臨床検査委託業務 一式

臨床検査委託業務 一式 参考例【１：社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合】 委任状令和○○年○○月○○日 浜 松 医 科 大 学 御 中 委任者(競争加入者)〇〇県〇〇市〇〇１－１－１〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇〇 印 私は、〇〇〇〇〇を代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。 記事 項 名 令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる○○○ ○○○○○の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(代理人)使用印鑑参考例【２：支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合】 委任状令和○○年○○月○○日 浜 松 医 科 大 学 御 中 委任者(競争加入者)〇〇県〇〇市〇〇１－１－１〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇〇 印 私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。 記受任者(代理人) △△県△△市△△２－２－２ ○○株式会社 △△支店長 ◇◇◇◇◇委任事項 １．入札及び見積に関する件 ２．契約締結に関する件 ３．入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 ４．契約物品の納入及び取下げに関する件 ５．契約代金の請求及び受領に関する件 ６．復代理人の選任に関する件 ７．その他契約に関する一切の件委任期間 令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで 受任者(代理人)使用印鑑参考例 【３：支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合】 委任状令和○○年○○月○○日 浜 松 医 科 大 学 御 中 委任者(競争加入者の代理人)△△県△△市〇〇２－２－２〇〇株式会社 △△支店長 ◇◇◇◇◇ 印 私は、▽▽▽▽▽を〇〇株式会社代表取締役○○○○○(競争加入者)の復代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。 記 令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる○○○○○○○○の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(復代理人)使用印鑑 注意書 浜松医科大学病院経営戦略課１．入札書の金額の記載方法 算出内訳の項目毎に、予定数量に税抜単価に乗じて算出した合計金額を入札金額として入札書に記載する。 ２．落札者の決定方法 落札者は、入札説明書５の(４)により決定する。 ３．契約単価について 契約する単価は、落札者の提出した算出内訳の単価に消費税及び地方消費税を加算した額により単価契約とする。 【誓約書の記載例①】令和 年 月 日浜松医科大学 殿○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 誓約書 貴学における、令和○○年○○月○○日開札の「臨床検査委託業務 一式」の競争入札に参加するにあたり、下記のとおり誓約いたします。 記１．浜松医科大学契約事務規程第２条及び第３条の規定に該当しておりません。 ２．独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害するため に入札をおこなった者ではありません。 ３．理事から取引停止の措置を受けている期間中の者ではありません。 【誓約書の記載例②】誓 約 書 令和 年 月 日浜松医科大学 御中○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 貴学が令和○○年○○月○○日付け入札公告した「臨床検査委託業務 一式」(令和○○年○○月○○日開札)について、下記事項を順守することを誓約いたします。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記１．競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成１８年法律第５１号。以下「法」という。)第１０条第４号及び第６号から第９号の暴力団排除条項に該当しないこと。 ２．暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。 ３．法第１０条各号の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。 【確約書の記載例】確 約 書令和 年 月 日浜松医科大学 殿○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 貴学における、令和△△年△△月△△日付け入札公告した「臨床検査委託業務 一式」(令和○○年○○月○○日開札)について、下記の事項を遵守することを確約いたします。 記 履行期間である令和□□年□□月□□日から令和◇◇年◇◇月◇◇日までの間、貴学が本業務に関する入札説明書及び仕様書で示すとおりの履行を完全に行います。 入 札 書 記 入 例 ( 競 争 加 入 者 欄 ) １．本人が入札の場合 競争加入者 (住所) ○○市○○丁目○○番地○○号 (称号又は名称) ○○○○株式会社(○○支店) (氏名) 代表取締役社長 浜 松 一 郎印(支店長) ２．委任を受けた代理人が入札の場合 競争加入者 (住所) ○○市○○丁目○○番地○○号 (称号又は名称) ○○○○株式会社(○○支店) (氏名) 代表取締役社長 浜 松 一 郎(支店長) 代理人 静 岡 二 郎 印注)入札書算出内訳がある場合は、入札書と算出内訳を糊付けし、割印を押印すること。 入札書の封筒について (表) 浜松医科大学 御中 ○月 ○日開札 ○○○○○○○○○の入札書在中 ← 朱書きすること！ (裏)競争加入者の場合 印 印 印○○市○○丁目○○番地○○号 ○○○○株式会社 代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ 印 代理人の場合 印 印 印○○市○○丁目○○番地○○号 ○○○○株式会社 代表取締役社長 ○ ○ ○ ○ △△市△△丁目△△番地△△号 ○○○○株式会社△△支店 支店長 △ △ △ △ 印復代理人の場合 印 印 印○○市○○丁目○○番地○○号 ○○○○株式会社 代表取締役社長 ○ ○ ○ ○△△市△△丁目△△番地△△号 ○○○○株式会社○○支店 支店長 △ △ △ △ 復代理人 □ □ □ □ 印 次のとおり一般競争入札に付します。 令和 ８年 １月 ５日国立大学法人浜松医科大学 理事(財務担当) 三沼 仁 １．競争入札に付する事項(１)件名 臨床検査委託業務 一式(２)仕様 入札説明書のとおり(３)予定数量 入札説明書のとおり(４)契約期間 令和８年６月１日から令和１０年５月３１日(５)入札方法２．競争参加資格(１)(２) 理事(財務担当)から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (３)(４)(５)３．入札書を提出する場所(１)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所〒４３１－３１９２浜松市中央区半田山一丁目２０番１号浜松医科大学病院経営戦略課病院調達係TEL０５３－４３５－２１３２(２)入札説明会の日時及び場所開催しない(３)入札書の受領期限令和８年２月２４日 １７時００分(４)開札の日時及び場所令和８年３月１３日 １０時００分 浜松医科大学管理棟２階 第二会議室 浜松医科大学 管理棟２階 第二会議室 臨床検査技師等に関する法律第２０条の３第１項の規定に基づき、都道府県知事の登録を受けたものであること。 入 札 公 告 予定数量に単価を乗じて算出した総額で入札すること。 ただし、契約は検査項目ごとの単価契約とする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パ－セントに相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。) をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第２条及び第３条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 国の競争参加資格において令和８年度に東海・北陸地域の「役務の提供等」のＡ、Ｂ又はＣ等級に格付けされている者であること。 その他入札説明書において定める資格を有するものであること。 ４．その他(１)入札保証金及び契約保証金 免 除 免 除(２)入札者に要求される事項(３)入札の無効(４)契約書の作成の要否 要(５)落札者の決定方法(６)支払の条件 国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等細則による。 (７)その他 詳細は、入札説明書による。 毎月末をもって締切り、1か月分をとりまとめた数量に契約単価を乗じて算出作成された適法な請求書を受理した日の翌日から９０日以内に支払うものとする。 この一般競争に入札を希望する者は、本公告に示した役務を履行できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。 入札者は、開札日の前日までの間において、理事(財務担当)から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 その他入札説明書による。 本公告に示した役務を履行できると理事(財務担当)が判断した入札者であって、国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第１０条の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 １ 契約者等(1) 契約者 国立大学法人浜松医科大学 理事 三沼 仁(2) 部局名 国立大学法人浜松医科大学(3) 所在地 〒431-3192 静岡県浜松市中央区半田山一丁目２０番１号２ 調達内容(1) 購入等件名及び数量臨床検査委託業務 一式(詳細は別冊契約書、仕様書による)(2) 契約期間 令和８年６月１日から令和１０年５月３１日(3) 履行場所 浜松医科大学指定場所(4) 入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① ②(5) 入札保証金及び契約保証金 免除３ 競争参加資格(1)① ②(ア)(イ)(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)(2)入 札 説 明 書 浜松医科大学の調達契約に係る入札公告(令和８年１月５日)に基づく、入札等については、入札公告に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 競争加入者又はその代理人(以下「競争加入者等」という。)は、請負代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別冊契約書(案)に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。 また、本請負業務に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第２条及び第３条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。 以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後３年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者前各号のいずれかに該当する競争に参加できないこととされている者を、契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和８年度に東海・北陸地域の「役務の提供等」のＡ、Ｂ又はＣ等級に格付けされている者であること。 なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。 競争参加資格に関する問い合わせは、令和７年３月３１日付け、号外政府調達第５７号の官報(政府調達公告版)の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる機関で受け付けている。 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者、ただし特別な理由がある場合を除く(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13) 理事から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (14) 理事は経営状態が著しく不完全であると認める者を、競争に参加させないことがある。 (15)４ 入札書の提出場所等(1) 入札書の受領期限令和８年２月２４日 １７時００分(郵送する場合には、受領期限までに必着のこと。)(2) 入札書の提出方法①〒４３１－３１９２ 静岡県浜松市中央区半田山一丁目２０番１号国立大学法人浜松医科大学病院経営戦略課病院調達係長 川井 寛子ＴＥＬ ０５３－４３５－２１３２②(ア) 供給物品名(請負に付される件名)(イ) 入札金額(ウ)(エ)③※④⑤ 競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 製造請負契約においては、製造物品に関する技術水準、かつ製造実績があることを証明した者であること。 入札公告において法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある者から調達する場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証明した者であること。 入札公告において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の物品を納入できることを証明した者であること。 上記以外の規格を指定した場合も上記に準じて証明した者であること。 入札公告において特定銘柄物品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの物品を納入できることを証明した者であること。 入札公告の物品等を第三者をして貸付けしようとする者にあっては、当該物品を入札者自らが貸付けできる能力を有するとともに、第三者をして貸付けできる能力を証明した者であること。 入札公告において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。 入札公告においてアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。 本件調達の入札において、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。)に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害するために入札を行った者でないこと。 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第１０条第４号及び第６号から第９号の暴力団排除条項に該当しない者であること。 競争加入者等は、別冊の仕様書、契約書(案)を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、次に掲げる者に説明を求めることができる。 公正性かつ無差別性が確保されている場合を除き、本件調達の仕様の策定に直接関与していない者であること。 調達のための調査を請け負った者又はその関連会社でないこと。 (当該者が当該関与によって競争上の不公正な利点を享受しない場合を除く。) 競争加入者等は次に掲げる事項を記載した別紙様式の入札書を作成し、直接に提出する場合は封書に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和８年３月１３日開札〔臨床検査委託業務 一式〕の入札書在中」と朱書しなければならない。 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印 郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和８年３月１３日開札〔臨床検査委託業務 一式〕の入札書在中」と朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、前記４の(2)①に掲げる者宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。 なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 郵便等とは、郵便及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便のことをいう。 なお、書留郵便等の配達の記録が残る手段に限る。 競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 (3) 入札の無効入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。 ① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出したもの② 供給物品名(請負に付される件名)及び入札金額のないもの③ ④ ⑤ 供給物品名(請負に付される件名)に重大な誤りのあるもの⑥ 入札金額の記載が不明確なもの⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してないもの⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの⑨ ⑩ ⑪ ⑫ その他入札に関する条件に違反したもの (4) 入札の延期等 (5) 代理人による入札① 代理人が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。 ② (6) 開札の日時及び場所 令和８年３月１３日 １０時００分 浜松医科大学管理棟２階 第二会議室(7) 開札① ②③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ④ ⑤ ⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者⑦ 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。 この場合、代理人が前記４の(5)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。 競争加入者等は、入札執行者が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 この場合において、競争加入者等のすべてが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札を行う。 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。 ) 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの 入札書を受領した場合で当該資格審査が開札時までに終了しないとき又は、資格を有すると認められなかったときのもの 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては、当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。) 競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することがある。 競争加入者等は、本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。 開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。 ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び前記①の立会職員以外の者は入場することはできない。 ５ その他(1) 契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 競争加入者等に要求される事項① ② ③ (3) 競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類① ② 資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。 ③ ④ 一旦受領した書類は返却しない。 ⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。 (4) 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。 ① ② ③ ④ (5) 手続における交渉の有無 無(6) 契約書の作成① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から７日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に別冊契約書(案)により契約書の取り交わしをするものとする。 競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類は別紙１により作成する。 理事は、提出された書類を競争参加資格の確認並びに入札公告及び入札説明書に示した物品の技術審査以外に競争加入者等に無断で使用することはない。 前記４の(2)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって、前記３の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし、当該競争加入者等の入札価格が本学の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った競争加入者等を落札者とする。 落札者となるべき者が２人以上あるときは、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 入札公告において特定銘柄物品名又はこれと同等のものと特定した場合において、競争加入者等からの同等のものを納入するとの申し出により入札書を受領した場合で、競争加入者等から提出された資料等に基づき開札日の前日までに同等の物品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に別封の履行できることを証明する書類を、前記３の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。)とともに、前記４の(1)の入札書の受領期限までに提出しなければならない。 競争加入者等は、開札日の前日までの間において、履行できることを証明する書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。 競争加入者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まずその者が契約書の案に記名押印し、更に理事が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 前記②の場合において、理事が記名押印したときは、当該契約書の一通を契約の相手方に送付するものとする。 理事が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 提出された入札物品の技術仕様等について、すべて契約書にその内容を記載するものとする。 本契約の相手方が信用保証協会、中小企業信用保険法施行令第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法第2条第2項に規定する信託会社に対して、請負代金債権を譲渡する予定がある場合には、その者からの申し出により契約書に別紙２の契約条項を追加することができる。 (7) 支払条件 代金は、別冊契約書(案)に定めるとおりとする。 (8) 契約金額の内訳書 理事が必要と認める場合、落札者は落札決定後速やかに内訳書を提出するものとする。 (9) 調達件名の検査等 ① ② 競争参加資格の確認及び履行できることを証明する書類 請負代金債権を譲渡する予定がある場合の契約条項 入札書様式(本学所定様式によること) 仕様書 契約書(案) 別 冊 落札者が入札書とともに提出した履行できることを証明する書類の内容は、仕様書等と同様にすべて履行検査等の対象とする。 履行検査終了後、当該物品を使用している期間中において、落札者が提出した履行できることを証明する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対し損害賠償等を求める場合がある。 別 紙 １別 紙 ２別 紙 様 式別 冊別紙１１ 競争参加資格の確認のための書類 ２ 履行できることを証明する書類等(注) 上記提出書類の他、補足資料の提出を求める場合がある。 代理人が入札する場合において、入札権限に関する書類(委任状等)プライバシーマーク使用許諾所の写し医療関連サービスマーク認定証書の写し(9) CAP(College of American Pathologist)認定の写し ……１部……１部ISO 15189の認定証の写し (6) ……１部入札説明書３の競争参加資格(15)に該当しない者であることを誓約した書類……１部……１部(2)(7)(8)(1) ……１部……１部……１部……１部(2)(1)参考見積書本公告に示した契約を履行できることを証明した書類(誓約書)……１部……１部臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づき、都道府県知事の登録を受けたことを証明する書類入札説明書３の競争参加資格(1)(12)及び(13)に該当しない者であることを誓約した書類(5)(4)(3)令和８年度の国の競争参加資格(全省庁統一資格)一般競争(指名競争)資格審査結果通知書の写し別紙２請負代金債権を譲渡する予定がある場合の契約条項(請負代金債権の譲渡)第○条一 信用保証協会二 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関三 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社四 信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社23 請負者は、次の各号に掲げる者(以下「譲受人」という。)に対して、請負代金債権を譲渡することができる。 請負者は、譲受人との請負代金債権の譲渡に関する契約には、譲受人が当該請負代金債権を他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他請負代金債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない旨の条件を付さなければならない。 発注者は、請負者又は譲受人から第1項の規定に基づく請負代金債権の譲渡に係る民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する承諾の依頼を受けたときは、請負代金債権の譲渡を承諾するまでに、請負者に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できることを条件として承諾するものとする。 入 札 書 件 名 臨床検査委託業務 一式 入札金額 金 円也 仕様書に従って上記業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諸の上、上記の金額によって入札します。 令和 年 月 日 国立大学法人浜松医科大学 御中 競争加入者 ( 住所 ) ( 氏名 )印入 札 書 件 名 臨床検査委託業務 一式 入札金額 金 円也 仕様書に従って上記業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諸の上、上記の金額によって入札します。 令和 年 月 日 国立大学法人浜松医科大学 御中 競争加入者 ( 住所 ) ( 氏名 ) 代理人 ( 氏名 ) 印入 札 書 件 名 臨床検査委託業務 一式 入札金額 金 円也 仕様書に従って上記業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諸の上、上記の金額によって入札します。 令和 年 月 日 国立大学法人浜松医科大学 御中 競争加入者 (住 所) (氏 名) 代理人(住 所) (氏 名) 復代理人 (氏 名) 印 Sheet1入札書内訳,項目番号,項目名,検査方法,試薬メーカー,基準値,JLAC10,予定数量,単価(税抜),予定数量×単価(税抜),1,BCA225,CLEIA,5D125000002305201,190,2,ｱﾝｷﾞｵﾃﾝｼﾝⅠ転換酵素(ACE),笠原法,3B325000002327101,728,3,α1ｱﾝﾁﾄﾘﾌﾟｼﾝ,ネフェロメトリー,5C020000002306301,3,4,ｾﾙﾛﾌﾟﾗｽﾐﾝ,ネフェロメトリー,5C045000002306301,78,5,ﾄﾗﾝｽﾌｴﾘﾝ,免疫比濁法,5C060000002306101,42,6,ﾊﾌﾟﾄｸﾞﾛﾋﾞﾝ,ネフェロメトリー,5C040000002306301,444,7,ﾘﾎﾟ蛋白分画,アガロース電気泳動法,3F135000002323300,13,8,CPKｱｲｿｻﾞｲﾑ,アガロース電気泳動法,3B025000002323300,32,9,ｱﾎﾟﾘﾎﾟ蛋白 C-Ⅲ,免疫比濁法,3F200000002306101,7,10,日本脳炎ｳｲﾙｽ(JAGAR株) (HI),HI(赤血球凝集抑制反応),5F385143002311100,0,11,ｴﾘｽﾛﾎﾟｴﾁﾝ,CLEIA,4Z275000002305201,178,12,ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ ｳｲﾙｽ 1型 (HI),HI(赤血球凝集抑制反応),5F421143002311105,9,13,ｱﾎﾟﾘﾎﾟ蛋白 A-Ⅰ,免疫比濁法,3F180000002306101,297,14,ｱﾎﾟﾘﾎﾟ蛋白 A-Ⅱ,免疫比濁法,3F185000002306101,111,15,ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ ｳｲﾙｽ 2型 (HI),HI(赤血球凝集抑制反応),5F422143002311105,9,16,ｱﾎﾟﾘﾎﾟ蛋白 B,免疫比濁法,3F190000002306101,9,17,ｱﾎﾟﾘﾎﾟ蛋白 C-Ⅱ,免疫比濁法,3F195000002306101,9,18,ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ ｳｲﾙｽ 3型 (HI),HI(赤血球凝集抑制反応),5F423143002311105,9,19,ｱﾎﾟﾘﾎﾟ蛋白 E,免疫比濁法,3F205000002306101,237,20,風疹ｳｲﾙｽ (HI),HI(赤血球凝集抑制反応),5F395143002311105,255,21,ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ,EIA,3L865000002302401,12,22,ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ ﾆﾕ-ﾓﾆｴ (PA),PA,5E106000002311705,587,23,抗DNA抗体(RIA),RIA硫安塩析法,5G020000002300201,854,24,ｸﾝｹﾙ反応(ZTT),日本消化器病学会肝機能研究班標準法変法,3A030000002329201,4,25,β-ﾘﾎﾟ蛋白,免疫比濁法,3F130000002306101,449,26,ﾘﾝ脂質,酵素法,3F025000002327101,13,27,膵ﾎｽﾎﾘﾊﾟ-ｾﾞA2 (膵PLA2),RIA固相法,3B192000002300501,7,28,ｸﾗﾐｼﾞｱ ﾄﾗｺﾏﾃｲｽ IGG(EIA),EIA,5E018000002302333,28,29,ｸﾗﾐｼﾞｱ ﾄﾗｺﾏﾃｲｽ IGA(EIA),EIA,5E017000002302333,27,30,IGG型ﾘｳﾏﾁ因子,ELISA,5G161000002302333,27,31,ｴﾗｽﾀ-ｾﾞ1,ラテックス免疫比濁法,3B195000002306201,9,32,浸透圧,氷点降下法,3H045000002390201,7,33,ﾄﾘﾌﾟｼﾝ(TRYPSIN),ラテックス凝集比濁法,3B185000002306201,59,34,ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ IGM,CLIA,5F194143202305100,2,35,ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ IGG,CLIA,5F194143102305100,149,36,ｶﾞｽﾄﾘﾝ,RIA PEG法,4G040000002300201,219,37,尿中 ｺﾙﾁｿﾞ-ﾙ,CLIA,4D045000000405101,3,38,遊離HCG-β (HCG-βｻﾌﾞﾕﾆﾂﾄ),CLIA,4F090000002305101,1194,39,ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽPP65抗原 C7-HRP,直接酵素抗体法,5F194142201917411,296,40,ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ,ラテックス凝集法,3L210000002306201,3,41,副甲状腺ﾎﾙﾓﾝ関連蛋白,RIA固相法(IRMA),4C030000002200601,135,42,骨型ｱﾙｶﾘ ﾌｵｽﾌｱﾀ-ｾﾞ(BAP),CLEIA,3B072000002305201,219,43,淋菌DNA,PCR(リアルタイムPCR),6B610000005086211,1524,44,HCV群別(ｸﾞﾙ-ﾋﾟﾝｸﾞ),CLEIA,5F360140602305214,47,45,肺ｻ-ﾌｱｸﾀﾝﾄ ﾌﾟﾛﾃｲﾝA(SP-A),CLEIA,3F250000002305201,0,46,HCV抗原(ｺｱ蛋白質),CLIA,5F360150002305101,31,47,ADAMTS13-活性,ELISA,2B495000002202300,17,48,ADAMTS-13ｲﾝﾋﾋﾞﾀ-,ELISA,2B496000002202300,8,49,抗ﾃﾞｽﾓｸﾞﾚｲﾝ1抗体,CLEIA,5G396000002305201,78,50,抗ﾃﾞｽﾓｸﾞﾚｲﾝ3抗体,CLEIA,5G397000002305201,654,51,ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ(CLEIA),CLEIA,4D115000002205201,12,52,尿中ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ(CLEIA),CLEIA,4D115000000405201,240,53,水痘.帯状疱疹ｳｲﾙｽIGG(EIA),EIA,5F193143102302304,82,54,水痘.帯状疱疹ｳｲﾙｽIGM(EIA),EIA,5F193143202302333,48,55,単純ﾍﾙﾍﾟｽ ｳｲﾙｽ IGG (EIA),EIA,5F190143102302304,103,56,単純ﾍﾙﾍﾟｽ ｳｲﾙｽ IGM (EIA),EIA,5F190143202302333,7,57,風疹ｳｲﾙｽ IGG (EIA),EIA,5F395143102302304,100,58,風疹ｳｲﾙｽ IGM (EIA),EIA,5F395143202302333,9,59,ﾑﾝﾌﾟｽ ｳｲﾙｽ IGG (EIA),EIA,5F432143102302304,1,60,ﾑﾝﾌﾟｽ ｳｲﾙｽ IGM (EIA),EIA,5F432143202302333,10,61,麻疹ｳｲﾙｽ IGG (EIA),EIA,5F431143102302304,91,62,麻疹ｳｲﾙｽ IGM (EIA),EIA,5F431143202302333,51,63,ｺｸｻﾂｷ- ｳｲﾙｽ A群10型 (NT),NT(中和反応),5F290143002315105,1665,64,ｼｱﾘﾙLEX-I抗原 (SLX),RIA固相法,5D175000002300601,583,65,単純ﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽ 特異抗原(FA),FA,5F190142009416100,0,66,HBVｹﾞﾉﾀｲﾌﾟ(EIA),EIA,5F015140502302314,165,67,IGM-HBC抗体,CLIA,5F018143202305100,51,68,IGM-HA抗体,CLIA,5F350143202305100,1200,69,HA抗体,CLIA,5F350143002305100,3,70,HCV RNA定量(ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR),RT-PCR (リアルタイムPCR),5F360145302387501,0,71,DEL(1)短腕欠失,FISH,8B316000007084149,17,72,DEL(19)長腕欠失,FISH,8B493000007084149,2,73,IGA-HEV抗体(定性),EIA,5F370143302302311,20,74,ﾚﾆﾝ濃度(ARC)(CLEIA),CLEIA,4Z020000002205201,10,75,遺伝学的検査(知的障害てんかん群),2,76,遺伝学的検査(成長障害・知的障害・特殊的な顔貌群),2,77,遺伝学的検査(筋力低下群),2,78,遺伝学的検査(心筋症群),2,79,遺伝学的検査(蛋白尿群),2,80,遺伝学的検査(発熱・炎症・皮疹・骨関連症候群),2,81,アルベカシン,CLEIA,4Z020000002205201,26,82,サイトケラチン18フラグメント(CK-18F),200,83,薬剤によるリンパ球刺激試験(DLST)濃度別報告,40,84,大腸癌メチル化解析,40,85,クラミジアトラコマティスDNA,570,86,HBV DNA定量,5402,87,特異的IgE(シングルアレルゲン),12488, 検査委託業務契約書(案) 件 名 臨床検査委託業務 一式 契約金額金 別紙内訳書のとおり 円也(単価契約) (うち消費税額及び地方消費税額 金 別紙内訳書のとおり 円也)消費税額及び地方税額は、消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地方税法第７２条の８２及び第７２条の８３の規定に基づき、代金額に１１０分の１０を乗じて得た額である。 ただし、消費税率の改正があったときは、契約単価並びに消費税額及び地方消費税額は、改正後の税率に基づいて得られる額とする。 発注者 国立大学法人浜松医科大学 理事 三沼 仁(以下「甲」という。)と受注者 (以下「乙」という。)との間において、上記の外注検査委託業務(以下「業務」という。)について上記の金額で次の条項により契約を締結する。 (業務の範囲)第１条 乙は、別紙仕様書に基づいて業務を行うものとする。 乙は、乙が定める検査実施基準により依頼項目の検査を甲の依頼する検体について指定した方法により業務を行い、指定された日時までに検査結果報告書を浜松医科大学医学部附属病院検査部に提出するものとする。 ２ 甲は、検査の依頼項目、検査材料、採取方法、数量等必要事項を乙が定める依頼様式に記入し、これを検体に添付して乙に交付する。 ３ 甲は検体を、乙指定の保存方法で保存し、良好な状態で乙指定の検体容器により、乙に交付する。 (契約期間)第２条 契約期間は令和８年６月１日から令和１０年５月３１日とする。 (契約保証金)第３条 契約保証金は、免除する。 (請負代金の請求)第４条 請負代金の請求書は、一ヶ月分を取りまとめ浜松医科大学病院経営戦略課に送付する。 ２ 甲は適法な請求書を受理した日の翌日から９０日以内に代金を支払う。 (再委託)第５条 乙は、本検査及び本検査に付随する業務の一部を、以下各号に定める者(以下「再委託先」という)に再委託することができる。 (１)他の検査機関等(研究機関、病理診断医等を含む)であって、乙が定める検査案内書(総合検査案内等)に明示する者(２)本検査に係る検体の輸送等を行う運送業者(３)本検査に付随ずる事務を行う事務代行業者(４)前三号に定める者のほか、再委託を行うことについて甲の事前の書面による承諾を得た第三者(免責について)第６条 第１条の検査実施基準に基づく本検査の実施において、検体の状態、または検査の技術的限界、その他乙の責めに帰すべからざる事由により、検査結果に過誤が生じたときは、乙は免責される。 (検体の取り扱い)第７条 乙は甲から交付を受けた検体を、本契約に定める検査の目的のみに使用する。 ２ 乙は甲から交付を受けた検体にて本検査を終えた後、乙が定める期間、検体を保管す る。 ３ 乙は前項の保管期間を経過した検体を慎重かつ適正に処分する。 ４ 前項の定めにかかわらず、乙は本検査に係る検査精度管理等の目的のため、検査案内書に定めるところにより、第２項に定める保管期間を経過した残余検体を使用することができる。 (細目)第８条 この契約について必要な細目は、国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等基準によるものとする。 (紛争の解決)第９条 この契約について、甲乙間に紛争を生じたときは、双方協議の上にこれを解決するものとする。 (管轄裁判所)第10条 この契約に関する訴えの管轄は、被告本店所在地を管轄区域とする地方裁判所とする。 (その他)第11条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要が生じた場合には、甲乙間において協議の上これを定めるものとする。 上記契約の成立を証するため、甲乙は次に記名し印を押すものとする。 この契約書は２通作成し、甲乙各１通を所持するものとする。 令和 年 月 日 甲 静岡県浜松市中央区半田山一丁目２０番１号 国立大学法人浜松医科大学 理 事 三 沼 仁 乙 契約書内訳項目番号 項目名 単価(税抜) 消費税額 単価(税込)1 BCA2252 ｱﾝｷﾞｵﾃﾝｼﾝⅠ転換酵素(ACE)3 α1ｱﾝﾁﾄﾘﾌﾟｼﾝ4 ｾﾙﾛﾌﾟﾗｽﾐﾝ5 ﾄﾗﾝｽﾌｴﾘﾝ6 ﾊﾌﾟﾄｸﾞﾛﾋﾞﾝ7 ﾘﾎﾟ蛋白分画8 CPKｱｲｿｻﾞｲﾑ9 ｱﾎﾟﾘﾎﾟ蛋白 C-Ⅲ10 日本脳炎ｳｲﾙｽ(JAGAR株) (HI)11 ｴﾘｽﾛﾎﾟｴﾁﾝ12 ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ ｳｲﾙｽ 1型 (HI)13 ｱﾎﾟﾘﾎﾟ蛋白 A-Ⅰ14 ｱﾎﾟﾘﾎﾟ蛋白 A-Ⅱ15 ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ ｳｲﾙｽ 2型 (HI)16 ｱﾎﾟﾘﾎﾟ蛋白 B17 ｱﾎﾟﾘﾎﾟ蛋白 C-Ⅱ18 ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ ｳｲﾙｽ 3型 (HI)19 ｱﾎﾟﾘﾎﾟ蛋白 E20 風疹ｳｲﾙｽ (HI)21 ｼﾞｿﾋﾟﾗﾐﾄﾞ22 ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ ﾆﾕ-ﾓﾆｴ (PA)23 抗DNA抗体(RIA)24 ｸﾝｹﾙ反応(ZTT)25 β-ﾘﾎﾟ蛋白26 ﾘﾝ脂質27 膵ﾎｽﾎﾘﾊﾟ-ｾﾞA2 (膵PLA2)28 ｸﾗﾐｼﾞｱ ﾄﾗｺﾏﾃｲｽ IGG(EIA)29 ｸﾗﾐｼﾞｱ ﾄﾗｺﾏﾃｲｽ IGA(EIA)30 IGG型ﾘｳﾏﾁ因子31 ｴﾗｽﾀ-ｾﾞ132 浸透圧33 ﾄﾘﾌﾟｼﾝ(TRYPSIN)34 ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ IGM35 ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ IGG36 ｶﾞｽﾄﾘﾝ37 尿中 ｺﾙﾁｿﾞ-ﾙ38 遊離HCG-β (HCG-βｻﾌﾞﾕﾆﾂﾄ)39 ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽPP65抗原 C7-HRP40 ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ41 副甲状腺ﾎﾙﾓﾝ関連蛋白42 骨型ｱﾙｶﾘ ﾌｵｽﾌｱﾀ-ｾﾞ(BAP)43 淋菌DNA44 HCV群別(ｸﾞﾙ-ﾋﾟﾝｸﾞ)45 肺ｻ-ﾌｱｸﾀﾝﾄ ﾌﾟﾛﾃｲﾝA(SP-A)46 HCV抗原(ｺｱ蛋白質)47 ADAMTS13-活性48 ADAMTS-13ｲﾝﾋﾋﾞﾀ-49 抗ﾃﾞｽﾓｸﾞﾚｲﾝ1抗体50 抗ﾃﾞｽﾓｸﾞﾚｲﾝ3抗体51 ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ(CLEIA)52 尿中ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ(CLEIA)53 水痘.帯状疱疹ｳｲﾙｽIGG(EIA)54 水痘.帯状疱疹ｳｲﾙｽIGM(EIA)55 単純ﾍﾙﾍﾟｽ ｳｲﾙｽ IGG (EIA)56 単純ﾍﾙﾍﾟｽ ｳｲﾙｽ IGM (EIA)57 風疹ｳｲﾙｽ IGG (EIA)58 風疹ｳｲﾙｽ IGM (EIA)59 ﾑﾝﾌﾟｽ ｳｲﾙｽ IGG (EIA)60 ﾑﾝﾌﾟｽ ｳｲﾙｽ IGM (EIA)61 麻疹ｳｲﾙｽ IGG (EIA)62 麻疹ｳｲﾙｽ IGM (EIA)63 ｺｸｻﾂｷ- ｳｲﾙｽ A群10型 (NT)64 ｼｱﾘﾙLEX-I抗原 (SLX)65 単純ﾍﾙﾍﾟｽｳｲﾙｽ 特異抗原(FA)66 HBVｹﾞﾉﾀｲﾌﾟ(EIA)67 IGM-HBC抗体68 IGM-HA抗体69 HA抗体70 HCV RNA定量(ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR)71 DEL(1)短腕欠失72 DEL(19)長腕欠失73 IGA-HEV抗体(定性)74 ﾚﾆﾝ濃度(ARC)(CLEIA)75 遺伝学的検査(知的障害てんかん群)76 遺伝学的検査(成長障害・知的障害・特殊的な顔貌群)77 遺伝学的検査(筋力低下群)78 遺伝学的検査(心筋症群)79 遺伝学的検査(蛋白尿群)80 遺伝学的検査(発熱・炎症・皮疹・骨関連症候群)81 ｱﾙﾍﾞｶｼﾝ82 ｻｲﾄｹﾗﾁﾝ18ﾌﾗｸﾞﾒﾝﾄ(CK-18F)83 薬剤によるﾘﾝﾊﾟ球刺激試験(DLST)濃度別報告84 大腸癌ﾒﾁﾙ化解析85 ｸﾗﾐｼﾞｱﾄﾗｺﾏﾃｨｽDNA86 HBV DNA定量87 特異的IgE(ｼﾝｸﾞﾙｱﾚﾙｹﾞﾝ)Gly m 4(大豆由来) Jug r 1(ｸﾙﾐ由来) Ana o 3(ｶｼｭｰﾅｯﾂ由来)絹 ｲｿｼｱﾈｰﾄ TDIｲｿｼｱﾈｰﾄ MDI ｲｿｼｱﾈｰﾄ HDI ﾔｷﾞ上皮 ｴﾁﾚﾝｵｷｻｲﾄﾞ ｵｵﾊﾞｺ種子 Hev b 6.02(ﾗﾃｯｸｽ由来)ｺﾅﾗ(属) ﾆﾚ(属) ｵﾘｰﾌﾞ ｸﾙﾐ(属) ﾋﾒｽｲﾊﾞ 豚上皮ﾋﾛﾊｳｼﾉｹｸﾞｻｱｼ ﾅｶﾞﾊｸﾞｻ ｺﾇｶｸﾞｻ(属) ﾆｶﾞﾖﾓｷﾞ ﾌﾗﾝｽｷﾞｸ ﾍﾗｵｵﾊﾞｺ ｼﾛｻﾞ ﾋﾞｬｸｼﾝ(属)ω-5ｸﾞﾘｱｼﾞﾝ ｶｼｭｰﾅｯﾂ Ara h 2(ﾋﾟ-ﾅｯﾂ由来) ｾｲﾊﾞﾝﾓﾛｺｼ ｱｶｼｱ(属) ｸﾜ(属)ﾍﾙﾐﾝﾄﾎﾟﾘｳﾑ ｲｸﾗﾀﾗｺ ﾎﾀﾃ ｱｻﾘ ｶｷ(貝) ﾔﾏｲﾓ ｸﾙﾐ ｽｲｶ ﾏﾗｾﾁｱ(属)ﾗｯﾄ ｾｷｾｲｲﾝｺのﾌﾝ ｾｷｾｲｲﾝｺ羽毛 家兎上皮 ﾊﾑｽﾀｰ上皮 ﾏｳｽﾗﾃｯｸｽ ﾋﾟﾃｨﾛｽﾎﾟﾘｳﾑ綿 ｵﾎﾞﾑｺｲﾄﾞ 黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌ｴﾝﾃﾛﾄｷｼﾝA 黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌ｴﾝﾃﾛﾄｷｼﾝBｱﾎﾞｶﾞﾄﾞ ﾎﾙﾏﾘﾝ ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ ﾎｳﾚﾝｿｳ ｶﾎﾞﾁｬ ｶﾚｲｾﾞﾗﾁﾝ ｶｶｵﾓﾓ 麦芽 ｸﾞﾙﾃﾝ ﾓｰﾙﾄﾞﾁｰｽﾞ ﾋﾄｲﾝｼｭﾘﾝ ﾏﾝｺﾞ 洋ﾅｼ 無水ﾌﾀﾙ酸ｲﾜｼ ﾕｽﾘｶ(成虫) ｱﾆｻｷｽ ｶﾅﾑｸﾞﾗ ﾄﾘｺﾌｨﾄﾝ ﾊﾞﾅﾅﾏｽﾀｰﾄﾞ ｶﾞﾋﾉｷ ﾀｹﾉｺ ｻﾂﾏｲﾓ ｷﾋﾞ ｱﾜ ﾋｴ ｲｶ ﾀｺ鶏肉 ｷｳｲ ｾﾛﾘ ﾊﾟｾﾘ ﾒﾛﾝ 羊肉ﾔﾌﾞｶ(属) 牛肉ﾋﾞｰﾙ酵母 ﾘﾝｺﾞ 卵黄 α-ﾗｸﾄｱﾙﾌﾞﾐﾝ β-ﾗｸﾄｱﾙﾌﾞﾐﾝ ｶｾﾞｲﾝ ﾛﾌﾞｽﾀｰ ﾁｰｽﾞｻｱｼﾆｸﾀﾞﾆ ｹﾅｶﾞｺﾅﾀﾞﾆ ｶﾞﾁｮｳ羽毛 羊上皮 ﾆﾜﾄﾘ羽毛 ｱﾋﾙ羽毛ｻｹ ｺﾞﾏｿﾊﾞ 小麦(花粉) ｵｵｽｽﾞﾒﾉﾃｯﾎﾟｳ ﾆﾝﾆｸ ﾀﾏﾈｷﾞ ｻﾊﾞ ｱｼﾞ ｱｼﾌﾞﾄｺﾅﾀﾞﾆﾊﾄのﾌﾝ 豚肉 ｼﾞｬｶﾞｲﾓ ｺｺﾅｯﾂ ﾑﾗｻｷｶﾞｲ ｲﾁｺﾞｺﾞｷﾌﾞﾘ 米回虫 ﾏﾂ(属) ｲﾝｹﾞﾝ ﾄﾏﾄ ﾆﾝｼﾞﾝ ｵﾚﾝｼﾞ ﾏｸﾞﾛ ｲﾗｸｻ(属)ｲﾇのﾌｹ ﾓﾙﾓｯﾄ上皮 ｽｽﾞﾒﾉﾋｴ(属) ﾐﾂﾊﾞﾁ ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ ｱｼﾅｶﾞﾊﾞﾁｶﾆ ｴﾋﾞｽｷﾞ 小麦 ﾗｲ麦 大麦 ｵｰﾄ麦 ﾄｳﾓﾛｺｼ ｴﾝﾄﾞｳ ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾅｯﾂﾀﾗ ﾋﾟｰﾅｯﾂ ｱｰﾓﾝﾄﾞ ﾊｼﾊﾞﾐ 大豆 ｶﾝｼﾞﾀﾞﾔｹﾋｮｳﾋﾀﾞﾆ(ﾀﾞﾆ1) ﾔｹﾋｮｳﾋﾀﾞﾆ(ﾀﾞﾆ2) ﾊｳｽﾀﾞｽﾄ1 ﾊｳｽﾀﾞｽﾄ2 牛乳 卵白ﾑｺｰﾙ ｱﾙﾃﾙﾅﾘｱｶｴﾃﾞ(属) ﾊﾝﾉｷ(属) ｼﾗｶﾝﾊﾞ(属) ﾌﾞﾅ(属) ﾔﾅｷﾞ(属) ﾈｺのﾌｹ ｳﾏのﾌｹ ｳｼのﾌｹﾖﾓｷﾞ ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ(属) ｱｷﾉｷﾘﾝｿｳ ﾍﾟﾆｼﾘｳﾑ ｸﾗﾄﾞｽﾎﾟﾘｳﾑ ｱｽﾍﾟﾙｷﾞｳｽ特異的IgE(ｼﾝｸﾞﾙｱﾚﾙｹﾞﾝ)検査項目内訳ﾊﾙｶﾞﾔ ｷﾞｮｳｷﾞｼﾊﾞ ｶﾓｶﾞﾔ ﾎｿﾑｷﾞ ｵｵｱﾜｶﾞｴﾘ ﾌﾞﾀｸｻ ﾌﾞﾀｸｻﾓﾄﾞｷ ｵｵﾌﾞﾀｸｻ 仕 様 書１．請負件名 臨床検査委託業務(単価契約)２．契約期間 令和８年６月１日から令和１０年５月３１日までとする。 ３．受注要件(１)臨床検査技師等に関する法律第２０条の３第１項の規程に基づく、衛生検査所登録を受けていること。 (２)一般財団法人医療関連サービスマーク振興会から医療関連サービスマークの認定を受けていること(３)ISO 15189を取得していること。 (４)CAP(College of American Pathologist)認定を受けていること。 (５)プライバシーマークを取得していること。 (６)本院のオーダーリングシステムをはじめとする医療情報システムと接続すること。 (７)(６)は、受注者が本院の臨床検査情報システムベンダー(エイアンドティー株式会社)の2者間で完了すること。 ４．業務内容(１)受注者は、発注者の指示に基づき、検査を実施するものとし、発注者より検体、検査依頼書を同時に受け取り、確認するものとする。 (２)検体の受渡しは毎日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律第３条の規定する休日及び年末年始(１２月２９日から１月３日)を除く)行う。 (３)受注者は、検体を受け取る時に検体の不足、溶血、凝固等(以下「検体の瑕疵」という。)がないか確認するものとする。 また、血清(血漿)検査実施前に検体の瑕疵を発見したときは本学担当者に連絡し、その指示に従うものとする。 (４)受注者は、検体等を善良なる管理者の注意をもって持ち帰るものとする。 １)検体のうち血液については、全血渡しを原則とする。 ２)検体は、検査毎に最適な状態(例えば、冷蔵・冷凍等)にて取り扱うものとする。 (５)受注者は、検査毎に原則として最低２種類以上の異なる濃度を含むコントロール検体を測定し、その都度管理を行う。 (６)受注者は、発注者の要求に直ちに応じられるよう、常に検査所の検査機器の点検調整を行うものとする。 (７)受注者が検査所にて使用する検査器具は、常に清潔に保ち煮沸、洗浄その他の方法により滅菌したものを使用するものとし、測定結果に影響を与える因子の除去に努めるものとする。 (８)検査は、検査項目毎に善良なる管理者の注意をもって行うものとする。 (９)検査は、原則、指定された測定方法にて迅速かつ確実に行うものとする。 また、検査の実施回数については、追加の要求があれば、速やかに対応しなければならない。 なお、検査トラブルが生じた時は、遅滞無くその旨を口頭及び文書で報告し、最も適切な対応を迅速に取らなければならない。 (10)受注者は、全ての検査結果を電子化して報告すること。 通信トラブルが発生した場合は、紙媒体の検査結果報告書、画像報告書を返却も対応できること。 なお、どちらか 一方のトラブルが原因の場合においても、解消され次第、速やかに検査結果データを 電子化して報告すること。 (11)受注者は、本院の病院情報システム及び検査情報システムに対応すること。 a.検査依頼、検査結果の報告書式はJAHIS臨床検査データ交換規約(HL7 Ver2.3)を用い、電子メディアを介して授受すること。 なお、項目コードはJLAC11を基本とする。 b.受注者は、契約項目の自社マスター等の整備を行うため、本学の病院情報システム(日本電気株式会社)、検査情報システムを熟知していること。 c.未報告項目については検査情報システムを用い定期的に点検すること。 d.写真、画像等のデータも電子化して報告すること。 (12)検査結果データは、特にデータの数字とコンマに留意し、誤字、脱字、当て字等のないように作成するものとする。 (13)受注者は、検体の瑕疵等により検査ができなかった場合(以下「検査不能」という。)は、その理由(例．血清少量のため検査不能あるいは血液凝固等により検査不能等)を検査結果データに記載コメントできるよう設定すること。 (14)受注者の責めに帰すべき事由による検査不能の場合も、また前項と同じとする。 (15)受注者は、長期の日数を要する検査については、発注者に対し中間報告を行うものとする。 その際、現行の運用(FAX対応等)に対応することとし、入札前に本学担当職員に事前確認して熟知していること。 (16)検査結果に疑義があるとき、あるいは希釈再検査などの指示があれば、遅滞なく指示どおり検査を行い、第11項の規定により報告するものとする。 なお、それに要した費用は受託者の負担とする。 (17)受託者は、毎月の検査済通知書に、第16項に規定する検収に合格した分の検査依頼明細書を添付し、医学部附属病院に送付するものとする。 (18)第13項、第14項における検査不能の場合、検査代金の請求はできないものとする。 (19)本検査実施要項に記載されていない事項並びに検査実施に際し疑義を生じたときは、その都度委託者に連絡し、その指示に従うものとする。 (20)受託者は、契約の履行により知り得た情報を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。 また、本契約終了後も同様とする。 ５．その他(１)浜松市内に営業拠点を有し、専任の常駐員・集配員を配置していること。 (２)検査情報の秘密保持を厳格に行うこと。 (３)内部及び外部の精度管理システムが充実していること。 (４)前年度(前回)と測定法、基準値が変更となる場合、検査結果の継続性を保証するため、項目毎に現行の測定法との継続性(互換性)の根拠を示すこと。 あるいは、臨床的に影響がないことを示す資料を提示すること。 (５)検査結果の異常値に対する対応をフローチャートとして提出すること。 (６)残余検体は一定期間保管した後返却が可能なこと。 (７)アフターサービスの体制が確立しており、検査事故に対しては即日対応可能であること。 (８)検査結果は、外注検査結果の手入力なく、電子メディアを介してシステム報告すること。 (９)搬送事故等の請負者の責めに帰すべき事由による検査不能の場合は、事故報告書を本学職員に提出すること。 (10)緊急に依頼した検査の検査報告書は、作成後直ちに本院職員が指示した場所へ持参 し、本学職員に直接提出すること。 (11)その他、本学職員の指示により、円滑に業務を遂行すること。 ○国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等細則(平成27年7月21日細則第20号)改正平成28年4月22日細則第22号令和4年3月25日細則第10号令和7年2月12日細則第4号(趣旨)第1条 国立大学法人浜松医科大学(以下「本法人」という。)において発注する物品供給契約等(工事請負契約を除く。)について、国立大学法人浜松医科大学会計規則(平成16年規則第15号)及び国立大学法人浜松医科大学契約事務規程(平成16年規程第46号)その他の規程によるほか、この細則の定めるところによる｡(契約基準)第2条 理事(財務担当)は、次に掲げる契約を結ぶ場合は、それぞれの契約基準を内容とする契約を結ばなければならない。 ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。 (1) 物品の供給に関する契約を結ぶ場合は、別記第1号の物品供給契約基準(2) 役務提供に関する請負契約を結ぶ場合は、別記第2号の役務提供請負契約基準(3) 製造に関する請負契約を結ぶ場合は、別記第3号の製造請負契約基準2 理事(財務担当)は、特別の事情がある場合には、前項に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる｡(署名)第3条 この細則により記名して印を押す必要がある場合においては、外国人にあっては、署名をもってこれに代えることができる。 (準用)第4条 本法人における契約の約定事項については、この細則に定めるもののほか、国立大学法人浜松医科大学工事請負契約等細則(平成28年細則第30号)を準用するものとする。 (補則)第5条 この細則に定めのない事項は、必要に応じて、学長が別に定める。 附 則1 この細則は、平成27年7月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。 2 国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等基準(平成19年2月16日)は、廃止する。 附 則(平成28年4月22日細則第22号)この細則は、平成28年4月22日から施行し、平成28年4月1日から適用する。 附 則(令和4年3月25日細則第10号)この細則は、令和4年4月1日から施行する。 附 則(令和7年2月12日細則第4号)この細則は、令和7年2月12日から施行する。 別記第１号(第2条第1項第1号関係)物品供給契約基準[別紙参照]別記第2号(第2条第1項第2号関係)役務提供請負契約基準[別紙参照]別記第3号(第2条第1項第3号関係)製造請負契約基準[別紙参照] 別記第２号役務請負契約基準この基準は、国立大学法人浜松医科大学(以下「本法人」という。)における役務に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。 (総則)第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、仕様書等(図面及び仕様書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書等を内容とする役務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の役務を契約書記載の履行期間内において完了するものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 役務の実施方法等、役務を完了するために必要な一切の手段(以下「役務方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 契約書及びこの契約基準並びに仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。 (役務の実施の調整)第2 発注者は、受注者の実施する役務及び発注者の発注に係る第三者の実施する役務が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者が実施する役務の円滑な実施に協力しなければならない。 (役務費内訳書等の提出)第3 受注者は、この契約締結後15日以内に、役務費内訳書及び役務実施計画表(以下「内訳書等」という。)を作成し、発注者の求めるところにより発注者に提出しなければならない。 ただし、発注者が、受注者に内訳書等の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。 2 内訳書等は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (権利義務の譲渡等)第4 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。 2 受注者が前払金の使用によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第5 受注者は、役務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。 (下請負人の通知)第6 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (特許権等の使用)第7 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている役務実施材料、役務実施機械器具、役務方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその役務実施材料、役務実施機械器具、役務方法等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督職員)第8 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、役務の実施について監督させることができる。 2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督職員を変更したときも同様とする。 ただし、仕様書等に定めた場合は、この限りでない。 3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、仕様書等に基づく工程の管理、立会い、役務の実施状況の検査又は役務実施材料及び役務実施機械器具の試験若しくは検査(確認を含む。)の権限を有する。 4 発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 ただし、仕様書等に定めた場合は、この限りでない。 5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。 (履行報告)第9 受注者は、仕様書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (役務実施材料の品質)第10 役務実施材料の品質については、仕様書等に定めるところによる。 仕様書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。 (支給材料及び貸与品)第11 発注者が受注者に支給する役務実施材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する役務実施機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。 2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が仕様書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、役務の実施に当たり、支給材料及び貸与品について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、仕様書等に定めるところにより、役務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料、貸与品及び使用材料等の使用方法が仕様書等に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。 (役務の実施に必要な施設等の提供)第12 発注者は、役務の実施に関連し必要な施設及び当該施設に附帯する機械器具がある場合は、仕様書等に定め、受注者に提供するものとする。 この場合において、受注者は、その使用については発注者の定める諸規程を遵守しなければならない。 2 受注者が役務を実施するに当たり直接必要とする光熱水料の負担については、仕様書等の定めるところによる。 (仕様書等不適合の場合の改善義務)第13 受注者は、役務の実施部分が仕様書等に適合しない場合において、発注者がその改善又は使用材料の取替えを請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (仕様書等の変更)第14 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (著しく短い履行期間の禁止)第15 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この役務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により役務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (役務の中止)第16 発注者は、必要があると認めるときは、役務の中止内容を受注者に通知して、役務の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。 2 発注者は、前項の規定により役務の実施を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が役務の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (受注者の請求による履行期間の延長)第17 受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連役務の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間に役務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。 (発注者の請求による履行期間の短縮等)第18 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (履行期間等の変更方法)第19 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議をして定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第17の場合にあっては、発注者が履行期間変更の請求を受けた日、第18の場合にあっては、受注者が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (請負代金額の変更方法等)第20 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議をして定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議をして定める。 (検査)第21 受注者は、役務が完了したときは、その旨を役務完了通知書により発注者に通知しなければならない。 ただし、仕様書等において一定期間又は一定時期に通知することとした場合は、当該通知をもって発注者への通知とする。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者立会いの上、仕様書等に定めるところにより、当該役務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに仕様書等に定めるところにより改善して発注者の検査を受けなければならない。 この場合において、改善の完了を役務の完了とみなし、前2項の規定を適用する。 (請負代金の支払)第22 受注者は、第21第2項の検査に合格したときは、役務請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日の翌日から90日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により第21第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (契約不適合責任)第23 発注者は、履行された役務が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、代替役務の履行又は不足分の履行による履行の追完を請求することができる。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものではないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 請負の役務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (契約保証金)第24 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。 2 受注者が契約を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、本法人に帰属するものとする。 3 発注者は、受注者が契約上の義務を履行したときは、受注者の請求に基づき契約保証金を還付しなければならない。 (個人情報に係る秘密の保持)第25 受注者は、発注者から提供された個人に関する情報又は知り得た個人に関する情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)。 以下「個人情報」という。 )がある場合は、当該個人情報を次の各号の定めに従って取り扱わなければならない。 (1) 個人情報は秘密として扱うものとし、第三者に提供、開示又は漏えいしてはならない。 (2) 個人情報を利用するに当たっては、この契約を履行するため必要な場合に限るものとし、当該契約の履行以外の目的のために個人情報を利用してはならない。 (3) この契約を履行するため必要な場合を除き、個人情報の複製、送信、個人情報を保管している媒体の外部への送付又は持ち出し、その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為を行ってはならない。 (4) 個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (5) 個人情報を保管している媒体が電子媒体である場合は、外部からの不正アクセスの防止、コンピュータウィルスの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。 (6) この契約の履行後、個人情報を消去するとともに発注者から提供された個人情報の媒体があるときは当該媒体を発注者に返却しなければならない。 (7) 個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理を行うため管理方法及び管理体制を定め、善良なる管理者の注意義務をもって個人情報を管理しなければならない。 2 受注者は、前項第2号による利用の目的の必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 3 受注者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 4 受注者は、前3項に定めるもののほか、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)その他関係法令に定められた責務を遵守するものとする。 5 発注者は、受注者の個人情報の管理の状況について臨時に検査することができる。 この場合において、受注者は、発注者から改善要求等があったときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。 6 受注者は、個人情報の漏えい等が発生した場合は、被害の拡大防止等のために必要な措置を講じるとともに、事案の発生した経緯、被害状況等について調査し、直ちに発注者に連絡しなければならない。 7 前各項の規定は、受注者がこの契約の一部を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第二条第一項第三号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委任又は請け負わせる場合に準用する。 この場合において、受注者は、当該第三者に対し個人情報に係る秘密の保持を遵守させるため必要な措置を講じなければならない。 8 労働者派遣契約に係る受注者は、派遣労働者に対し次の各号に掲げる事項を遵守するため必要な措置を講じなければならない。 (1) 第1項から第4項までの規定(2) 発注者の定める個人情報に関する諸規程(発注者の催告による解除権)第26 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 第3に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 (2) 正当な理由なく、役務に着手すべき期日を過ぎても役務に着手しないとき。 (3) 完了期限内又は完了期限経過後相当の期間内に役務を完了する見込みがないと認められるとき。 (4) 正当な理由なく、第23第1項の履行の追完がなされないとき。 (5) その責めに帰すべき事由により、第25第1項から第4項まで、第7項及び第8項に規定する個人情報に係る秘密の保持の定めに違反したとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第27 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第4第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 (2) 第4第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該請負以外に使用したとき。 (3) この契約の役務を履行することができないことが明らかであるとき。 (4) 履行された請負の役務に契約不適合がある場合において、その不適合が役務を除却した上で再び履行しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 (5) 受注者がこの契約の役務の給付債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (7) 契約の役務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第26の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下その条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 (10) 第30又は第31の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (11) 受注者が、次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時役務の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員であると認められるとき。 ロ 暴力団又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (発注者の任意解除権)第28 発注者は、役務が完了するまでの間は、第26又は第27の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第29 第26各号又は第27各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第26又は第27の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第30 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第31 受注者は、天災その他避けることのできない理由により、給付を完了することが不可能又は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第32 第30又は第31に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第30又は第31の規定による契約の解除をすることができない。 (契約解除に伴う措置)第33 発注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合においては、完了部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。 2 受注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、前項の完了部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該支給材料が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したとき、又は完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 3 受注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4 第2項前段及び前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第26、第27又は第34第3項の規定によるときは発注者が定め、第28、第30又は第31の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第2項後段及び前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 5 役務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)第34 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 完了期限内に給付を完了することができないとき。 (2) この役務の履行内容に契約不適合があるとき。 (3) 第26又は第27の規定により、給付の完了後にこの契約が解除されたとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第26又は第27の規定により給付の完了前にこの契約が解除されたとき。 (2) 給付の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から完了部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に準ずる、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。 6 第2項の場合(第27第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第24の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第34の2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。 ただし、受注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。 (2) 公正取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。 (2) 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 3 受注者は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 5 受注者はこの契約に関して、第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。 (受注者の損害賠償請求等)第35 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (1) 第30又は31の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第22第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等)第36 発注者は、役務の履行内容に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 2 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。 3 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 4 第1項の請求等については、必要に応じて発注者及び受注者が民法の規定に従って協議し、契約不適合に関する受注者の責任の全部又は一部を免除することができる。 5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。 この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。 6 履行された役務の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (情報セキュリティ対策)第37 情報システムの開発、アプリケーションプログラムの開発等を委託する際に、発注者が受注者における情報セキュリティ対策を直接管理することが困難な場合は、発注者は次の各項の内容を含む情報セキュリティ対策を実施するよう仕様書等に定めるものとする。 1 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、当該役務に係る情報を当該役務以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。 2 受注者は、当該役務に係る情報セキュリティに関する組織的な体制として、次の各号について書面により明らかにしなければならない。 また、内容に変更がある場合、受注者は速やかに書面により発注者へ連絡しなければならない。 (1) 情報セキュリティに係る責任体制(2) 情報システムの取扱部署、責任者及び担当者(3) 通常時及び緊急時の連絡体制(4) 役務履行場所(5) セキュリティ実施内容3 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、当該契約による情報の取り扱いを自ら行うものとし、その取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせてはならない4 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、当該役務に係る情報を役務履行場所以外へ持ち出してはならない。 5 受注者は、リモートにより学外からアクセスした当該役務の遂行にあたり知ることができた情報は、発注者の承諾を得ることなくリモートによる当該役務の目的以外に利用し、又は第三者に利用させ、若しくは開示、漏洩してはならない。 6 受注者は、当該契約が終了し、又は解除されたときは、当該役務に係る情報を速やかに返還し、又は漏洩を来さない方法で確実に処分しなければならない。 7 受注者は、定期的に情報セキュリティ対策の履行状況を発注者に報告するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに発注者に報告しなければならない。 (1) 受注者に提供し、又は受注者によるアクセスを認める発注者に関する情報の外部への漏えい及び目的外利用が発生したとき又はその恐れがあるとき。 (2) 受注者による発注者のその他の情報へのアクセスが発生したとき又はその恐れがあるとき。 8 受注者は、前項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、被害の程度を把握するため、必要な記録類を契約終了時まで保存し、発注者の求めに応じて成果物と共に引き渡すものとする。 9 当該契約に係る作業中及び当該契約に定める契約不適合責任期間中に第7項各号のいずれかに該当することとなり、かつその場合が受注者における情報セキュリティ上の問題に起因する場合は、受注者の責任及び負担において次の各号を速やかに実施しなければならない。 (1) 情報セキュリティ侵害の内容及び影響範囲を調査の上、当該情報セキュリティ侵害への対応策を立案し、発注者の承認を得た上で実施すること。 (2) 発生した事態の具体的内容、原因及び実施した対応策等について報告書を作成し、発注者へ提出して承認を得ること。 (3) 再発防止対策を立案し、発注者の承認を得た上で実施すること。 (4) 前各号に掲げる場合のほか、発生した情報セキュリティ侵害について、発注者の指示に基づく措置を実施すること。 10 発注者は、当該役務に係る受注者の情報セキュリティの運用状況に関し、必要に応じて役務履行場所への立入調査等を行うことができるものとする。 11 受注者は、発注者から役務履行場所への立入調査等の申入れがあったときは、特段の理由が認められる場合を除き、協力しなければならない。 12 発注者は、第10項による役務履行場所への立入調査等の結果、受注者による情報セキュリティの運用状況に契約不適合があることを認めたときは、期限を定めて改善を勧告するものとする。 13 受注者は、前項による改善勧告を受けたときは、この改善勧告に速やかに応じなければならない。 14 前各項の規定のほか、役務の実態を踏まえ、適宜必要な事項を追加するものとする。 (賠償金等の徴収)第38 受注者が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (補則)第39 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 委任状 令和〇〇年〇〇月〇〇日 浜松医科大学御 中委任者(競争加入者) ○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 私は、〇〇〇〇を代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。 記事 項 名 令和〇〇年〇〇月〇〇日浜松医科大学において行われる「臨床検査委託業務 一式」の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(代理人)使用印鑑 委任状 令和〇〇年〇〇月〇〇日 浜松医科大学御 中委任者(競争加入者) ○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。 記受任者(代理人) ○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印委任事項 １．入札及び見積に関する件 ２．契約締結に関する件 ３．入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件 ４．契約物品の納入及び取下げに関する件 ５．契約代金の請求及び受領に関する件 ６．復代理人の選任に関する件 ７．その他契約に関する一切の件委任期間 令和〇〇年〇〇月〇〇日から令和〇〇年〇〇月〇〇日まで 受任者(代理人)使用印鑑社印代表者印 委任状 令和〇〇年〇〇月〇〇日 浜松医科大学御 中 委任者(競争加入者の代理人)○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 私は、〇〇〇〇を〇〇〇〇〇(競争加入者)の復代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。 記事 項 名 令和〇〇年〇〇月〇〇日浜松医科大学において行われる「臨床検査委託業務 一式」の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(復代理人)使用印鑑