積0.45m3 片道20km以下 2回重機回送費トラクターショベル1.2m3 片道10km以下 2回重機回送費トラクターショベル1.2m3 片道20km以下 2式工事価格1式消費税相当額1式請負金額1( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 3明細書小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.13 m3(平積0.10m3) 1号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 3 600人運転手(特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.13 m3(平積0.10m3) [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：23.15%】工事原価500万円を超え30億円以下 23 150計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 4明細書小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.13 m3(平積0.10m3),積込作業の場合 2号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 3 600人運転手(特殊)[1][2] 0 170時間小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.13 m3(平積0.10m3) [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：23.15%】工事原価500万円を超え30億円以下 23 150計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 5明細書ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.20m3) 3号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 5 900人運転手(特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2 m3) [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：23.15%】工事原価500万円を超え30億円以下 23 150計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 6明細書ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3) 4号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 8 640人運転手(特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3) [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：23.15%】工事原価500万円を超え30億円以下 23 150計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 7明細書大型ﾌﾞﾚｰｶ油圧式600~800kg級 5号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 8 640人運転手(特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3) [1][2] 1時間大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)油圧式600~800kg級 [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：23.15%】工事原価500万円を超え30億円以下 23 150計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 8明細書ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]普通型･ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.2m3 6号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 8 930人運転手(特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]普通型･ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.2m3 [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：23.15%】工事原価500万円を超え30億円以下 23 150計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 9明細書ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級 7号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 5 400人運転手(特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級 [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：23.15%】工事原価500万円を超え30億円以下 23 150計 1 時間 当り ( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 10明細書支障木伐採直径10cm未満 9号明細書 1 本当り本伐倒直径10cm未満1号代価表19頁 1本枝払直径10cm未満2号代価表20頁 1本玉切直径10cm未満3号代価表21頁 1計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 11明細書支障木伐採直径10cm以上16cm未満 10号明細書 1 本当り本伐倒直径10cm以上16cm未満4号代価表22頁 1本枝払直径10cm以上16cm未満5号代価表23頁 1本玉切直径10cm以上16cm未満6号代価表24頁 1計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 12明細書支障木伐採直径16cm以上22cm未満 11号明細書 1 本当り本伐倒直径16cm以上22cm未満7号代価表25頁 1本枝払直径16cm以上22cm未満8号代価表26頁 1本玉切直径16cm以上22cm未満9号代価表27頁 1計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 13明細書支障木伐採直径22cm以上28cm未満 12号明細書 1 本当り本伐倒直径22cm以上28cm未満10号代価表28頁 1本枝払直径22cm以上28cm未満11号代価表29頁 1本玉切直径22cm以上28cm未満12号代価表30頁 1計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 14明細書支障木伐採直径28cm以上 13号明細書 1 本当り本伐倒直径28cm以上13号代価表31頁 1本枝払直径28cm以上14号代価表32頁 1本玉切直径28cm以上15号代価表33頁 1計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 15明細書大型土のう製作据付耐候性,Φ110×110cm,3年対応 14号明細書 10 袋当り人土木一般世話役[1] 0 280人特殊作業員[1] 0 280人普通作業員[1] 0 280％諸雑費[1] 諸雑費 4袋耐候性大型土のう ２ｔ用径１１０×Ｈ１１０ｃｍ 長期 10計 1 袋 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 16明細書ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.20m3),積込作業の場合 15号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 5 900人運転手(特殊)[1][2] 0 170時間ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2 m3) [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：23.15%】工事原価500万円を超え30億円以下 23 150計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 17明細書ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量2t積級 16号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 3 500人運転手(特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量2t積級 [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：23.15%】工事原価500万円を超え30億円以下 23 150計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 18明細書ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量3t積級 17号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 4 500人運転手(特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量3t積級 [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：23.15%】工事原価500万円を超え30億円以下 23 150計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 19代価表伐倒直径10cm未満 1号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 230人普通作業員[1] 0 230％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等6計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 20代価表枝払直径10cm未満 2号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 210人普通作業員[1] 0 210％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等8計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 21代価表玉切直径10cm未満 3号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 180人普通作業員[1] 0 180％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰの損料及び燃料費等の費用9計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 22代価表伐倒直径10cm以上16cm未満 4号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 320人普通作業員[1] 0 320％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等6計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 23代価表枝払直径10cm以上16cm未満 5号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 240人普通作業員[1] 0 240％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等8計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 24代価表玉切直径10cm以上16cm未満 6号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 200人普通作業員[1] 0 200％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰの損料及び燃料費等の費用9計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 25代価表伐倒直径16cm以上22cm未満 7号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 420人普通作業員[1] 0 420％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等6計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 26代価表枝払直径16cm以上22cm未満 8号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 280人普通作業員[1] 0 280％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等8計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 27代価表玉切直径16cm以上22cm未満 9号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 230人普通作業員[1] 0 230％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰの損料及び燃料費等の費用9計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 28代価表伐倒直径22cm以上28cm未満 10号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 520人普通作業員[1] 0 520％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等6計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 29代価表枝払直径22cm以上28cm未満 11号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 310人普通作業員[1] 0 310％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等8計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 30代価表玉切直径22cm以上28cm未満 12号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 260人普通作業員[1] 0 260％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰの損料及び燃料費等の費用9計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 31代価表伐倒直径28cm以上 13号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 630人普通作業員[1] 0 630％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等6計 1 本 当り ( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 32代価表枝払直径28cm以上 14号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 350人普通作業員[1] 0 350％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等8計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 33代価表玉切直径28cm以上 15号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 290人普通作業員[1] 0 290％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰの損料及び燃料費等の費用9計 1 本 当り 入 札 説 明 資 料物件番号 ： 第 ４ 号物 件 名 ： 島田地区車両系建設機械チャーター等単価契約入札公告日 ： 令和８年３月３１日入札受付期限： 令和８年４月２４日(１３：１０)開 札 ： 令和８年４月２４日(１３：１１)会 場 ： 静岡森林管理署 １階入札室令和８年４月２４日(１３：００集合)１． 競争契約入札心得(局ホームページ掲載)別紙入札書「様式 5号(入札心得第 4条)」とする。２． 仕様書３． 契約書(案)、契約条件(様式１、２、３)※入札公告によるところにより、実績証明書類等を令和８年４月２１日(火曜日)１６：００までに提出願います。※入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。【実績証明書等】 １．競争契約参加資格(全省庁統一資格・「役務の提供等」)又は(関東森林管理局・「土木一式工事」)の有資格者名簿兼資格確認通知書の写し２．本入札説明資料に示す、当該役務等を提供可能と認められる証明書類(車検証、賃貸借保有の契約書等)様式５(入札心得第4条)入 札 書入札物件 第 ４ 号物件の名称 島田地区車両系建設機械チャーター等単価契約入札 金 額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額の内訳は別紙のとおりただし、上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税相当額を加算した金額になること及び入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 殿住 所会社名代表者氏名代理人別紙入札金額の内訳名称 規格 予定数量 単価(円) 予定総額(円) 摘要山積(0.13m3) 55時間運転手・誘導員付山積(0.13m3)積込作業の場合50時間 運転手付山積(0.28m3) 50時間運転手・誘導員付山積(0.28m3)積込作業の場合50時間 運転手付山積(0.45m3) 50時間運転手・誘導員付大型ブレーカー 600～800kg級 10時間運転手・誘導員付トラクターショベル ホイール1.20m3 10時間運転手・誘導員付ダンプトラック 2t積 50時間運転手・誘導員付ダンプトラック 3t積 50時間運転手・誘導員付ダンプトラック 4t積 50時間運転手・誘導員付胸高直径10cm未満 5本伐倒・枝払・玉切胸高直径10-16cm 5本伐倒・枝払・玉切胸高直径16-22cm 5本伐倒・枝払・玉切胸高直径22-28cm 5本伐倒・枝払・玉切胸高直径28cm以上 5本伐倒・枝払・玉切大型土のう製作据付耐候性3年対応φ110×110cm50袋機械経費別途計上バックホウ0.45m3片道10km以下片道2回バックホウ0.45m3片道20km以下片道2回バックホウ危険木処理重機回送費バックホウ0.28m3片道10km以下片道2回バックホウ0.28m3片道20km以下片道2回バックホウ0.13m3片道10km以下片道2回バックホウ0.13m3片道20km以下片道2回トラクターショベル片道10km以下片道2回トラクターショベル片道20km以下片道2回重機回送費計＝入札金額１．契約予定総額名称 規格 予定数量 単価 予定総金額 摘要山積 0.13m3 55時間 円 円運転手・誘導員付山積 0.13m3積込作業の場合50時間 円 円運転手付山積 0.28m3 50時間 円 円運転手・誘導員付山積 0.28m3積込作業の場合50時間 円 円運転手付山積 0.45m3 50時間 円 円運転手・誘導員付大型ブレーカー 600～800kg級 10時間 円 円運転手・誘導員付トラクターショベル ホイール1.20m3 10時間 円 円運転手・誘導員付ダンプトラック 2t積 50時間 円 円運転手・誘導員付ダンプトラック 3t積 50時間 円 円運転手・誘導員付ダンプトラック 4t積 50時間 円 円運転手・誘導員付胸高直径10cm未満 5本 円 円伐倒・枝払・玉切胸高直径10-16cm 5本 円 円伐倒・枝払・玉切胸高直径16-22cm 5本 円 円伐倒・枝払・玉切胸高直径22-28cm 5本 円 円伐倒・枝払・玉切胸高直径28cm以上 5本 円 円伐倒・枝払・玉切大型土のう製作据付 φ110(丸型)×108cm 50袋 円 円機械経費別途計上バックホウ0.45m3片道10km以下片道2回 円 円バックホウ0.45m3片道20km以下片道2回 円 円島田地区車両系建設機械チャーター等単価契約書(案)￥○，○○○，○○○円内 訳バックホウ危険木処理重機回送費バックホウ0.28m3片道10km以下片道2回 円 円バックホウ0.28m3片道20km以下片道2回 円 円バックホウ0.13m3片道10km以下片道2回 円 円バックホウ0.13m3片道20km以下片道2回 円 円トラクターショベル片道10km以下片道2回 円 円トラクターショベル片道20km以下片道2回 円 円計 円消費税額及び地方消費税円合計 円２．契約期間自 (契約締結日の翌日)至 令和９年３月12日３．作業場所 静岡県島田市大代 大代国有林1224林班(大代(大代)林道)外４．機械納入・返還場所 別紙「納入・返還場所及び予定数量」のとおり５．契約保証金 免除する 頭書の車両系建設機械を賃貸借することについて、発注者と受注者は、下記条件により契約 を締結し、この証書２通を作成し、双方記名押印のうえ各１通を保有するものとする。 令和 年 月 日発注者 住所 静岡県静岡市葵区駿府町１－１２０分任支出負担行為担当官氏名 静岡森林管理署長 髙柳 威晴受注者 住所 氏名 重機回送費別紙納入・返還場所及び予定数量(車両系建設機械チャーター等単価契約内訳書)山積0.13m3 55h運転手・誘導員付バックホウ0.45m310km以下 2回山積0.13m3積替作業50h 運転手付バックホウ0.45m320km以下 2回山積0.28m3 50h運転手・誘導員付バックホウ0.28m310km以下 2回山積0.28m3積替作業50h運転手・誘導員付バックホウ0.28m320km以下 2回山積0.45m3 50h運転手・誘導員付バックホウ0.13m310km以下 2回大型ブレーカー600～800kg級10h運転手・誘導員付バックホウ0.13m320km以下 2回トラクターショベル1.20m3 10h運転手・誘導員付トラクターショベル10km以下 2回ダンプトラック 2ｔ積 50h運転手・誘導員付トラクターショベル20km以下 2回ダンプトラック 3ｔ積 50h運転手・誘導員付ダンプトラック ４ｔ積 50h運転手・誘導員付胸高直径10cm未満5本伐倒・枝払・玉切胸高直径10-16cm5本伐倒・枝払・玉切胸高直径16-22cm5本伐倒・枝払・玉切胸高直径22-28cm5本伐倒・枝払・玉切胸高直径28cm以上5本伐倒・枝払・玉切大型土のう製作据付耐候性3年φ110*11050袋機械経費別途計上物件番号地区名納入・返還場所(下記路線中 甲の指定する場所)森林事務所作業種等自 契約締結日翌日から至 令和9年3月12日まで大型ブレーカー回送費はバックホウ0.45m3回送費を適用する。 支障木伐採契約期間機 種 規 格 予定数量 備 考 規格運搬距離(片道距離)回数(片道)重機回送費4 島田地区島田市に所在している南千頭森林事務所が管理する林道・作業道・山土場等南千頭森林事務所バックホウ契 約 条 件(総則)第１条 受注者は、頭書の建設機械を実働し得る状態に整備し、頭書の賃貸借契約期間内において、発注者による納入指示の都度、発注者の指定する期限内に頭書の納入場所において検査を受け発注者に引渡すものとする。２ 発注者は、建設機械を実働させる必要がなくなったときは、その都度発注者の指定する返還場所において、受注者に引渡すものとする。(賃貸借予定時間)第２条 賃貸借時間は、発注者が受注者から建設機械の引渡しを受けた日から受注者がその機械を発注者から返還を受けた日までの間において、頭書のとおり予定するが、発注者の都合により増減が生じても受注者は異議を述べないものとする。(発注者の費用負担)第３条 発注者は、賃貸借中の建設機械について、賃貸料のほか、発注者が必要と認めた機械の保管、管理に要する費用を負担するものとする。(受注者の費用負担)第４条 受注者は、賃貸中の建設機械に係る次の各号に要する費用を負担するものとする。(１)運転員及び整備員等に対する労災保険等に関する手続き並びに使用者としての負担すべき一切の費用。(２)建設機械に対する保険に関しての手続き及び費用。(３)燃料、油脂、その他消耗品類の費用。(損害の負担)第５条 受注者は、建設機械の整備操作等機械の運行及び安全管理等に関するすべての責に任ずるものとし、発注者は、自由操作あるいは正常な機械の状態を保持できないような運行は行わないものとする。２ 発注者は、建設機械の保管及び管理について、善良な管理者の注意をもって行うものとし、受注者の派遣員は、これに協力するものとする。３ 発注者の責に帰すべき理由により損害を与えた場合は、その賠償の責に任ずるものとする。この場合、賠償額の算定については、別途発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(業務予定)第６条 受注者は、業務予定の前月までに次月の業務予定表(様式１)を発注者に提出する。(監督職員)第７条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。２ 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。(１)この契約の履行についての受注者又は運転員及び整備員等に対する指示、承諾又は協議３ 発注者は、２名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。４ 第２項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。(作業時間の確認)第８条 賃貸借料は建設機械の実働時間を基とし、日常作業(自走移動も含む)開始後終了までの間において、エンジン運転中(日常整備点検のための運転中も含む)の時間をもって実働時間とするものとする。２ 賃貸借料金は、第１項の実働時間により計算するものとするが、次の各号に該当する場合は、２時間実働したものとみなし計算するものとする。(１)発注者の都合による休車の日。(２)天候及び現場の状況等により作業に着手したが、1 日の実働時間が２時間に満たないとき。３ 業務集計・確認表(様式２)及び業務日誌(様式３)を提出し、監督職員等の確認を受けるものとする。４ 作業地までの自走をともなう通勤時間は作業時間に含まないものとする。(賃貸借金額の確定)第９条 この契約による確定金額は、契約単価に実働時間を乗じて得た額に輸送費のある場合にはこれを加算した金額とする。この合計額に消費税相当額の１０％を乗じて得た額を加えた金額とする。２ 受注者は当該月分の賃貸料を毎月末日で締め切り、第８条第３項により確認を受けた業務集計・確認表及び業務日誌を提出し、確定する。(代金の支払)第10条 前条により確定した金額(以下「代金」という)について当該月の賃貸借期間満了後受注者は速やかに適法な支払い請求書を発注者に提出し、発注者は請求書を受理した日から30日以内に代金の支払をするものとする。２ 発注者の責に帰すべき事由により、上記期限までに代金を支払わない場合は、支払期限の翌日から起算して代金支払の日までの日数に応じ、当該未払金額に対し支払遅延防止法第８条第１項の規定により決定された率の遅延利息を受注者に支払うものとする。３ 受注者の責により請求書の提出が遅延した場合に、当該月の支払いがなされなくても、受注者は異議を述べないものとする。(賃貸借の変更、中止)第11条 発注者は、必要がある場合には単価金額等について変更し若しくは賃貸借を一時中止し、又はこれを打ち切ることができるものとする。２ 前項の場合において、単価金額、契約期間等について増変更がある場合には、発注者と受注者とが協議のうえ「変更契約書」を作成し、取り交わすものとする。(発注者の解除権及び違約金)第12条 発注者は次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができるものとする。(１)受注者が契約上の義務を履行しないとき、又は受注者が契約履行する見込みがないと発注者が認めたとき。(２)受注者が、不可抗力以外の事由により契約の解除を申し出たとき。(３)受注者が不正行為をしたと発注者が認めたとき。本条による契約解除について、既に建設機械が実働し発注者が確認した分の賃貸料の支払については、第９条の規定を準用するものとする。２ 前項の規定により契約を解除した場合、受注者は違約金として解除部分に対する予定金額の100分の10に相当する金額を発注者に支払うものとする。３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第１項２号に該当する場合とみなす。(１)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人。(２)受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人。(３)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等。 ４ 発注者は、本条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより受注者に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することを要しないものとする。(受注者の解除権及び損害額)第13条 受注者は、次の各号の一に該当する事実があるときは、契約を解除することができるものとする。(１)発注者がこの契約に違反したとき。(２)第 11 条第１項に規定する一時中止期間が、契約期間の３分の２以上に達したとき。２ 前項の規定により契約を解除した場合、受注者は発注者に対し損害を請求できるものとする。この場合の損害額は、発注者と受注者とが、協議のうえ定めるものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第14条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号の一に該当するときは、何らの勧告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(１) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して私的独占の禁止及び正取引の確保に関する法律(昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。)第７条又は第８条の２(同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第７条の４第７項若しくは第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(２) 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) が刑法(明治40年法律第45号)第96条の６若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第１項若しくは第 95 条第１項第１号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。２ 受注者は、この契約に関して、受注者又は受注者の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第15条 受注者は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。(１) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８条の２(同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(２) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(３) 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対して独占禁止法第７条の４第７項又は第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(４) 受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) に係る刑法第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。２ 受注者は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の５に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。(１) 前項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の３第１項の規定の適用があるとき。(２) 前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(３) 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。３ 受注者は、契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。４ 第１項及び第２項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(支払金額との相殺)第16条 この契約に基づき、受注者より発注者に支払うべき債務が生じたときは、代金と相殺することができる。この場合、発注者の収納すべき金額が受注者への債務額を超過するときは、受注者は当該金額を発注者の指示するところに従い指定期限までに納付するものとする。(紛争の解決)第17条 この契約について紛争を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定める第三者の調停により解決するものとする。(契約外の事項)第18条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(特約条項)別紙のとおり別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第１条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第２条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第３条 受注者は、第１条の各号及び第２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。２ 受注者は、前２条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第４条 受注者は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。２ 発注者は、受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第５条 発注者は、第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。２ 受注者は、発注者が第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第６条 受注者は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。様式１7 計月日 (H)合計13 14 15備考業 務 予 定 表(月)16時間8 9 10 17 18 19 11森林事務所名機械名(機種)運転者氏名(誘導者等)12様式１7 計月日 (H)備考 降雪の際は、市内へ除雪を行うため、一時市内へ向かうこともあります。変更の場合は、別途連絡致します。 ※作業地までの通勤に要した時間及び作業指示内容以外の時間は、実働時間に含まない。 運転者等監督職員等確認日 実働時間 記 事 確認方法 曜日※実働時間とは、日常作業(自走移動も含む)開始終了までの間において、エンジン運転中(日常整備点検のための運転中も含む)の時間である。(合計では、30分以上は１時間とし、30分未満は切り捨てる。)様式２－１【作成例】 業務集計・確認表( ○月)森林事務所名：機械名： バックホウ◎ｔ1 日2 月 5時間09分 現地・写真3 火 5時間08分 写真のみ4 水 5時間35分 写真のみ5 木 5時間42分 写真のみ6 金 5時間56分 写真のみ7 土8 日9 月 5時間23分 写真のみ10 火 5時間51分 写真のみ11 水 5時間11分 写真のみ12 木 5時間03分 写真のみ13 金 5時間15分14 土15 日16 月 3時間10分 写真のみ17 火18 水 3時間46分 写真のみ19 木 5時間30分 写真のみ20 金 5時間47分 写真のみ21 土22 日23 月 5時間45分 現地・写真24 火 5時間32分 写真のみ25 水 5時間08分 現地・写真26 木27 金28 土29 日30 月31 火計 88時間51分合計 89時間※時間の管理方法は、作業日ごとにアワーメーターの写真を撮影管理すること。 ※作業地までの通勤に要した時間及び作業指示内容以外の時間は、実働時間に含まない。 △△林道●●支線、不陸整正△△林道、不陸整正◇◇林道不陸整正。◇◇林道から機械回送(搬出)◇◇林道、不陸整正、暗渠詰まりの清掃、ＤＴ２ｔと連携※実働時間とは、日常作業(自走移動も含む)開始終了までの間において、エンジン運転中(日常整備点検のための運転中も含む)の時間である。(合計では、30分以上は１時間とし、30分未満は切り捨てる。)記 事〇〇林道に機械回送(搬入) 〇〇林道、不陸整正〇〇林道、不陸整正〇〇林道、不陸整正◇◇林道、不陸整正◇◇林道、崩土除去、不陸整正△△林道、不陸整正。夕方、除雪作業のため、市内へ移動(自社都合)◇◇林道、不陸整正実働時間 日運転者等曜日 確認方法監督職員等確認△△林道●●支線、不陸整正。午後より販売関係の業務のため、○○土場にて作業。 △△林道、不陸整正△△林道、不陸整正〇〇林道から△△林道へ自走移動、△△林道、不陸整正△△林道●●支線、崩土除去◇◇林道に機械回送(搬入) ◇◇林道、不陸整正○○市の除雪作業のため、一旦市内へ。 様式２－２ 付帯作業等(大型土のう設置・倒木処理) 業務集計・確認表( 月)森林事務所名：1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031計世話役等監督職員等確認確認方法 曜日 日 作業種 出役人工 作業時間 記 事 ( 作業内容 )様式２－２ 付帯作業等(大型土のう設置・倒木処理)【作成例】 業務集計・確認表( 〇 月)森林事務所名：印1 日2 月 危険木処理 2.0 2時間3 火 危険木処理 2.0 2時間4 水5 木6 金7 土8 日9 月10 火11 水12 木13 金14 土15 日16 月17 火18 水 大型土のう設置 3.0 4時間19 木 大型土のう設置 4.0 6時間20 金 大型土のう設置 4.0 6時間21 土22 日23 月24 火25 水26 木27 金28 土29 日30 月31 火計曜日◇◇林道、123林班地内緊急対応(位置図別添)◇◇林道、123林班地内緊急対応(位置図別添)◇◇林道、123林班地内緊急対応世話役等監督職員等確認日 作業種 出役人工 作業時間 記 事 ( 作業内容 ) 確認方法〇〇林道、スギ倒木処理４本△△林道、広葉樹倒木処理２本、スギ倒木３本様式３月日作業者・世話役氏名勤務時間機械名(機種)アワーメーター等作業開始時アワーメーター等作業終了時実働時間時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分月日作業者・世話役氏名勤務時間機械名(機種)アワーメーター等作業開始時アワーメーター等作業終了時実働時間時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分時間分 月 日( ) 天気 時 分～時 分記事、作業場所(林道名、区間等)※現場状況は一仕事毎に撮影し、アワーメーター等の時間管理については、毎日の作業開始前作業後に写真撮影すること。 修理、点検、整備作業内容その他作業時間・作業記事及び安全上気付いたこと等休憩時間等作業時間作業内容修理、点検、整備 時 分～時 分※現場状況は一仕事毎に撮影し、アワーメーター等の時間管理については、毎日の作業開始前作業後に写真撮影すること。 業 務 日 誌 月 日( ) 天気その他・作業記事及び安全上気付いたこと等業 務 日 誌作 業 時 間 合 計休憩時間等記事、作業場所(林道名、区間等)作 業 時 間 合 計様式３月日作業者・世話役氏名△△ 〇〇勤務時間機械名(機種)アワーメーター等作業開始時アワーメーター等作業終了時実働時間重機回送 時間 分不陸整正 2時間 50分自走による移動 時間 20分崩土除去、不陸整正 3時間 40分時間 10分7時間 0分1時間 10分時間 40分月日作業者・世話役氏名勤務時間機械名(機種)アワーメーター等作業開始時アワーメーター等作業終了時実働時間崩落土砂除去 2時間 45分時間分時間分時間分時間 10分2時間 55分1時間 15分時間分※現場状況は一仕事毎に撮影し、アワーメーター等の時間管理については、毎日の作業開始前作業後に写真撮影すること。 〇〇 〇〇・作業記事及び安全上気付いたこと等・崩落土砂の除去を行った。別添写真のとおり。積込みは同日稼働のバックホウ△ｔによる。残土場整形は後日に実施予定。監督員１１時来現、作業打ち合わせ。 修理、点検、整備 日常点検作 業 時 間 合 計休憩時間等 作業打ち合わせ、昼休憩その他123,456.0 123,478.0記事、作業場所(林道名、区間等)作業時間作業内容○○林道 1500ｍ地点～1850m(残土置場)(５往復)・７００ｍ地点、落石の危険あり・１５時頃、900ｍ地点くらいでバイクが来た。 業 務 日 誌○ 月 ○ 日( 月 ) 天気 晴れ 8 時 00 分～ 17 時 00 分 ダンプトラック◇ｔ※現場状況は一仕事毎に撮影し、アワーメーター等の時間管理については、毎日の作業開始前作業後に写真撮影すること。 ・作業記事及び安全上気付いたこと等記事、作業場所(林道名、区間等)作業時間作業内容Ａ地点～○○林道起点ゲート(15km)○○林道 ０～１０００ｍ○○林道 １０００ｍ～１５００ｍ○○林道 １５００m～１8００ｍ(別途ダンプ運搬)修理、点検、整備 日常点検作 業 時 間 合 計休憩時間等 作業打ち合わせ、昼休憩その他 重機回送【作成例】業 務 日 誌○ 月 ○ 日( 月 ) 天気 晴れ 8 時 00 分～ 17 時 00 分 バックホウ△ｔ3,857.8 3,862.9 (指示、承諾内容)受注者(世話役等)殿監督職員氏 名受注者(世話役等)確認事項令和年月日 指示内容について確認し承諾しました。 (世話役等氏名)令和年月日通 知 書指 示承 諾契 約 名上記のとおり 指示します。 協 議 願 書 回 答 書 (協議内容)監督職員殿受注者(世話役等)氏 名発注者(監督員)確認事項令和年月日 協議内容について確認し上記のとおり回答します。 (監督職員氏名)令和年月日上記のとおり協議します。 【回答事項】契 約 名車両系建設機械チャーター等単価契約仕 様 書１ 本事業は、監督職員の指示に従い施工すること２ 本事業での「指示」とは、監督職員等が書面で交付する指示書をいう。また、「協議」とは、受注者が事業実施上、必要となる作業の詳細な実施方法等について監督職員あてに書面で通知する協議書をいう。３ 事業に必要な物件は、監督職員の指示がない限り移動又は撤去することができない｡４ 事業を施工するうえで障害となるものは、監督職員の指示に従い取壊し除去または移転すること｡５ 事業の施工に直接必要な運搬施設、材料置き場、宿舎、倉庫等の敷地に供するため国有林野を使用する場合、または林道敷その他の施設を使用する場合は、監督職員の指示に従い所定の手続をすること｡６ 事業に使用する機械器具で監督職員が不適当と認めたものは、使用することができない｡７ 軽微な事項で事業実行上当然必要とするものについては、受注者の負担で処理する｡８ 事業終了後は、現場の跡地整理を行うこと｡９ 伐採処理は規定の林道敷内にある樹木を根元から切り取り、笹、樹木、倒木その他有害な物件を取り除き、林道敷外に除去し安定処理させなければならない｡10 林道敷内にあっても交通又は路面保護上障害となる立木の枝条及び、倒れるおそれのある立木は、監督職員の指示によって除去または伐倒処理しなければならない｡11 浅く少量の切盛が連続する箇所(横断面ほぼ水平)の施工方法は、切り取り及び盛土工に準じて、はじめに地覆物を削起し除去した後に、高低を切盛りして所定の路面高に仕上げるものとする｡12 切取法面は監督職員の指示により、よく切り取り仕上げをし、玉石岩石等の浮石その他有害な物件を残さないようにする｡13 切り取りによって生じた土石は、なるべく盛土等にあてるようにし、余分な土石は監督職員の指示に従い障害のない場所に処理すること｡14 受注者は、機械の稼働については細心の注意を払い、安全及び効率的な作業に努めなければならない。また、作業機械の運転者が十分に目視できない後退、転回時には誘導員を配置し、適正な誘導により、運転者の安全な操作を確保しなければならない。なお、稼働中に事故が発生した場合は速やかに監督職員に通知するものとする。15 本業務にあたって､関係法規は､これを遵守すること｡16 業務上、作業者に危険が生じるおそれのあるときは、監督職員に事前に連絡すること。業務実行中に作業者に危険が及ぶ恐れがある場合は臨機の措置を講じるとともに、措置を講じた後、速やかに監督職員に報告すること。17 大型土のう、その他重量物の吊荷移動をともなう作業をおこなう場合は、クレーン仕様の機種により実施すること。18 作業管理(写真管理)については、監督職員の指示によること。 工 事 名 ：令 和 ８ 年 度工 事 箇 所森 林 管 理 局 ：森 林 管 理 署 ：事 務 所 名 等 ：本署国 有 林 林 道 事 業 設 計 書島田地区車両系建設機械チャーター等単価契約静岡県島田市大代 大代国有林1224林班(大代(大代)林道)外関東森林管理局静岡森林管理署費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 1本工事費内訳書島田地区車両系建設機械チャーター等単価契約時間小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.13 m3(平積0.10m3)1号明細書3頁 55時間小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.13 m3(平積0.10m3),積込作業の場合2号明細書4頁 50時間ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.20m3)3号明細書5頁 50時間ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.20m3),積込作業の場合15号明細書16頁 50時間ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3)4号明細書6頁 50時間大型ﾌﾞﾚｰｶ油圧式600~800kg級5号明細書7頁 10時間ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]普通型･ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.2m36号明細書8頁 10時間ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量2t積級16号明細書17頁 50時間ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量3t積級17号明細書18頁 50時間ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級7号明細書9頁 50本支障木伐採直径10cm未満9号明細書10頁 5本支障木伐採直径10cm以上16cm未満10号明細書11頁 5本支障木伐採直径16cm以上22cm未満11号明細書12頁 5本支障木伐採直径22cm以上28cm未満12号明細書13頁 5費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 2本工事費内訳書島田地区車両系建設機械チャーター等単価契約本支障木伐採直径28cm以上13号明細書14頁 5袋大型土のう製作据付耐候性,Φ110×110cm,3年対応14号明細書15頁 50回重機回送費バックホウ山積0.13m3 片道10km以下 2回重機回送費バックホウ山積0.13m3 片道20km以下 2回重機回送費バックホウ山積0.28m3 片道10km以下 2回重機回送費バックホウ山積0.28m3 片道20km以下 2回重機回送費バックホウ山積0.45m3 片道10km以下 2回重機回送費バックホウ山積0.45m3 片道20km以下 2回重機回送費トラクターショベル1.2m3 片道10km以下 2回重機回送費トラクターショベル1.2m3 片道20km以下 2式工事価格1式消費税相当額1式請負金額1( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 3明細書小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.13 m3(平積0.10m3) 1号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 3 600人運転手(特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.13 m3(平積0.10m3) [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：23.15%】工事原価500万円を超え30億円以下 23 150計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 4明細書小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.13 m3(平積0.10m3),積込作業の場合 2号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 3 600人運転手(特殊)[1][2] 0 170時間小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.13 m3(平積0.10m3) [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：23.15%】工事原価500万円を超え30億円以下 23 150計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 5明細書ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.20m3) 3号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 5 900人運転手(特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2 m3) [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：23.15%】工事原価500万円を超え30億円以下 23 150計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 6明細書ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3) 4号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 8 640人運転手(特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3) [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：23.15%】工事原価500万円を超え30億円以下 23 150計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 7明細書大型ﾌﾞﾚｰｶ油圧式600~800kg級 5号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 8 640人運転手(特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.45m3(平積0.35m3) [1][2] 1時間大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)油圧式600~800kg級 [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：23.15%】工事原価500万円を超え30億円以下 23 150計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 8明細書ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]普通型･ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.2m3 6号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 8 930人運転手(特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]普通型･ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.2m3 [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：23.15%】工事原価500万円を超え30億円以下 23 150計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 9明細書ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級 7号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 5 400人運転手(特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級 [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：23.15%】工事原価500万円を超え30億円以下 23 150計 1 時間 当り ( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 10明細書支障木伐採直径10cm未満 9号明細書 1 本当り本伐倒直径10cm未満1号代価表19頁 1本枝払直径10cm未満2号代価表20頁 1本玉切直径10cm未満3号代価表21頁 1計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 11明細書支障木伐採直径10cm以上16cm未満 10号明細書 1 本当り本伐倒直径10cm以上16cm未満4号代価表22頁 1本枝払直径10cm以上16cm未満5号代価表23頁 1本玉切直径10cm以上16cm未満6号代価表24頁 1計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 12明細書支障木伐採直径16cm以上22cm未満 11号明細書 1 本当り本伐倒直径16cm以上22cm未満7号代価表25頁 1本枝払直径16cm以上22cm未満8号代価表26頁 1本玉切直径16cm以上22cm未満9号代価表27頁 1計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 13明細書支障木伐採直径22cm以上28cm未満 12号明細書 1 本当り本伐倒直径22cm以上28cm未満10号代価表28頁 1本枝払直径22cm以上28cm未満11号代価表29頁 1本玉切直径22cm以上28cm未満12号代価表30頁 1計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 14明細書支障木伐採直径28cm以上 13号明細書 1 本当り本伐倒直径28cm以上13号代価表31頁 1本枝払直径28cm以上14号代価表32頁 1本玉切直径28cm以上15号代価表33頁 1計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 15明細書大型土のう製作据付耐候性,Φ110×110cm,3年対応 14号明細書 10 袋当り人土木一般世話役[1] 0 280人特殊作業員[1] 0 280人普通作業員[1] 0 280％諸雑費[1] 諸雑費 4袋耐候性大型土のう ２ｔ用径１１０×Ｈ１１０ｃｍ 長期 10計 1 袋 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 16明細書ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.20m3),積込作業の場合 15号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 5 900人運転手(特殊)[1][2] 0 170時間ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)]ｸﾛｰﾗ型･山積0.28m3(平積0.2 m3) [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：23.15%】工事原価500万円を超え30億円以下 23 150計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 17明細書ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量2t積級 16号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 3 500人運転手(特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量2t積級 [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：23.15%】工事原価500万円を超え30億円以下 23 150計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 18明細書ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量3t積級 17号明細書 1 時間当りＬ軽油 パトロール給油[1][2] 4 500人運転手(特殊)[1][2] 0 170人土木一般世話役[1][2] 0 170時間ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量3t積級 [1][2] 1％現場管理費[1] 諸雑費【現場管理費：34.09×0.6=20.45】[2]純工事費700万円以下 20 450％一般管理費[2] 諸雑費【一般管理費：23.15%】工事原価500万円を超え30億円以下 23 150計 1 時間 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 19代価表伐倒直径10cm未満 1号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 230人普通作業員[1] 0 230％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等6計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 20代価表枝払直径10cm未満 2号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 210人普通作業員[1] 0 210％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等8計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 21代価表玉切直径10cm未満 3号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 180人普通作業員[1] 0 180％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰの損料及び燃料費等の費用9計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 22代価表伐倒直径10cm以上16cm未満 4号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 320人普通作業員[1] 0 320％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等6計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 23代価表枝払直径10cm以上16cm未満 5号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 240人普通作業員[1] 0 240％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等8計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 24代価表玉切直径10cm以上16cm未満 6号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 200人普通作業員[1] 0 200％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰの損料及び燃料費等の費用9計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 25代価表伐倒直径16cm以上22cm未満 7号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 420人普通作業員[1] 0 420％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等6計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 26代価表枝払直径16cm以上22cm未満 8号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 280人普通作業員[1] 0 280％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等8計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 27代価表玉切直径16cm以上22cm未満 9号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 230人普通作業員[1] 0 230％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰの損料及び燃料費等の費用9計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 28代価表伐倒直径22cm以上28cm未満 10号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 520人普通作業員[1] 0 520％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等6計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 29代価表枝払直径22cm以上28cm未満 11号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 310人普通作業員[1] 0 310％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等8計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 30代価表玉切直径22cm以上28cm未満 12号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 260人普通作業員[1] 0 260％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰの損料及び燃料費等の費用9計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 31代価表伐倒直径28cm以上 13号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 630人普通作業員[1] 0 630％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等6計 1 本 当り ( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 32代価表枝払直径28cm以上 14号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 350人普通作業員[1] 0 350％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰ損料､燃料費､手動ｳｲﾝﾁ損料等8計 1 本 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 33代価表玉切直径28cm以上 15号代価表 100本当り人特殊作業員[1] 0 290人普通作業員[1] 0 290％諸雑費[1] 諸雑費ﾁｪｰﾝｿｰの損料及び燃料費等の費用9計 1 本 当り