橋本小学校給食室厨房備品の購入に係る一般競争入札公告

橋本小学校給食室厨房備品の購入に係る一般競争入札公告 公告第 号一般競争入札の実施について下記案件について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。 令和８年４月８日八幡市長 川田 翔子記１．入札に付する事項(1) 案件名称 橋本小学校給食室 厨房備品の購入(2) 履行場所 八幡市立橋本小学校(3) 業務内容 別紙仕様書のとおり(4) 履行期間 令和９年３月31日まで２．入札担当課及び発注担当課(1) 入札担当課 〒614-8501 八幡市八幡園内75番地総務部契約検査課 電 話 075-983-2201F A X 075-983-1148アドレス keiyakukensa@mb.city.yawata.kyoto.jp(2) 発注担当課 学校教育課 電話 075-983-1127３．競争入札参加者に必要な資格次に掲げる要件に該当する者であること。 ● 登録の有無等令和８年度の八幡市物品等の供給にかかる競争入札等参加資格を有する者(以下、登録業者)は、その登録業種が｢一般機器｣かつ詳細業種が「厨房機器」であること。 ● 地域要件京都府、大阪府、奈良県、滋賀県、兵庫県、和歌山県のいずれかに本店、支店又は営業所を有する者であること。 ● その他(１)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の４の規定に該当していないこと。 (２)競争入札等参加申請書の提出期間の最終日から開札日までの期間において、京都府または八幡市の指名停止措置を受けていないもの。 (３)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第１項第２号に規定する団体及び警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として、市長に対し、市発注の契約について排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ４．入札参加資格確認申請時の提出書類一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式１)５．入札参加資格の確認(1) 入札参加資格確認申請を受け付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。 (2) 入札に際しては、入札参加確認通知書で資格有りとされたものだけが参加できる。 ただし入札日までに京都府または八幡市の指名停止措置を受けた者は、認めた資格を取り消す。 ６．入札手続等手続等 期間・期日・期限等 備考入札参加資格確認申請書等の配布期間令和８年４月８日から令和８年４月16日午後４時まで契約検査課及び市ホームページにて配布設計図書等の閲覧期間同上契約検査課及び市ホームページにて閲覧可能入札参加資格確認申請書の受付期間令和８年４月15日午前９時から令和８年４月16日午後４時まで契約検査課にて受付。 申請書の受付方法は持参又は郵送とし、受付期間内必着のものに限る。 質問の受付申請書等に関する質問令和８年４月15日正午まで設計図書に関する質問令和８年４月30日正午まで設計図書に関する質問は、メールを契約検査課へ送信又は質疑書(別記様式2)に記入し、書面を持参又はFAXで契約検査課へ提出すること。 上記以外での設計図書に関する質問については、一切受け付けない。 質疑回答申請書等に関する質問随時設計図書に関する質問令和８年５月７日設計図書に関する質問については、該当の期日までにメール又はFAXで回答する。 入札参加資格確認通知書発行日(予定)令和８年４月20日入札書指定到着期間令和８年５月13日から令和８年５月14日午後５時まで入札日時(予定) 令和８年５月15日午前10時00分７．入札書に記載する金額入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税額を含んだ金額を総額で記載すること。 ８．落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ９．入札手続等本案件は、郵便入札とする。 「郵便入札ガイドライン(橋本小学校給食室 厨房備品の購入)」を遵守すること。 10．その他(1) 入札参加にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に抵触する行為及びその他疑惑を招くような行為を行わないこと。 (2) 八幡市財務規則、八幡市競争入札心得を遵守すること。 (3) 本案件は、入札参加者が１者以上で成立するものとする。 (4) 本案件は、最低制限価格を設定しない。 (5) 本案件は、予定価格を公表しない。 本案件において、予定価格等の情報を市職員から得ようとする行為等を行った場合、本案件の参加を取消し、指名停止の措置を行う。 (6) 本案件の入札回数は１回までとし、再入札は行わない。 一般競争入札公告共通事項(郵便入札)１．入札参加資格の確認入札に参加を希望する者は、該当の公告に示す提出書類を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 また、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (1) 提出方法該当の公告に示す受付期間内に、提出書類を入札担当課へ持参又は郵送により提出すること。 (2) その他ア 確認申請書及び資格確認資料の作成等に要する費用は、申請者の負担とし、提出された書類は返却しない。 イ 提出書類はＡ４版で作成し、1部提出すること。 ウ 提出された書類は、本市において無断使用することはない。 エ 虚偽の記載をした者は、当該業務の入札への参加を認めないとともに、指名停止措置を行うことがある。 ２．入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明入札参加資格がないと認められた者は、本市に対して、入札参加資格がないと認めた理由(欠格理由)について、任意の様式による書面を、通知を受けた日の翌日から起算して5日(閉庁日を含まない。)を経過する日まで(午前9時から午後5時まで(閉庁日及び正午から午後１時までを除く。))に持参した場合に限り、説明を求めることができる。 (郵送又は電送によるものは受け付けない。)なお、説明を求められた場合は、書面を受理した日の翌日から起算して5日(閉庁日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対して書面により回答する。 ３．入札保証金入札保証金の納付を免除する。 ４．契約保証金契約保証金の納付を免除する。 ５．契約書等の作成落札者の決定後、7日以内に、契約書を作成すること。 ６．その他(1) 入札参加者は、本公告文、設計図書及び仕様書を熟読し、入札心得を遵守すること。 (2) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 (3) 開札後、契約を締結するまでに落札者が指名停止措置等に該当する行為を行ったときは、当該落札決定を取り消すことがある。 (4)「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和４年９月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 八幡市郵便入札ガイドライン(橋本小学校給食室 厨房備品の購入)入札書の送付方法配達日指定郵便(書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便に限る)又は持参(以下本ガイドラインにおいて「送付」という。)入札書の送付先〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75番地八幡市役所契約検査課 宛開札立会に関する事項入札参加者(入札参加者から委任を受けた代理人を含む)のうち開札立会を希望するものは、開札に立ち会うことができる。 この場合においては、開札日時の前日の午後４時までに事前に申し出たうえで、開札日時に契約検査課で受け付ける。 開札立会人は、立会者名簿に署名するものとする。 入札方法入札は、記名押印をした入札書を入札用封筒に入れ、上記「入札書の送付方法」により、指定到着期間内に契約検査課へ到達するよう送付するものとする。 入札用封筒には、入札件名、入札参加者の所在地及び商号または名称並びに配達日指定郵便においては配達指定日を記載しなければならない。 入札の中止に関する事項天災地変その他やむをえない事由により、入札参加書の入札書が到着しなかった事が判明した場合、入札を延期又は中止することがある。 入札の辞退に関する事項入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。 入札を辞退するときは、入札辞退届を契約検査課へ開札日時までに到着するよう送付するものとする。 なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱を受けるものではない。 ただし、入札辞退届を提出しない者は、今後の入札の指名について考慮する。 無効な入札に関する事項次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 (1) 入札に参加する資格のない者のした入札(2) 同じ入札に２以上の入札書(他人の代理人としての入札を含む。)を送付した者のした入札(3) 入札に関し連合等の不正行為を行った者のした入札(4) 金額、氏名、印鑑及び重要な文字の誤脱若しくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書による入札(5) 開札立会において入札関係職員の指示に従わない等、入札場の秩序を乱した者のした入札(6) 上記「入札書の送付方法」以外の方法により提出された入札(7) 上記「入札書指定到着期間」以外に到着した入札(8) 入札用封筒に必要事項が記載されていない入札(9) 入札用封筒に記載された入札件名と同封された入札書の入札件名が異なる入札(10) 公告又は通知により特に指定した場合を除き、１通の入札用封筒に複数の入札書を入れた入札(11) その他、入札条件に違反した入札その他特記事項(1) 入札参加にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に抵触する行為及び、その他疑惑を招くような行為を行わないこと。 (2) 八幡市競争入札心得を遵守すること。 (3) 入札書の送付に係る費用は、入札参加者の負担とする。 (4) 郵便事故等により入札書が指定到着期間内に契約担当課へ到着しなかったことに対し、異議を申し立てることはできない。 【入札書封筒の見本】※表面には別紙の郵便宛名を切り取り、張り付けてください。 仕 様 書１．件名橋本小学校給食室 厨房備品の購入２．概要令和８年７月下旬～令和９年３月に橋本小学校の給食室をドライシステムに対応した給食室に改修する。 この改修工事に伴い必要となる厨房備品の更新等を行う。 ３．履行場所八幡市立橋本小学校(八幡市中ノ池尻１５番地の１)４．履行期限令和９年３月３１日ただし、厨房備品の納品は令和９年２月１５日までに完了させること。 ５．仕様、規格等(１)購入① 仕様等は、別紙１「購入備品一覧表」および単品図を参照のこと。 なお、すべて同等品可とする。 ② 改修工事の施工完了後に、配置図に記載の場所に運搬・搬入設置すること。 運搬・搬入設置の詳細日時は、発注者と受注者とで事前に協議のうえ決定するものとする。 ③ 給排水、ガス、電気の配管・配線工事は改修工事業者が行う。 ④ 各機器等の寸法については、現地実測を行い、発注者および改修工事業者と協議のうえで調整すること。 ⑤ 機器の試運転、調整等は、納品後に発注者および改修工事業者と調整のうえ、受注者の責任のもとで行うこと。 ⑥ 橋本小学校調理員に対して機器の取扱説明を行うこと。 (２)既存品利用① 橋本小学校給食室の既存の厨房備品のうち一部を継続利用する。 継続利用する既存品は、別紙１「購入備品一覧表」の区分「既存品利用」を参照のこと。 ② 継続利用する既存品は、改修工事の施工前に受注者の責任のもと、発注者の指定する場所へ運搬すること。 なお、給排水、ガス、電気の切り離し作業は改修工事業者が行う。 改修工事の施工完了まで発注者が指定する場所で一時保管した後、改修工事の施工完了後に、配置図に記載のとおり運搬・搬入設置すること。 なお、給排水、ガス、電気の配管・配線工事は改修工事業者が行う。 ③ 別紙２「既存備品一覧表」の No.50 L 型運搬車のうち２台はキャスター替、１台はコーナーガード替を行うこと。 ④ 別紙２「既存備品一覧表」のNo.44およびNo.51 ２段運搬車は、キャスター替を行うこと。 ⑤ 別紙２「既存備品一覧表」のNo.24移動台は、排水部材一式・キャスター替を行うこと。 ⑥ 別紙２「既存備品一覧表」のNo.52牛乳保冷庫については、給食室改修工事期間に橋本小学校で新規購入し、同校１階校舎内で使用しているため、改修工事の施工完了後には、強制蒸発装置の取り外し作業を行った上で、配置図に記載の場所に設置すること。 (３)移設橋本小学校の給食室の既存の厨房備品のうち、一部を発注者が指定する他の小学校へ移設する。 移設する厨房備品は、別紙２「既存備品一覧表」の区分「他校移設」のとおり。 なお、移設先で給排水・ガス・電気の接続が必要な厨房備品については、受注者の責任のもと接続作業、試運転まで行い、移設先で使用可能な状態にすること。 別紙２「既存備品一覧表」のNo.14 回転釜については、移設先で都市ガスへの変換作業を行うこと。 (４)廃棄別紙２「既存備品一覧表」の区分「廃棄」については、既存の厨房備品を引き取り、産業廃棄物処理法に基づき適切に処分すること。 なお、処分の際、受注者の責任のもと産業廃棄物中間処理場または最終処分場に運搬し、後日マニフェストの提出を行うこと。 ６．同等品申請別紙１「購入備品一覧表」および単品図に記載の参考商品の同等品による入札を希望する場合は、期日までに別紙様式２に商品のカタログ、図面等を添付して書面を持参またはFAXで提出し承認を受けること。 なお、承認を受けていない同等品での入札は無効となるので注意すること。 ７．その他留意事項① 発注者の指示を受けた場合は、橋本小学校改修工事の定例会議に参加すること。 ② 八幡市火災予防条例に基づく各種届出に関し、発注者の指示を受けた場合は可能な範囲で協力すること。 ③ 適切に搬入し、安全に配慮し設置すること。 ④ 商品の梱包材等はすべて持ち帰ること。 ⑤ 発注者と事前に調整のうえ、各機器には、作業性が損なわれない範囲で耐震固定または転倒防止金具の取付を行うこと。 ⑥ 保証期間は納品後１年間とし、材料、製造および設置上の不備または製品不良等により所定の能力を発揮しない場合に限り、受注者の責任で点検整備等を行うこと。 ⑦ 機器の故障等の不具合には迅速に対応すること。 ⑧ 入札書には以上にかかる必要経費すべてを含めた金額を記載すること。 ⑨ この仕様書に定めのない事項およびこの仕様書に関して疑義が生じた場合は、発注者と協議の上、決定するものとする。 橋本小学校給食室 購入備品一覧表 別紙１■工事終了後、配膳室から移設配置図No. 名称 規格仕様 数量別紙２番号備考A1 給食保存用冷凍庫 HF 63BT-(L)-KS 1A2 球根皮剥機 P-48DY 1A3 球根受け用 L型運搬車 L1-77PDB 1A4 冷蔵庫 HR-150B 1A5 冷凍庫 HF-150A3-2 1 47 既存品利用、移設品A6 オートサニテーション HWS-75D 2A7 下処理用器具消毒保管機 EWK-1005 1A8 包丁・まな板消毒保管機 ESK-255 1A9 3槽シンク S3-247BDB 1A10 3槽シンク S3-277BDB 1A11 スタックカート STC-20 2A12 移動台 TK-96MSDVB 3A13 ステンレスエレクターシェルフSBS760PS19001A14 ステンレスエレクターシェルフSBS1820PS19002A15 ステンレスエレクターシェルフSAS910PS19001A16 ステンレスエレクターシェルフSBS1220,PS19001B1 上処理用器具消毒保管機 EWK-2005特 1B2 オートサニテーション HWS-75D 2B3 立体炊飯器 LGV-150YS 2 クラッド食缶B4 立体炊飯器 LGV-150 1 既存品利用、移設品(四小保管)B5 移動シンク S1-99MDB 1B6 移動式スライサー置台 1700×750×600 1B7 フードスライサー OSI-06S 1B8 包丁・まな板・プレート消毒保管機 ESK-505特 1B9 2槽シンク S2-189DB-S2 1B10 移動台 TK-129MSDVB 3B11 スタックカート STC-20 5B12 移動台 1200×600×640 2 24 既存品利用、移設品B13 ガステーブルコンロ M-222C 1B14 コンロ置台 TK-97BPA特 1B15-1 コンビオーブン ACO-202GYS 1B15-2 コンビオーブン用カート ACO-202用カート 1B15-3 コンビオーブン用ラック ACO-202用ラック 1B16 揚げ物用ガス回転釜 GHSFEⅡ-32YMO 1B17-1 ガス回転釜 GHS-32YMO 3 内釜FCB17-2 ガス回転釜 GHS-32YMO 1 内釜SUSB18 真空低温冷却機 AVS-35ABSC 1B19 電気式食缶消毒保管機 EW-1505特 1B20 ラップマシン PE-405B 1B21 ラップマシン置台 TK-67BPA特 1B22 移動台 TK-156MSDVB 3B23 作業台 TK-156DB 1B24 作業台 TK-106PA 1B25 廃油カート(L型運搬車) 2 50 既存品利用、移設品C1-1 2段運搬車 6 44 既存品利用、移設品検収室・下処理室調理室サービスホール橋本小学校給食室 購入備品一覧表 別紙１■工事終了後、配膳室から移設配置図No. 名称 規格仕様 数量別紙２番号備考C1-2 2段運搬車 1 51 既存品利用、移設品C2-1 パンラック 1500×750×1410 3C2-2 パンラック 1200×750×1410 1C2-3 パンラック 900×750×1410 1C3 牛乳保冷庫 MR-90B 1C4 牛乳保冷庫 MR-120B 1 - 年度当初購入、移設品C5 オートサニテーション HWS-75D 1D1 オートサニテーション HWS-75D 1D2 3槽シンク S3-277BDB 1D3 3槽シンク S3-277BDB 1D4 ネットコンベヤタイプ洗浄機 TDWN-30KLG-P 1 既存品利用、移設品(四小保管)D5 電気式食缶消毒保管機 EW-2005特 1D6 電気式食器消毒保管機 EW-2005特 1D7 電気式食器消毒保管機 EW-1505特 1D8 3段運搬車 650×550×1300 1D9 移動台 TK-126MDVB 1D10 移動台 TK-76MSDVB 1E1 オートサニテーション HWS-75D 1A5 冷凍庫 HF-150A3-2 1 47 既存品利用、移設品B12 移動台 1200×600×640 2 24 既存品利用、移設品B25 廃油カート(L型運搬車) 2 番号なし 既存品利用、移設品C1-1 2段運搬車 6 44 既存品利用、移設品C1-2 2段運搬車 1 番号なし 既存品利用、移設品C4 牛乳保冷庫 MR-120B 1 - 年度当初購入、移設品洗浄室配膳室前室・準備室 橋本小学校配膳室 既存備品一覧表 別紙２No. 名称 規格仕様 数量別紙１番号備考1 移動台 1200×450×600 2 - 廃棄2 L型運搬車 900×500×800 1 - 廃棄3 球根皮むき機 555×728×970 1 - 廃棄4 冷凍冷蔵庫 1500×800×1890 1 - 廃棄5 作業台 600×900×500 1 他校移設、有都小へ移設6 冷凍冷蔵庫 590×621×1795 1 - 廃棄7 移動台 1200×500×600 2 - 廃棄8 電気式消毒保管機 1750×950×1900 1 - 廃棄9 包丁まな板殺菌庫 850×600×1430 1 他校移設、南山小へ移設10 - - - - -11 作業台 450×600×500 1 - 廃棄12 コンロ 500×300×200 1 - 廃棄13 スチームコンベクションオーブン890×1220×1750 1 - 廃棄14 回転釜 1426×1020×1765 4 - 廃棄14 回転釜 1426×1020×1765 2 他校移設、南山小へ移設(都市ガス交換要)15 移動台 1500×750×600 2 - 廃棄16 ２段運搬車 1160×750×850 3 - 廃棄17 作業台 1800×900×800 2 - 廃棄18 移動台 1200×600×500 1 - 廃棄19 ３槽シンク 2400×750×800 1 - 廃棄20 ２槽シンク 1600×750×800 2 - 廃棄21 作業台 1800×900×800 1 - 廃棄22 作業台 900×600×800 1 - 廃棄23 ３槽シンク 2700×900×800 1 - 廃棄24 移動台 1200×600×640 2 Ｂ12 2台配膳室へ⇒改修後Ｂ1225 フードスライサー 440×1015×830 1 - 廃棄26 舟型シンク 1920×750×600 1 - 廃棄27 移動台 1200×750×500 1 - 廃棄28 移動台 1500×750×500 1 - 廃棄29 作業台 600×900×800 1 - 廃棄30 ２槽シンク 1800×900×800 1 - 廃棄31 １槽シンク 1500×750×800 1 - 廃棄32 ネットコンベアタイプ洗浄機 3000×1200×1550 1 Ｄ4 四小へ⇒改修後Ｄ433 水切台 1200×750×630 1 - 廃棄34 作業台 600×750×800 1 - 廃棄35 立体炊飯器 725×635×1350 2 - 廃棄35 立体炊飯器 725×635×1350 1 Ｂ4 四小へ⇒改修後Ｂ436 作業台 750×600×800 1 - 廃棄37 作業台 900×750×800 1 - 廃棄38 作業台 1500×750×800 1 - 廃棄39 食器消毒保管庫 2150×500×1830 1 - 廃棄40 パンラック 1200×750×1830 1 - 廃棄橋本小学校配膳室 既存備品一覧表 別紙２No. 名称 規格仕様 数量別紙１番号備考41 パンラック 1500×750×1800 1 - 廃棄42 保管庫パススルー 2690×950×1880 1 - 廃棄43 保管庫 1750×950×1850 1 - 廃棄44 2段運搬車 1040×620×900 6 Ｃ1-1 2台配膳室、4台四小へ⇒改修後Ｃ1-144 2段運搬車 1040×620×900 2 - 廃棄45 パンラック 1200×750×1800 2 - 廃棄46 冷蔵庫 1800×600×500 1 - 廃棄47 冷凍庫 1500×800×500 1 Ａ5 1台配膳室へ⇒改修後Ａ548 移動台 1800×600×500 1 - 他校移設、有都小へ移設49 ステンレスキッチンワゴン 1 - 他校移設、有都小へ移設50 廃油カート(L型運搬車) 1 - 他校移設、有都小へ移設50 L型運搬車 2 Ｂ25 2台配膳室へ⇒改修後Ｂ2551 2段運搬車 1 Ｃ1-2 1台配膳室へ⇒改修後Ｃ1-252 牛乳保冷庫 MR-120B 1 Ｃ4 年度当初購入、移設品 author: d.kihanactime: 2026/04/04 13:26:20mtime: 2026/04/04 13:26:20soft_label: Microsoft: Print To PDFtitle: 譌｢蟄伜ｙ蜩∝峙髱｢.pdf author: d.kihanactime: 2026/04/04 13:25:18mtime: 2026/04/04 13:25:18soft_label: Microsoft: Print To PDFtitle: 譁ｰ邨ｦ鬟溷ｮ､蛯吝刀蝗ｳ髱｢.pdf author: d.kihanactime: 2026/04/04 13:26:21mtime: 2026/04/04 13:26:21soft_label: Microsoft: Print To PDFtitle: 邱丞粋蜊伜刀蝗ｳ.pdf 物品購入仮契約書発注者と受注者とは、物品購入に関し、次のとおり仮契約を締結する。 この契約は、八幡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条により議会の議決を得たときに本契約として成立する。 この契約の締結を証するため本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ各自その１通を保有するものとする。 令和 年 月 日(仮契約締結日)令和 年 月 日(本契約成立日)発注者 京都府八幡市八幡園内75番地八幡市市 長 川田 翔子受注者(総則)第１条 契約の内容は、次のとおりとする。 (1) 品 名 橋本小学校給食室厨房備品(以下「物品」という。)(2) 仕 様 別紙のとおり(3) 数 量 別紙のとおり(4) 契約金額 金 円うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円(5) 納入期限 令和９年３月31日(6) 納入場所 八幡市立橋本小学校(7) 契約保証金 免 除(売買)第２条 前条の契約内容に従い、受注者は物品を発注者に売却するものとし、発注者はこれを購入するものとする。 (契約内容の変更)第３条 発注者は、必要があるときは、受注者に通知して、物品の規格、予定数量、納入場所又は納入期限を変更することができる。 ２ 受注者は、その責めに帰すことができない事由により納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長を請求することができる。 ３ 前２項の場合において、納入期限又は契約金額を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。 (検収)第４条 受注者は、物品を納入するときは、発注者の関係職員立合の下で行うものとする。 ２ 発注者は、納入日から10日以内に、見積書及び仕様書に基づき検収を行うものとする。 (補正又は交換)第５条 発注者は、前条の検収の結果、納入された物品の全部又は一部が契約に違反し、又は不当であると認めたときは、受注者に対し補正又は交換を請求することができる。 ２ 受注者は、発注者から前項の規定により交換又は補正を求められたときは、通知を受けた日から５日以内に交換又は補正を行わなければならないものとし、交換又は補正に要する費用は、受注者の負担とする。 (支払い)第６条 発注者は、第４条の検収を完了し、適法な支払請求を受理したときは、その日から30日(以下「約定期間」という。)以内に契約金額を支払わなければならない。 ２ 発注者は、前項の約定期間内に対価を支払わないときは、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、当該未払額に対し年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払うものとする。 (遅延違約金)第７条 受注者は、天災その他不可抗力の原因によらないで物品の納入を遅延したときは、遅延日数に応じ、契約金額に対し年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延違約金を発注者に支払わなければならない。 (契約不適合責任)第８条 発注者は、納入された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りではない。 ２ 前項の規定により契約不適合に関し履行の追完を請求するには、その契約不適合の事実を知った時から１年以内に受注者に通知することを要する。 ただし、受注者が第４条の納入時においてその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。 ３ 第１項の規定により発注者が相当の期間を定めて受注者に対して履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。 ただし、履行の追完が不能であるとき又は履行追完を拒絶する意思を明確に示したときは、催告をすることなく直ちに契約金額の減額を請求することができる。 (協議解除)第９条 発注者は、物品の納入が完了するまでの間は、次条、第11条又は第13条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 ２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 納入期限内に物品を納入する見込みがないと認められるとき。 (2) 過失により物品の納入を粗雑にしたと認められるとき。 (3) 正当な理由なく、第８条第１項の履行の追完がなされないとき。 (4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 物品を納入させることができないことが明らかであるとき。 (2) 受注者が物品の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 受注者の物品の一部の納入が不能である場合又は受注者がその物品の一部の納入を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (4) 物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に納入しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が納入をしないでその時期を経過したとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその物品の納入をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (6) 第14条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (7) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第２条第６号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。 以下この号において同じ。 )又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第12条 第10条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 (談合等による解除)第13条 発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 受注者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。 (契約の公表)第21条 受注者は、この契約の名称、契約金額並びに受注者の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。 (疑義等の解決)第22条 この契約に定めのない事項及び疑義については、発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。 (合意管轄)第23条 前条の協議によってもなお、この契約の履行につき紛争が生じた場合、発注者の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとする。 様式１一般競争入札参加資格確認申請書令和８年４月 日八幡市長 川田 翔子 様 商号又は名称 令和８年４月８日付けで公告のありました「橋本小学校給食室厨房備品の購入」に係る一般競争入札参加資格について確認されたく、下記のとおり申請します。 なお、公告「３．競争入札参加者に必要な資格」に規定する各要件を満たしていることを誓約します。 記１．案件名称橋本小学校給食室厨房備品の購入２．履行場所八幡市立橋本小学校３．連絡先担当者名電話番号FAX番号メールアドレス４．公告「３．競争入札参加者に必要な資格」地域要件に規定する本店、支店又は営業所(ただし、申請者の所在地が地域要件を満たしている場合は、記入不要)支店名所在地eq \o\ad(所在地, )eq \o\ad(代表者氏名, ) 入札書金額総額 ￥ (消費税等含む)件名(名称)橋本小学校給食室 厨房備品の購入納品又は履行場所八幡市立橋本小学校 上記のとおり、設計書、仕様書、図面及び現場等を熟覧し、入札の諸条件を承諾のうえ、入札いたします。 なお、この入札及び契約にかかる紛争は、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。 入札書作成日：令和８年 月 日入札書開札日：令和８年５月１５日住所商号又は名称氏名印八幡市長 川田 翔子 様同価格の入札によるくじ引きの意向確認(いずれかに☑をしてください) □私(入札者又はその代理人)がくじを引くので、同価格になった際には連絡を希望する。 □職員のうち当該入札事務に関係のない者(代理職員)によるくじ引きを希望する。 入札辞退届件名(名称)橋本小学校給食室 厨房備品の購入 上記について、都合により入札を辞退します。 令和８年 月 日住所商号又は名称代表者氏名印八幡市長 川田 翔子 様設計図書に関する質疑書令和８年 月 日 八幡市 入札担当課 行FAX番号 075-983-1148会社名担当者連絡先TELFAX件名(名称)橋本小学校給食室 厨房備品の購入納品場所若しくは履行場所八幡市立橋本小学校質疑事項事項の説明(注)1. 質疑書(質問)の締切及び質疑の回答については指名決定通知書のとおりです。 2. 質疑事項は、明瞭・簡潔に記入してください。 3. 質疑事項のない場合は、提出する必要はありません。 4. 入札・契約手続等の事務的な質問については、口頭で回答する場合があります。 5. 質疑書以外での設計図書に関する質問については、一切受付けません。 614―8501郵便局の窓口へお出しください 配達日指定郵便配 達指定日令和 年 月 日京都府八幡市八幡園内７５番地 八幡市役所総務部契約検査課 行 入札書 在中開札年月日令和８年５月１５日件 名橋本小学校給食室 厨房備品の購入差出人(入札者)所在地商号又は名称代表者氏名 ・枠内は、すべて漏れなく記入してください。 ・必ず「書留郵便」、「簡易書留郵便」、「特定記録郵便」のいずれかの方法により郵送してください。 ・左側を切り取っていただき、入札用封筒に貼り付けてご使用ください。 ・郵送方法は配達日指定郵便(書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便に限る)で郵送してください。 ・配達日指定郵便の受付期限は、原則配達指定日の３日前です。 ※遠方地域や郵便局によって受付期限が異なるので、受付郵便局で確認すること。 ・配達日指定郵便に間に合わない場合は、「八幡市郵便入札ガイドライン」に記載の入札書指定到着期間中に契約検査課へ持参してください。 【郵送料金 計算例】重さ25ｇ以内の定形郵便物１通を配達日を指定して、特定記録郵便で郵送した場合基本料金 110円 配達日指定(平日) 42円特定記録郵便 210円 合計 362円