【電子入札システム対応】令和７年度国立研究開発法人国立環境研究所 フロンR-22空調設備省エネ化等更新整備工事

【電子入札システム対応】令和７年度国立研究開発法人国立環境研究所 フロンR-22空調設備省エネ化等更新整備工事 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和７年５月２６日国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀１．競争入札に付する事項(１)件 名：【電子入札システム対応】令和７年度国立研究開発法人国立環境研究所フロンR-22空調設備省エネ化等更新整備工事(２)工 期：契約締結日から令和８年３月３１日まで(３)工事内容：入札説明書による。 (４)工事場所：入札説明書による。 ２．競争参加資格(１)令和７・８年度環境省競争参加資格(建設工事等)の機械設備工事において、「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされており、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に本店、支店又は営業所を有する者であること。 (２)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第５条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (３)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第６条の規定に該当しない者であること。 (４)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (５)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。 (６)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(７)配置予定の監理(主任)技術者は、１級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有し、監理技術者資格者証の交付を受けていること。 (８)配置予定の技術者は、下記に示される「同種業務」で、平成27年度以降公示日までに元請けとして完了した業務実績が、1件以上あること。 ・同種業務：延べ面積が1,000㎡以上の新築(空調設備工事を含むこと)または改修工事(空調設備工事を含むこと)を担当した実績(工事が完成したものに限る)が１件以上あること。 ３．電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行う。なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A00600４.入札説明書等及び仕様書の交付場所(１)入札の方法等は別途交付する入札説明書によるので、必ず参照すること。 (２)入札説明書等の交付場所茨城県つくば市小野川１６－２国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係及び当研究所ＷＥＢサイトＴＥＬ ０２９－８５０－２７７５ＦＡＸ ０２９－８５０－２３８８(担当：林)５.入札説明書等に対する質問(１)質問書提出期限令和７年６月３日(火)１６時００分まで(２)提出方法電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(データ送付先:chotatsu@nies.go.jp)。なお、メールの件名を【質問の提出(令和７年度国立研究開発法人国立環境研究所 フロン R-22 空調設備省エネ化等更新整備工事)(担当：林)】とすること。※当研究所ＷＥＢサイトに掲載(本公告掲載先と同一ページ)６． 回答書閲覧日時及び場所令和７年６月６日(金)１０時００分から令和７年６月２０日(金)１５時００分まで当研究所ＷＥＢサイト(詳細は入札説明書参照)において閲覧可能である。ただし、質問のない場合は掲示しない。７． 入札及び開札の日時及び場所令和７年６月２０日(金)１５時００分国立研究開発法人国立環境研究所 地球温暖化研究棟 １階 温暖化棟会議室１(茨城県つくば市小野川１６－２)８． 入札方法入札金額については、１．(１)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の１０％に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載する。９． その他留意事項(１)入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(２)入札保証金 免除(３)契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えるものとする。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の１以上とする。ただし、低入札価格調査を受けたものとの契約については請負代金額の10分の３以上とする。(４)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。(５)契約書作成の要否 要(６)落札者の決定方法入札書に記載されている入札書の提出方法、競争参加資格、仕様等の要求要件を全て満たし、仕様書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札書の入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第１３条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 入 札 説 明 書令和７年度国立研究開発法人国立環境研究所 フロンR-22空調設備省エネ化等更新整備工事［電 子 入 札 シ ス テ ム 対 応］令和７年５月国立研究開発法人国立環境研究所当研究所の一般競争に係る入札公告(令和７年５月２６日付)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。１．競争入札に付する事項(１)件 名 【電子入札システム対応】令和７年度国立研究開発法人国立環境研究所 フロンR-22空調設備省エネ化等更新整備工事(２)工 期 契約締結日から令和８年３月３１日まで(３)工事内容 仕様書(図面等の関連書類を含む)による。(４)工事場所 同上(５)入札保証金 免除(６)契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えるものとする。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の１以上とする。ただし、低入札価格調査を受けたものとの契約については請負代金額の10分の３以上とする。２．競争参加に必要な資格(１)令和７・８年度環境省競争参加資格(建設工事等)の機械設備工事において、「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされており、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に本店、支店又は営業所を有する者であること。 (２)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第５条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (３)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第６条の規定に該当しない者であること。 (４)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (５)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。 (６)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(７)配置予定の監理(主任)技術者は、１級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有し、監理技術者資格者証の交付を受けていること。 (８)配置予定の技術者は、下記に示される「同種業務」で、平成27年度以降公示日までに元請けとして完了した業務実績が、1件以上あること。 ・同種業務：延べ面積が1,000㎡以上の新築(空調設備工事を含むこと)または改修工事(空調設備工事を含むこと)を担当した実績(工事が完成したものに限る)が１件以上あること。３. 電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行う。なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A00600なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。ただし、紙入札方式参加届(別紙１)を７．①及び②に示す期限及び方法により提出すること。提出は、書面の持参若しくは郵送又は電子メールによること。４. 入札心得(１)入札参加者は、仕様書及び添付書類を熟読のうえ、入札しなければならない。 (２)入札参加者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。 (３)入札参加者は、入札後、仕様書及び添付書類についての不明等を理由として異議を申し立てることはできない。 (４)入札に参加しようとする者に対する現場説明会は行わない。 ５. 入札及び開札の日時及び場所令和７年６月２０日(金)１５時００分国立研究開発法人国立環境研究所 地球温暖化研究棟 １階 温暖化棟会議室１(茨城県つくば市小野川１６－２)６. 入札説明書等に対する質問(１)入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、電子メールにより提出すること。 ①提出期間：令和７年５月２６日(月)から令和７年６月３日(火)１６時００分まで。 ②提出方法：電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(データ送付先:chotatsu@nies.go.jp)。なお、メールの件名を【質問の提出(令和７年度国立研究開発法人国立環境研究所 フロンR-22空調設備省エネ化等更新整備工事)(担当：林)】とすること。※当研究所ＷＥＢサイトに掲載(本入札説明書掲載先と同一ページ)(２)(１)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。①期 間：令和７年６月６日(金)１０時００分から令和７年６月２０日(金)１５時００分まで。②閲覧場所：当研究所ＷＥＢサイト(本入札説明書掲載先と同一ページ)(３)(１)の質問がない場合、(２)については行わないものとする。 ７．本入札説明書２．(１)、(６)、(７)及び(８)の証明書の提出入札に参加しようとする者は、下表及び①～③の記載事項に従い提出すること。なお、提出された書類に疑義等がある場合は、追加の書類提出を求める場合がある。提出書類一覧証明事項 提出書類本入札説明書２．(１) 資格審査結果通知書の写し。なお、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に本店がない場合は、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に支店又は営業所を有することが確認できる書類(例：現在事項全部証明書の写し、会社パンフレット)も併せて提出すること。本入札説明書２．(６) 建設業法施行規則(昭和２４年建設省令第１４号)第２１条の４に規定する通知書の写し、又は保険料納付証明書等、本入札説明書２．(６)を示す書類の写しを提出すること。本入札説明書２．(７) 配置予定の監理(主任)技術者に係る資格者証等の写し及び実績を証する書類。本入札説明書２．(８) 契約書、発注書(仕様書含む)等の写し及び完成(発注者への引渡しが完了)した実績が把握可能な書類(例：発注者が発行した検査結果通知書、一般財団法人日本建設情報総合センターが発行した登録内容確認書(登録履歴及び工事実績データ含む)の写し)①提出期限：令和７年６月１６日(月)１６時００分②提出方法：書面は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残る方法に限り、受領期間必着とする。)により提出する。また、電子入札システム(同システムにより入札する者に限る。)による電子データの提出も可とする。なお、提出先については、２０．を参照すること。また、提出された書類に係る確認結果については、入札及び開札の日の２営業日前までに通知する。③そ の 他：提出書類に本籍地が表記されている場合は、該当箇所をマスキングすること。 なお、提出された書類は返却せず、本件確認以外の目的には利用しない。８．入札及び開札(１)電子入札の場合①７．①の日時までに、電子入札システムの証明書等提出画面において、２．(１)、(６)、(７)及び(８)の競争参加資格を有することを証明する書類を提出すること。 ②５．の日時までに、同システムに定める手続に従って入札(入札金額内訳書(※)の添付を含む)を行うこと。なお、通信状況によっては当該期限内に入札情報が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。 ※任意様式とする。ただし、法定福利費、商号又は名称及び工事名を明示すること。なお、１１．のとおり再度入札時における入札金額内訳書の添付は不要とする。③入札金額については、１．(１)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。 ④落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の１０％に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入力するものとする。 ⑤同システムにより入札した場合には、本入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 ⑥入札者又は代理人等は、開札時刻に同システムの端末の前で待機しなければならない。 ⑦事由のいかんにかかわらず入札の引換え、変更又は取消しを行うことができない。 ⑧入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (２)紙入札の場合①入札書(別紙２)には、入札参加者の住所、氏名を記入し、金額の記入はアラビア数字を用いて鮮明に記載すること。なお、入札書には入札金額内訳書(※)を添付すること。また、郵送による提出の際は入札書に入札回数(第○回)を記載すること。 ※任意様式とする。ただし、法定福利費、商号又は名称及び工事名を明示すること。なお、１１．のとおり再度入札時における入札金額内訳書の添付は不要とする。②入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 ③入札金額については、１．(１)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。 ④落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の１０％に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載する。 ⑤入札書は、別紙の書式により作成し、封かんの上で持参又は郵送により提出するものとする。 ⑥入札書を持参する場合は、入札書を封かんし、入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載し、入札及び開札日に入札箱に投入すること。 ⑦新型コロナウイルスによる感染症(ＣＯＶＩＤ－１９)の感染拡大防止のため、当面の間郵送による入札書の提出は３通まで認めることとする。入札書を郵送により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札参加者の入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時並びに入札回数(○回目)を記載して書留郵便(配達証明付)により、次に従い郵送すること。 提出期限：入札及び開札の前日(※)１６時００分※土・日曜日、祝祭日及び年末年始(１２月２９日から１月３日)を除く。 提出先：２０．のとおり。 ⑧入札参加者は、代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)をして入札させるときは、その委任状(別紙３、４)を持参させなければならない。 ⑨入札参加者又はその代理人等は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。 ⑩開札は、入札参加者の面前で行う。ただし、入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、入札執行事務に関係のない職員を立会させて開札する。この場合、異議の申し立てはできない。⑪入札参加者又はその代理人等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ⑫提出済の入札書は、その事由のいかんにかかわらず引換え、変更又は取消しを行うことができない。 ⑬入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 ９．入札の無効次の各号に該当する入札書は無効とする。(１)競争に参加する資格を有しない者の提出した入札書(２)委任状を持参しない代理人等の提出した入札書(３)記名を欠いた入札書(４)入札金額の記載が不明確な入札書(５)入札金額の記載を訂正した入札書(６)誤字、脱字等により意志表示が不明瞭である入札書(７)明らかに連合によると認められる入札書(８)同一事項の入札について、他の入札参加者の代理人等を兼ねた者の入札書(９)同一入札執行回について、入札参加者又はその代理人等が二通以上の入札書を提出した場合(10)入札(再度入札除く)の際に入札金額内訳書が未提出であるとき又は提出された入札金額内訳書に未記入等不備があるとき(11)その他の入札に関する条件に違反した入札書１０．落札の決定本入札説明書２．の競争参加資格及び仕様書等の要求要件を全て満たし、当該入札書の入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第１３条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、１２．のとおり低入札価格調査を実施する場合がある。１１．再度入札開札した場合において、入札参加者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札が無いときは、直ちに再度の入札を行う。なお、以下の事項に留意すること。・再度入札の時刻は入札執行者(弊所職員)が指定する(電子入札による応札を行う場合は特に留意すること。)。 ・再度入札を行う際は、入札金額内訳書の添付を不要とする。ただし、落札決定した場合は、すみやかに入札金額内訳書を提出すること。 ・再度入札の回数は原則として２回を限度とする。ただし、郵便による入札を行い、開札当日に入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、入札書の提出数以降の再度入札による入札に参加できないため注意すること。 １２．低入札価格調査制度の実施(１)本調達は、落札者となるべき者の入札価格が国立環境研究所の規定する基準価格より下回った場合に低入札価格調査を行う。 (２)落札者となるべき者の入札価格が、基準価格を下回った場合、開札執行者は入札者に対して「保留」の旨宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて開札を終了する。 (３)その後、国立環境研究所において、入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。入札者は、事情聴取及び当所から求められた書類の提出について協力すること。 (４)(３)に基づき調査を行った後の結果の通知は以下による。①調査の結果、契約の内容に適合した履行がされると認められた場合には、直ちに(２)の落札者となるべき者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を通知する。②調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められ、(２)の落札者となるべき者以外の者が落札者として決定された場合には、当該落札者には落札者となった旨の必要な通知を行い、最低価格入札者には落札者とならなかった理由等を通知する。併せて他の入札者全員に対して落札決定があった旨を通知する。 １３．同価格の入札が２人以上ある場合の落札者の決定(１)落札者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、電子入札システムによる電子くじにより落札者を決定する。電子入札システムにより入札を行う場合は、入札時に任意の３桁の数字を入力すること。紙入札による場合は、入札書(別紙２)の記載欄に任意の３桁の数字を記載すること。なお、入力された数字は乱数処理により変換された数字により落札者を決定するため、指定した数字が直接判定に用いられるものではない。 (２)前項の場合において、数字の指定を行わない者があるときは、職員が任意の数字を入力する。 １４．入札金額内訳書の提出提出された入札金額内訳書は返却しない。１５．契約書等の提出(１)契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当者等から交付された契約書の案(別紙５)に記名押印し、速やかにこれを契約担当者等に提出しなければならない。 (２)契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による。 (３)契約担当者等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 １６．契約の保証１．(６)のとおり。なお、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行う場合は、次の事項に留意すること。・かし担保特約を付すこと。 ・債権者は契約者とし、債務者は落札者とすること。 ・主契約の内容として工事名は契約書に記載の工事名と同一とすること。 ・保証期間は工期を含むものとすること。 ・落札者は、契約書の案とともに公共工事履行保証証券、又は履行保証保険契約に係る証券を契約担当者等に提出すること。 １７．違約金に関する特約条項落札者は、別添「違約金に関する特約条項」(以下「特約条項」という。)について、契約の担当者とともに記名押印し、その締結をしなければならない。また、本特約条項の締結は契約書の締結と併せて行うので、１５．(１)による契約書の案の提出の際に、併せて本特約条項についても記名押印し、提出しなければならない。１８．契約者の氏名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀１９．契約情報の公表について① 落札及び随意契約の公表契約を締結したときは、後日当該契約情報を当法人のＨＰにおいて公表する。 ② 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」に基づく公表独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成２２年１２月７日閣議決定)」において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について、情報を公開するなどの取組を進めることとされている。これに基づき、以下のとおり、当法人との関係に係る情報を当法人のＨＰで公表することとするので、所要の情報の当法人への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようお願いする。なお、応札若しくは応募又は契約の締結をもって、同意されたものとみなすこととする。1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア．当法人において役員を経験した者が再就職をしていること又は課長相当職以上の職を経験した者が役員、顧問等として再就職していることイ．当法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めていること2) 公表する情報上記に該当する契約先との契約(予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水料の支出に係る契約等は対象外)について、契約ごとに、物品・役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。ア．前記②1)アに該当する再就職者の人数、職名及び当法人における最終職名イ．当法人との間の取引高ウ．総売上高又は事業収入に占める当法人との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨・３分の１以上２分の１未満・２分の１以上３分の２未満・３分の２以上エ．一者応札又は一者応募である場合はその旨3) 提供を求める情報ア．契約締結時点における前記②1)アに該当する再就職者に係る情報(人数、職名及び当法人における最終職名)イ．直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当法人との間の取引高4) 公表の時期契約締結日の翌日から起算して原則７２日以内(４月中に締結した契約については原則９３日以内)２０．各書類の提出先(担当部署の所在地及び連絡先)〒３０５－８５０６茨城県つくば市小野川１６－２国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係(担当：林)ＴＥＬ ０２９－８５０－２７７５電子メールアドレス：chotatsu@nies.go.jp２１．質問書の様式及び回答書の掲載先https://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/kokoku/#tab2(本入札説明書掲載先と同一)２２．その他落札者は、建設業法(昭和２４年法律第１００号)第２０条の２第２項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、２０．の担当者に対して、その旨を該当事象の状況の把握のため必要な情報と併せて(別紙７)により通知すること。(別紙１)年 月 日紙入札方式参加届国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿住所商号又は名称代 表 者 名下記案件について、電子入札システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。件名：令和７年度国立研究開発法人国立環境研究所 フロンR-22空調設備省エネ化等更新整備工事担当者連絡先部署名 ：責任者名：担当者名：ＴＥＬ ：E-mail ：(別紙２)入 札 書金 円電子くじに入力する数字(任意の３桁)：件名 令和７年度国立研究開発法人国立環境研究所 フロンR-22空調設備省エネ化等更新整備工事上記金額をもって貴所入札説明書承諾のうえ入札します。御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙６の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。また、内訳書を別紙のとおり添付します。年 月 日住 所商号又は名称代表者名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者連絡先部署名 ：責任者名：担当者名：ＴＥＬ ：E-mail ：＜記入例＞入 札 書金 円電子くじに入力する数字(任意の３桁)：件名 令和７年度国立研究開発法人国立環境研究所 フロンR-22空調設備省エネ化等更新整備工事上記金額をもって貴所入札説明書承諾のうえ入札します。御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙６の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。また、内訳書を別紙のとおり添付します。××年××月××日住 所 ○○県○○市○○１－２－３商号又は名称 株 式 会 社 △ △ △ △代表者名 代表取締役 □ □ □ □＜(復)代理人 ◎ ◎ ◎ ◎ ＞※代理人又は復代理人が入札する際は、代表者に代わり代理人又は復代理人が記名すること国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者連絡先部署名 ：責任者名：担当者名：ＴＥＬ ：E-mail ：(別紙３)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿住 所商号又は名称代表者名今般、私は、 を代理人と定め、令和７年５月２６日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和７年度国立研究開発法人国立環境研究所 フロンR-22空調設備省エネ化等更新整備工事」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者：住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限2.1.の事項に係る復代理人を選任すること担当者連絡先部署名 ：責任者名：担当者名：ＴＥＬ ：E-mail ：(別紙４)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿住 所商号又は名称氏 名今般、私は、 を復代理人と定め、令和７年５月２６日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和７年度国立研究開発法人国立環境研究所 フロンR-22空調設備省エネ化等更新整備工事」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者：住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限担当者連絡先部署名 ：責任者名：担当者名：ＴＥＬ ：E-mail ：(別紙５)印紙工事請負契約書１ 工 事 名 令和７年度国立研究開発法人国立環境研究所 フロンR-22空調設備省エネ化等更新整備工事２ 工事場所 国立研究開発法人国立環境研究所(茨城県つくば市小野川１６－２)３ 工 期 自 契約締結日至 令和８年３月３１日４ 請負代金額 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 ， 円)５ 契約保証金 第４条のとおり。ただし、この場合の保証金額は、請負代金額の１０分の１以上とする。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「１０分の１」を「１０分の３」に置き換える。上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保有する。令和 年 月 日発 注 者 住 所 茨城県つくば市小野川１６－２氏 名 国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀 印受 注 者 住 所氏 名 印(総則)第１条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。２ 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。５ この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。７ この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成４年法律第51号)に定めるものとする。９ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事の調整)第２条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。(請負代金内訳書及び工程表)第３条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。２ 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。３ 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一 削除二 削除三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第５項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の１以上としなければならない。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「10分の1」を「10分の3」に置き換える。３．受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。３ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。４ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の１に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「10分の1」を「10分の3」に置き換える。(権利義務の譲渡等)第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。２ 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第２項の規定による検査に合格したもの及び第38条第３項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。３ 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第１項ただし書の承諾をしなければならない。４ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第６条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)第７条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (下請負人の健康保険等加入義務等)第７条の２ 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第２条第３項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法( 昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出２ 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合３ 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の１に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の５に相当する額(特許権等の使用)第８条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第９条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。６ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第１項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第３項前段の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分払金の額≦第１項の請負代金相当額×(９／10－前払金額／請負代金額)７ 第５項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第１項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。(部分引渡し)第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第５項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。２ 前項の規定により準用される第33条第１項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第２項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相応する請負代金の額×(１－前払金額／請負代金額)(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第40条 削除。(国債に係る契約の前金払[及び中間前金払]の特則)第41条 削除(国債に係る契約の部分払の特則)第42条 削除(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。(前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。２ 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行のの追完をすることができる。３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示するとき。三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規程による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 第５条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。四 第10条第１項第２号に掲げる者を設置しなかったとき。五 正当な理由なく、第45条第１項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第５条第１項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 第５条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。十 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第47条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の５(工期の10分の５が６月を超えるときは、６月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。２ 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。３ 第１項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。 この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条又は次条第３項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。４ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第１項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。５ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。６ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。７ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条、第48条又は次条第３項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第４項後段、第５項後段及び第６項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。９ 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。三 第47条又は第48条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「10分の1」を「10分の3」に置き換える。一 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合(前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。５ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年３パーセントの割合で計算した額とする。６ 第２項の場合(第48条第９号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第54条の２ 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項(独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第２号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第２号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の６又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。２ この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の１に相当する額のほか、請負代金額の100分の５に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第１号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第７条の２第８項又は第９項の規定の適用があるとき。二 前項第２号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第４号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。３ 受注者が前２項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。４ 受注者は、契約の履行を理由として、第１項及び第２項の違約金を免れることができない。５ 第１項及び第２項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。２ 第33条第２項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第56条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第４項又は第５項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。２ 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から１年が経過する日まで請求等をすることができる。３ 前２項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。４ 発注者が第１項又は第２項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第７項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。５ 発注者は、第１項又は第２項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。６ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。７ 民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。８ 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。９ 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(火災保険等)第57条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。２ 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。３ 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (賠償金等の徴収)第58条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年５パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年３パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(あっせん又は調停)第59条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による茨城県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第３項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第５項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第３項若しくは第５項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。(仲裁)第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。(情報通信の技術を利用する方法)第61条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱いは設計図書に定めるものとする。(補則)第62条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。［裏面参照の上、建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。］仲 裁 合 意 書工事名 令和７年度国立研究開発法人国立環境研究所 フロンR-22空調設備省エネ化等更新整備工事工事場所 国立研究開発法人国立環境研究所(茨城県つくば市小野川１６－２)令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び請負者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。管轄審査会名 茨城県建設工事紛争審査会令和 年 月 日発注者 住所 茨城県つくば市小野川１６－２氏名 国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀請負者 住所氏名管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の９第１項又は第２項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。[裏面]仲裁合意書について１)仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。２)建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、請負者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。審査会による仲裁は、３人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも１人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法(平成15年法律第138号)の規定が適用される。(別 添)違約金に関する特約条項第１条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)が令和 年月 日付けで締結した「令和７年度国立研究開発法人国立環境研究所 フロン R-22 空調設備省エネ化等更新整備工事」の請負契約(以下「本契約」という。)に関し、乙(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の 10 分の１に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。次号において「独占禁止法」という。)第３条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第８条第１項第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、同法第７条の２第１項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。二 本契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40年法律第45号)第96条の３又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。第２条 乙が前条の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。この契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 令和 年 月 日発 注 者 住 所 茨城県つくば市小野川１６－２氏 名 国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀請 負 者 住 所氏 名(別紙６)暴力団排除等に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「貴所」という。)の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記１．次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(１)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(２)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて国立研究開発法人国立環境研究所の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者２．暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。３．再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。４．暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の貴所へ報告を行います。５．貴所の規程類及び法令を遵守して不正、不適切な行為に関与せず、また、貴所の職員等から不正行為の依頼等があった場合には拒絶するとともに、その内容を貴所に通報し、さらに内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力します。(参考)国立研究開発法人国立環境研究所 規程・規則等https://www.nies.go.jp/kihon/kitei/(別紙７)令和 年 月 日国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿所 在 地名 称代表者名通 知 書下記のとおり、建設業法第２０条の２第２項に基づき、発生するおそれがあると認める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。記工事名：令和７年度国立研究開発法人国立環境研究所 フロンR-22空調設備省エネ化等更新整備工事□ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第１３条の１４第２項第１号)発生するおそれのある事象※：(例)国際的な石炭価格上昇に伴う コンクリート価格の高騰上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先：(例)報道等のURLを記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載□ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第１３条の１４第２項第２号)発生するおそれのある事象※：(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先：(例)報道等のURLを記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載その他連絡事項(空欄可)(自由記述：上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等担当者連絡先部署名 ：責任者名：担当者名：ＴＥＬ ：E-mail ：(注)１．本通知書については、建設業法施行規則第１３条の１４第２項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。２．本通知書を提出する場合は、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から契約締結までに提出するものとする。３．「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること。(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。)４．本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第２０条の２第３項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。)に基づき対応を行うものであることに留意すること。５．本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定に基づき、請負契約の変更について発注者に対して受注者から協議を申し出ることができる。 (参考)入札参加に当たっての留意事項１．本調達に関する照会について本調達に関する照会については、必ず書面によるものとする。なお、質問回答書は当研究所ＨＰ上で閲覧可能である。２．入札書について入札書については、応札者において適当部数コピーの上、記名し用意すること。なお、代理人をもって入札する場合の記名は、必ず委任状で委任される者のものと同一とする。３．委任状について１)代理人が応札する場合には必ず委任状を提出すること。２)本社(代表者等)から直接委任を受ける場合には、別紙３の代理人の委任状を、支社等を経由して委任を受ける場合には、支社長等への代理人の委任状(別紙３)と支社長等から復代理人への委任状(別紙４)の両方を用意すること。４．資格決定通知書(資格審査結果通知書)の写しを用意すること。５．郵送による入札を行う場合においても、資格決定通知書(資格審査結果通知書)の写し等必要書類を提出すること。仕 様 書１ 件 名 令和７年度国立研究開発法人国立環境研究所フロンR-22空調設備省エネ化等更新整備工事２ 工 事 期 間 契約締結日 ～ 令和８年３月３１日３ 工事施工場所 国立研究開発法人国立環境研究所研究本館Ⅰ研究第 1棟(計測棟)・研究第 2 棟、研究本館Ⅱ共同利用棟、研究本館Ⅲ棟、水生生物実験棟において行うものとする。工事施工場所詳細は、別添図参照。４ 工事内容請負者は、本工事の遂行にあたり、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「ＮＩＥＳ」という。)の担当者と十分な打合せを行い、以下の工事を遂行すること。※詳細は別添工事概要書及び別添図参照① 研究本館Ⅰ研究第１棟(計測棟)空調設備更新工事 ・・・１式② 研究本館Ⅰ研究第２棟空調設備更新工事 ・・・１式③ 研究本館Ⅱ共同利用棟空調設備更新工事 ・・・１式④ 研究本館Ⅲ棟空調設備更新工事 ・・・１式⑤ 水生生物実験棟空調設備更新工事 ・・・１式５ 報告書の提出請負者は、工事完成時までに以下の報告書をＮＩＥＳ担当者へ提出するものとする。・完成図書(状況写真等の報告書含む) ３部・完成図 ３部報告書の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第６条第１項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)の「印刷」の判断の基準を満たすこと。ただし、当該「判断の基準」を満たすことが困難な場合には、NIES担当者の了解を得た場合に限り、代替品による納品を認める。なお、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。リサイクル適性の表示：紙へリサイクル可本冊子は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料［Ａランク］のみを用いて作製しています。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合はNIES担当者と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。６ 検 査工事完成後、ＮＩＥＳ担当者立会いによる本仕様書に基づく検査に合格しなければならない。７ 協議事項本工事に関し疑義等を生じたときは、速やかにＮＩＥＳ担当者と協議の上、その指示に従うものとする。８ その他(1) 請負者は、本工事実施に係る活動において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)を推進するよう努めるとともに、物品の納入等に際しては、基本方針で定められた自動車を利用するよう努めるものとする。(2)工事仮設は、任意仮設とする。(3)発生材は、関係法令に基づいて適切に処理すること。(4)安全管理に留意すること。(5)参考数量積算書は、工事費見積のための参考資料である。項目や数量等をよく確認すること。表紙共 ７枚令和７年度国立研究開発法人国立環境研究所フロンR-22空調設備省エネ化等更新整備工事工事概要書令和７年５月国立研究開発法人国立環境研究所- 1 -工事概要書１ 工事名称 令和７年度国立研究開発法人国立環境研究所フロンR-22空調設備省エネ化等更新整備工事２ 工事場所 茨城県つくば市小野川16-2３ 工事期間全体工期 契約締結日 から 令和８年3月３１日まで(財政法第15条に基づく、国庫債務負担行為)４ 設計図書(１)図面 表紙・図面リスト共 10枚(２)工事概要書 表紙共 ７枚５ 工事内容本工事は、当研究所の構内にある研究本館Ⅰ研究１棟その他施設について、以下の改修を行う。改修工事の順序は、NIES担当者等(監理委託者含む)と十分調整のうえ決定すること。併せて、工事に伴う振動・騒音については、監督職員と十分調整のうえ工事を進めること。① 研究本館Ⅰ研究第１棟(計測棟)空調設備更新工事② 研究本館Ⅰ研究第２棟空調設備更新工事③ 研究本館Ⅱ共同利用棟空調設備更新工事④ 研究本館Ⅲ棟空調設備更新工事⑤ 水生生物実験棟空調設備更新工事６ 配置する技術者① 監理技術者は、工事内容に十分対応できる者を配置すること。改修工事にあたり、研究業務に支障なきよう監督職員と協議・調整し、施工すること。② 監理技術者は、１級管工事施工管理技士とし、監理技術者資格者証の交付を受けたものとする。配置する担当技術者が複数の場合、責任の範囲を明確にし、監理技術者が全体をみること。- 2 -③ 配置された技術者の能力では工事内容に対応できていない場合、新たに対応可能な技術者の配置を求める場合がある。７ 現場事務所の設置① 現場事務所を必ず設置すること。設置場所はNIES担当者と協議により決定する。② 特高受変電棟の周辺の場合、電力会社との電気の受給契約が直接できる。８ 工事車輛の駐車工事車輛を駐車させる場所は、NIES担当者から指定を受けて駐車すること。事前に駐車証の交付申請手続きをとること。９ 動力用水光熱費等NIES担当者と打ち合わせの上で、適切に負担する。1０ CORINS(コリンズ：工事実績情報システム)の作成及び登録工事実績情報としてコリンズを作成しJACIC(一般財団法人日本建設情報総合センター)に登録すること。1１ 施工体制台帳「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成１２年法律第１２７号)及び平成１３年３月３０日「建設業法施工規則の改正」に伴い、施工体制台帳の常備、さらには施工体制台帳の添付書類である下請契約書について２次以下の下請金額についても記載するものとし、NIES担当者等(監理委託者含む)と協議のうえ作成するものとする。 1２ 施工計画契約後できるだけ速やかに現地調査及び関係者との打合せを行い、施工計画を策定、NIES担当者等(監理委託者含む)の確認・承諾を受けること。なお、確認の結果、手直し、修正を求めることがあるので、その場合も迅速に対応すること。1３ 工程表の提出について① 工事工程表(週間工程表、月間工程表)を毎週末又は毎月末に提出し、NIES担当者と十分協議すること。- 3 -② 工事工程は、現地調査の上、NIES担当者と協議検討のうえ決定すること。１４ 工事資材搬入通路① 工事資材搬入通路は、事前にNIES担当者と協議すること。② 工事車両等は職員等への危険防止のため最徐行させること。また、警備担当者の指示がある場合は従うこと。③ 搬出入時は、状況により交通誘導員をつける等の事故防止対策を講じること。交通規制が必要なときは、事前に協議すること。④ 万一、工事車両等の通行により破損等が発生した場合は、請負者の負担により現状復旧すること。１５ 断水・停電等断水、蒸気の切替及び停電等を伴う場合は、事前に監督職員及び担当者等と協議し、運営に支障が生じないように計画すること。１６ 埋設物等の処理設計図等に表示されていない埋設物・配管類が見つかった場合は、直ちにNIES担当者に連絡し、処理方法を協議すること。ただし、工事に影響しないものを除く。１７ 発生材の処理特に指定されたもの以外は全て構外搬出とし、処理方法については関係法令に基づき適切に処理すること。また、処分状況についてはNIES担当者に報告すること。１８ 現状復旧既存部分において、工事に伴い破損等が発生した場合は、請負者の負担により現状復旧すること。１９ 災害・事故防止工事の安全確保については、十分留意すること。掘削や解体撤去工事等の着手前に現地の調査、確認を十分に行い、断線・配管破損事故等を起こさないようにすること。- 4 -２０ 火災予防等現場の火災には特に注意し、喫煙等の火気の取扱場所には、消火器等の消火設備を備えた一定の場所で行うようにすること。２１ 工事書類の様式等① 当研究所の様式による。別冊、工事書類提出要領を参照すること。② 工事完成時に、施工した工事の内容を示した工事概要書を作成する。様式は自由。③ 提出書類のファイルの体裁は、資料を参照する。２２ 完成図の提出について① 完成図は、３部以上作成し、製本すること。② 完成図は、原図、製本A3のA4折りを提出する。表紙、背表紙には 年度、工事名、完成図(であることを明記)、請負者名等を明記する。詳細については、監督職員と打ち合わせる。③ 完成図については、CADデータも提出すること。フォーマットは、JW-CADで読める形式(JWW JWC DXF P21等)とする。④ なお、AUTO-CADその他のCADからDXF変換する場合については、元データの文字化けその他本来表示印刷されるべき内容の図面と異なることがないよう内容をよく確認すること。また、元の形式データも提出する。⑤ 文字フォントは、Windowsのフォントを使用すること。２３ 疑義本業務に関し疑義を生じたときは、速やかにNIES担当者と協議のうえ、その指示に従うものとする。２４ その他① 請負者は、本業務実施に係る活動において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の趣旨に則り、グリーン購入を推進するよう努めるとともに、物品の納入等に際しては、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和７年１月２８日変更閣議決定)で定められた自動車を利用するよう努めるものとする。② 設計変更が必要になった場合、図面や見積書等の金額算出に必要な書類について、請負者は協力すること。③ 縮小製本(Ａ３版Ａ４折り)を３部支給すること。なお、契約後の原図を貸与するの- 5 -で、縮小製本はその原図から作成する。④ 縮小製本は、表紙と背表紙に年度、工事名、「設計図」を印刷(箱押し)する。⑤ 設計数量参考書は、工事費見積のための参考資料である。項目や数量等をよく確認すること。⑥ 請負者は、本概要書を現場代理人、監理技術者等の担当者に引き継ぐこと。⑦ 工事書類は、速やかに提出すること。様式は、所定の様式とする。なお、内容の確認を必ず確認してから、書類を提出すること。⑧ 喫煙は、指定場所以外では行わないこと。研究所内の敷地内においては、指定場所以外では、自動車内での喫煙も行わないこと。風紀の維持に務めること。⑨ 支払い請求時の書類作成について、書類が煩雑になることがあり、作成の協力をお願いする場合がある。⑩ 関係する官公庁、消防署との打合せを行い、適切な対処を講じた上で改修に臨むこと。- 6 -資料 提出書類のファイル等の体裁(例)パイプファイル等に綴じる場合は、背表紙、表紙を作成する。 【パイプファイル等に綴る場合の一例】表紙例 背表紙(例)令和○○年度○○○○○○工事書類工事期間 自 ○年 ○月○日至 ○年 ○月○日発注者 国立○○○○○○○○受注者 ○○○○○○令和○○年度○○工事書類背表紙表紙R-22空調設備省エネ化更新整備工事に係る対象機器一覧表別添No. 棟名 製作者名 型式 圧縮機 設置場所 用途 備考1 研究本館Ⅲ棟 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ 3Fｴｺｵﾌｨｽ系熱源 三菱電機 CAH-15FL2 5.5+5.5 4F南側ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 冷・温熱源用 撤去2 研究本館Ⅱ共同利用棟 ｴｱｺﾝ 3F悪臭実験室(B337室) ﾀﾞｲｷﾝ工業 FAYJ71F 1.9 3F(北側)ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ 空調用 撤去3 研究本館Ⅱ共同利用棟 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 2F実験制御室ACP-2 ﾀﾞｲｷﾝ工業 SRMJ190PA 5.5 ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ屋上 空調用 更新、既設機器同等品4研究本館Ⅰ研究第１棟(計測棟) 恒温室ACU-3(ﾗﾏﾝ) 冷凍機1(RU-3) 日立 300S2-FLR 2.2 計測棟１Ｆ機械室 空調用 更新、既設機器同等品5研究本館Ⅰ研究第１棟(計測棟) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ GCMS系(119室)ACP-1 日立 RP-J400HP1BB2 7.3+3.5 ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ計測棟屋上 空調用 更新、既設機器同等品6研究本館Ⅰ研究第１棟(計測棟) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 電子顕微鏡系(114室)ACP-2 日立 RP-J140HP2BB2 3.75 ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ計測棟屋上 空調用 更新、既設機器同等品7研究本館Ⅰ研究第１棟(計測棟) ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ ｽﾍﾟｸﾄﾛｺﾋﾟｰ系(120室)ACP-3 日立 RP-J140HP2BB2 3.75 ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ計測棟屋上 空調用 更新、既設機器同等品8研究本館Ⅰ研究第１棟(計測棟) ｴｱｺﾝ 1F(109室)OPR-1(1) 日立 RP-J140H2BB2 3.2 計測棟屋上 空調用 更新、既設機器同等品9研究本館Ⅰ研究第１棟(計測棟) ｴｱｺﾝ 2F(209室)共通機器室 ﾀﾞｲｷﾝ工業 RYJ63J 1.9 計測棟屋上(東側壁面) 空調用 更新、既設機器同等品10研究本館Ⅰ研究第１棟(計測棟) ｴｱｺﾝ 3F(301室)衛星観測室 三菱電機 PUG-5MGA 4 計測棟屋上(東側壁面) 空調用 更新、既設機器同等品11 研究本館Ⅰ研究第2棟 ｴｱｺﾝ 2F(219室)ｴｱｺﾝ 三菱電機 PUH-35FK 1.2 1F屋外(北側) 空調用 更新、既設機器同等品12 研究本館Ⅰ研究第2棟 特殊空調 3F(320室)暗室 東芝 TAH201JA-T1 1.5 3F暗室空調ﾁｬﾝﾊﾞｰ内 特殊空調 冷媒回収処分のみ(機器残置)13 水生生物実験棟 保存室 3F試料保存室(RU-1) 日立 KX-3A2 2.2 屋上 特殊空調 更新、既設機器同等品14 水生生物実験棟 保存室 3F生物保存室A(RU-2) 日立 KX-2A2 1.5 屋上 特殊空調 更新、既設機器同等品15 水生生物実験棟 保存室 3F生物保存室B(RU-3) 日立 KX-4A2 3 屋上 特殊空調 更新、既設機器同等品16 水生生物実験棟 保存室 3F保存室系外気処理(RU-4) 日立 KX-2A2 1.5 屋上 特殊空調 更新、 既設機器同等品機器空冷ヒートポンプチラー3Fエコオフィス系熱源( ５ ８ ) 研究本館Ⅱ棟( 共同実験２ 棟) ４階バルコニー空調機械室(２)空調機械室(１)機械室ＥＶ空調機械室(１)１：２００ＥＰＳ別添図エアコン3F悪臭実験室(B337室) 377 室外機５１)共同実験棟 ３階湯沸室ホールELV(№９)男子便所女子便所ＥＰＳ倉庫Ｄ．Ｓ環境情報解析室実験室実験室実験室資源循環領域１：２００334339338337336335331332333別添図ACP 室外機(2F壁面)ACP 室外機(2F壁面)2F実験制御室ACP-22F実験制御室ACP-2ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ４４)会議棟 ２階４４)会議棟 ２階廊下廊下廊下廊下ＥＶホールＥＶホール湯沸室湯沸室ＥLＶＥLＶ(№７)(№７)男子便所男子便所女子便所女子便所大会議室ラウンジ大会議室ラウンジステージステージ中 庭中 庭(１階機械室屋上)(１階機械室屋上)廊下1廊下1機械室上部吹き抜け機械室上部吹き抜けホールホール階段２階段２倉庫倉庫打合せ室打合せ室階段１階段１操作室操作室ＤＳ2ＤＳ2ＤＳ1ＤＳ1257257機械室機械室倉庫１倉庫１倉庫２倉庫２ＥＰＳＥＰＳＤＳ3ＤＳ3ＥＰＳＥＰＳ環境情報部環境情報部大会議室(大山ホール)大会議室(大山ホール)CIO室CIO室１：２００１：２００241241242242243243244244245245246246247247248248249249250250251251252252253253258258259259260260261261262262263263254254255255256256240240研究本館Ⅰへ研究本館Ⅰへ254-1254-1254-2254-2DNUPDNUPUPUPUPDNDNDN別添図ロッカー室ロッカー室打合せ室打合せ室ＵＰＵＰ１：２００※元図Ａ１UPＢ－０１ 研究本館Ⅰ( 研究第１棟) １階バ ッ ク ナ ン バー書 庫バ ッ ク ナ ン バー書 庫ホールホール閲 覧 エ リ ア閲 覧 エ リ ア１１９１１９倉庫倉庫ホールホール機械室１機械室１電気室１電気室１男子便所１男子便所１女子便所１女子便所１機械室２機械室２(№1)(№1)ＥＶＥＶ廊 下廊 下電気室２電気室２廊下廊下女 子 便 所 ２女 子 便 所 ２レクチャー室レクチャー室男 子 便 所 ２男 子 便 所 ２多目的多目的便所便所男子便所３男子便所３女子便所３女子便所３１１３１１３１１５１１５１１７１１７１１２１１２雑誌閲覧室雑誌閲覧室ミーティング室スペースミーティング室スペース106106総務部総務部１１０１１０(無菌室)(無菌室)保存室関係保存室関係１１８１１８計測棟機器計測棟機器１２０１２０計測棟機器計測棟機器１２１１２１基盤計測機器基盤計測機器前処理分析室前処理分析室(標準物質)(標準物質)基盤計測機器基盤計測機器１１１前室１１１前室１１２前室１１２前室１２３－Ｂ１２３－Ｂ保存実験室(標準物質)保存実験室(標準物質)気候変動適応気候変動適応センター長室センター長室1122ﾘﾓｰﾄ会議ﾌﾞｰｽﾘﾓｰﾄ会議ﾌﾞｰｽ6.390ｍ26.390ｍ26.390ｍ26.390ｍ22基盤計測機器基盤計測機器計測棟機器計測棟機器１２２１２２基盤計測機器基盤計測機器１１６１１６保存室関係保存室関係基盤基盤計測機器計測機器１１４１１４基盤計測機器基盤計測機器基盤基盤機器機器計測計測１１１１１１無菌室無菌室１０９B室１０９B室１２３－Ａ１２３－Ａ１０４－１１０４－１図書事務室図書事務室環境情報部環境情報部情報管理室情報管理室旧D領域旧D領域Ａ領域Ａ領域環境情報部環境情報部ネットワーク室ネットワーク室気候変動適応センター気候変動適応センター106-1106-1旧B・C領域旧B・C領域１０９A室１０９A室計測棟機器計測棟機器1CP-MS1CP-MSｴｱｺﾝｴｱｺﾝ1F(109室)OPR-1(1)1F(109室)OPR-1(1)ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝｽﾍﾟｸﾄﾛｺﾋﾟｰ系(120室)ACP-3ｽﾍﾟｸﾄﾛｺﾋﾟｰ系(120室)ACP-3ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ電子顕微鏡系(114室)ACP-2電子顕微鏡系(114室)ACP-2ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝGCMS系(119室)ACP-1GCMS系(119室)ACP-1恒温室ACU-3(ﾗﾏﾝ)恒温室ACU-3(ﾗﾏﾝ)冷凍機1(RU-3)冷凍機1(RU-3)別添図※ 元図Ａ１１：２００１)研究第１棟 ２階２３３２３２企画部２３４２３５企画室２３６企画部女 子 便 所男 子 便 所ロビー廊下DS機械室ﾏｼﾝﾊｯﾁ一時預かり託児室企画室倉庫２０６２０７企画室廊下２０９基盤計測機器２０８２０５ラマン屋外機109 室外機 1CP-MS 室外機209室 室外機ｴｱｺﾝ2F(209室)共通機器室別添図１：２００※元図Ａ１２１１－２２３２企画部２１５倉庫２ＡＤＳEPSＤＳ前室機械室機械室機械室機械室倉庫２Ｂ２１４２１３２１２労働組合事務室実験室前室細胞毒性細 胞 毒 性 実 験 室洗浄室２２５２３０－１２１０セミナー室２２２(共通機器)保存室２２４(共通機器)保存室２１１－１２３０－２前室病態分子解析研究室情報部打合せ室２４１倉庫２Ｃ保存室２２１(共通機器)保存室(共通機器)２２３保存室(共通機器)暗室２２８実験室２２９－１・２２３１動態化学研究室環境標準研究室２１６環境標準研究室２１７病態分子解析研究室生体影響評価研究室２１８２１９生体影響評価研究室１・２培養室細胞実験室２２０保存室(共通機器)２２７２２６基盤計測機器企画部動態化学研究室男子トイレ女子トイレ電話交換機室給湯室機械室一時預かり託児室会計課事務室２３)研究第２棟 ２階ｴｱｺﾝ2F(219室)ｴｱｺﾝ219室 室外機1F 屋外別添図１：２００元図Ａ１３２１施設課ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ廊下ＥＶ吹抜機械室女 子 便 所男 子 便 所廊下バ ル コ ニーﾏｼﾝﾊｯﾁ倉庫３９１３０４監査室３２２大気環境モデリング研究室３０３総務部機械室３２３セミナー室３２４大気環境モデリング研究室３０１大気環境モデリング研究室３０２環境管理技術研究室３０５地球大気化学研究室3F(301室)衛星観測室301室 室外機(3F 屋外壁面)エアコン１)研究第１棟 ３階別添図１：２００３１２３１２倉庫倉庫３１１Ａ３１１Ａ３０９３０９３０８３０８３０６３０６ＰＳＰＳEPSEPS倉庫３Ｂ倉庫３ＢＤＳＤＳセミナー室セミナー室気候変動適応センター気候変動適応センター倉庫３Ａ倉庫３Ａ第２会議室第２会議室生物ｾﾝﾀｰ長室生物ｾﾝﾀｰ長室３１０３１０３１６３１６３２０３２０３１１Ｂ３１１Ｂ３１８３１８３１９３１９３１３Ｂ３１３Ｂ ３１３Ａ３１３Ａ環境管理技術研究室環境管理技術研究室湖沼河川研究室湖沼河川研究室３１４３１４海洋環境研究室海洋環境研究室生態系機能評価研究室生態系機能評価研究室湖沼河川研究室湖沼河川研究室環境管理技術研究室環境管理技術研究室 ３１５３１５生物領域生物領域地域環境保全領域地域環境保全領域地域・生物領域共用地域・生物領域共用生態系機能評価研究室生態系機能評価研究室３２０３２０(暗室)(暗室)特殊空調特殊空調3F(320室)暗室3F(320室)暗室320室 室外機320室 室外機２３)研究第２棟 ３階別添図保存室保存室3F試料保存室 (RU-1)3F試料保存室(RU-1)保存室保存室3F生物保存室A(RU-2)3F生物保存室A(RU-2)保存室保存室3F生物保存室B(RU-3)3F生物保存室B(RU-3)保存室保存室3F保存室系外気処理(RU-4)3F保存室系外気処理(RU-4)２０)水生生物実験棟 ３階２０)水生生物実験棟 ３階女子便所女子便所廊下廊下ＥＶＥＶ(No.3)(No.3)ＥＶホールＥＶホール男 子 便 所男 子 便 所無菌室Ａ無菌室Ａ生物保存前室生物保存前室純粋装置室純粋装置室無菌室Ｃ無菌室Ｃ生物保存室Ｂ生物保存室Ｂ生物保存室Ａ生物保存室ＡDSDSEPSEPS倉庫Ｃ倉庫Ｃオートクレーブ室オートクレーブ室低温室低温室前室前室乾熱滅菌室乾熱滅菌室無菌室Ｂ無菌室Ｂ微生物実験室微生物実験室(低温室)(低温室)培養室Ａ培養室Ａ試料保存室試料保存室培養室Ｂ培養室Ｂ無菌室C前室無菌室C前室機械室機械室１：２００１：２００３０９３０９３１２３１２３１１３１１３０４３０４３０５３０５３０８３０８３０７３０７３１０３１０３０３３０３３０２３０２３０６３０６３０１３０１別添図RU-3RU-3RU-2RU-2RU-1RU-1RU-4RU-4２０)水生生物実験棟 ＲＦ２０)水生生物実験棟 ＲＦＥＶ機械室１：２００１：２００別添図令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所フロンR-22空調設備省エネ化等更新整備工事総務部施設課参考数量積算書令和７年５月No.1フロンR-22空調設備省エネ化等更新整備工事金円 (工事価格 金 円)数 量 単位 備 考直接工事費 1 式1式1式1式1式1式1式摘 要 金 額 名称共通費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等計合計(工事価格)消費税等相当額総合計(工事費)令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 No.1数 量 単位 金 額 備 考・研究本館Ⅰ研究第1棟(計 1 式・研究本館Ⅰ研究第2棟 1 式・研究本館Ⅱ共同利用棟 1 式・研究本館Ⅲ棟 1 式・水生生物実験棟 1 式計名 称 摘要直接工事費No.1名 称 摘要 数 量 単位 単価 金 額 備 考フロンR-22空調設備省エネ化等更新整備工事＜研究本館Ⅲ＞・空冷ヒートポンプチラー 3Fエコオフィス系熱源既設機器撤去工事 1.0 式運搬交通費 1.0 式撤去業者経費 1.0 式電気工事 1.0 式電気工事業者経費 1.0 式産業廃棄物運搬処分費 1.0 式【小計】＜研究本館Ⅱ共同利用棟＞・エアコン 3F悪臭実験室(B337室)既設空調機器撤去工事 1.0 式運搬交通費 1.0 式撤去業者経費 1.0 式産業廃棄物運搬処分費 1.0 式【小計】・パッケージ型エアコン 2F実験制御室ACP-2機器 ACP-2 既設機器同等品 1.0 式機器搬入据付工事 1.0 式配管設備工事 1.0 式ダクト工事 1.0 式保温工事 1.0 式既設空調機器撤去工事 1.0 式運搬交通費 1.0 式施工業者経費 1.0 式電気工事 1.0 式電気工事業者経費 1.0 式盤関係 1.0 式計装工事 1.0 式計装工事業者経費 1.0 式産業廃棄物運搬処分費 1.0 式【小計】＜研究第１棟(計測棟)＞・空調機更新 恒温室ACU-3(ラマン)機器設備工事 1.0 式配管設備工事 1.0 式ダクト設備工事 1.0 式電気工事 1.0 式撤去工事 1.0 式石綿含有事前調査費 1.0 式報告書作成費 1.0 式消耗品及び雑材費 1.0 式現場養生及び安全管理費 1.0 式No.2名 称 摘要 数 量 単位 単価 金 額 備 考工事業者経費 1.0 式産業廃棄物運搬処分費 1.0 式【小計】・パッケージ型エアコン GCMS系(119室)ACP-1機器 ACP-1 既設機器同等品 1.0 式機器搬入据付工事 1.0 式配管設備工事 1.0 式ダクト工事 1.0 式保温工事 1.0 式既設空調機器撤去工事 1.0 式運搬交通費 1.0 式施工業者経費 1.0 式電気工事 1.0 式電気工事業者経費 1.0 式計装工事 1.0 式計装工事業者経費 1.0 式産業廃棄物運搬処分費 1.0 式【小計】・パッケージ型エアコン 電子顕微鏡系(114室)ACP-2機器 ACP-2 既設機器同等品 1.0 式機器搬入据付工事 1.0 式配管設備工事 1.0 式ダクト工事 1.0 式保温工事 1.0 式既設空調機器撤去工事 1.0 式運搬交通費 1.0 式施工業者経費 1.0 式電気工事 1.0 式電気工事業者経費 1.0 式計装工事 1.0 式計装工事業者経費 1.0 式産業廃棄物運搬処分費 1.0 式【小計】・パッケージ型エアコン スペクトロビー系(120室)ACP-3機器 ACP-3 既設機器同等品 1.0 式機器搬入据付工事 1.0 式配管設備工事 1.0 式保温工事 1.0 式既設空調機器撤去工事 1.0 式運搬交通費 1.0 式施工業者経費 1.0 式電気工事 1.0 式電気工事業者経費 1.0 式計装工事 1.0 式No.3名 称 摘要 数 量 単位 単価 金 額 備 考計装工事業者経費 1.0 式産業廃棄物運搬処分費 1.0 式【小計】・エアコン 1F(109室)OPR-1(1)機器 更新済み機器同等品 1.0 式機器搬入据付工事 1.0 式配管設備工事 1.0 式保温工事 1.0 式既設空調機器撤去工事 1.0 式運搬交通費 1.0 式施工業者経費 1.0 式電気工事 1.0 式電気工事業者経費 1.0 式産業廃棄物運搬処分費 1.0 式【小計】・エアコン 2F(209室)共通機器室機器 既設機器同等品 1.0 式機器搬入据付工事 1.0 式配管設備工事 1.0 式保温工事 1.0 式既設空調機器撤去工事 1.0 式運搬交通費 1.0 式施工業者経費 1.0 式電気工事 1.0 式電気工事業者経費 1.0 式産業廃棄物運搬処分費 1.0 式【小計】・エアコン 3F(301室)衛生観測室機器 既設機器同等品 1.0 式機器搬入据付工事 1.0 式配管設備工事 1.0 式保温工事 1.0 式既設空調機器撤去工事 1.0 式運搬交通費 1.0 式施工業者経費 1.0 式電気工事 1.0 式電気工事業者経費 1.0 式産業廃棄物運搬処分費 1.0 式【小計】＜研究本館Ⅰ(研究第2棟)＞・エアコン 2F(219室)エアコン機器 既設機器同等品 1.0 式機器搬入据付工事 1.0 式No.4名 称 摘要 数 量 単位 単価 金 額 備 考配管設備工事 1.0 式保温工事 1.0 式既設空調機器撤去工事 1.0 式運搬交通費 1.0 式施工業者経費 1.0 式産業廃棄物運搬処分費 1.0 式【小計】・特殊空調 3F(320室)暗室既設空調機器撤去工事 冷媒回収処分のみ(機器残置) 1.0 式運搬交通費 1.0 式施工業者経費 1.0 式電気工事 1.0 式電気工事業者経費 1.0 式【小計】＜水生生物実験棟＞保存室 コイト電工 1.0 式3F試料保存室 RU-1 1.0 式【小計】保存室A コイト電工 1.0 式3F生物保存室 RU-2 1.0 式【小計】保存室Ｂ コイト電工 1.0 式3F生物保存室 RU-3 1.0 式【小計】保存室 コイト電工 1.0 式3F保存系外気処理 RU-4 1.0 式【小計】付帯工事アスベスト含有調査 1.0 式アスベスト運搬処分費 別途 1.0 式その他諸経費共通仮設費 1.0 式現場管理費 1.0 式一般管理費 1.0 式 値引 【合計】