令和７年度PPC用紙の購入に係る単価契約

令和７年度PPC用紙の購入に係る単価契約 北海道警察北見方面本部告示第10号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。 令和７年２月10日北海道警察北見方面本部長 藤 原 陸 実１ 入 札 に 付 す 事 項⑴ 契約の目的の名称及び数量ア 契約の目的の名称 ＰＰＣ用紙 Ａ４(１箱500枚５冊入)１箱当たりの単価イ 数 量 調達予定数量 2,300箱⑵ 契約の目的の仕様等 別紙「仕様書」のとおり⑶ 契 約 期 間 令和７年４月１日から令和８年３月31日まで⑷ 納 入 場 所 別紙「仕様書」のとおり２ 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。 ⑴ 令和６年度に有効な道の競争入札参加資格のうち、物品の購入の資格を有すること。 ⑵ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。 ⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。 ⑷ 北海道内に事業所を有すること。 ⑸ 調達物品に関し、仕様を満たす製品の供給が可能であること。 ３ 制限付一般競争入札参加資格の審査⑴ この入札は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、２の⑷及び⑸に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。 ア 申 請 の 時 期 令和７年２月10日(月)から同月28日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前９時から午後５時までイ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。 ウ 申請書類の提出先 郵便番号 090－8511 北見市青葉町６番１号北海道警察北見方面本部会計課⑵ 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。 ４ 契約条項を示す場所北海道警察北見方面本部会計課５ 入札執行の場所及び日時⑴ 入 札 場 所 北見市青葉町６番１号 北海道警察北見方面本部303号会議室(送付による場合は、郵便番号 090－8511 北見市青葉町６番１号 北海道警察北見方面本部会計課)⑵ 入 札 日 時 令和７年３月10日(月)午前10時30分(送付による場合は、同月７日(金)午後５時までに必着)⑶ 開 札 場 所 ⑴に同じ。 ⑷ 開 札 日 時 ⑵に同じ。 ６ 入 札 保 証 金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。 ７ 契 約 保 証 金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。 ８ 郵便等による入札の可否認める。 ９ 郵便等による入札における再度入札郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り、再度入札に参加することができない。 10 落札者の決定方法北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という。)第151条第１項の規定により定めた予定価格(単価)の制限の範囲内で最低の価格(単価)をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。 11 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。 ⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。 12 契約書作成について⑴ この契約は契約書の作成を要する。 ⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。 13 そ の 他⑴ 無 効 入 札開札の時において、２に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 ⑵ 低入札価格の調査の基準価格設定していない。 ⑶ 最 低 制 限 価 格設定していない。 ⑷ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱い入札書に記載する金額は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等抜き価格相当額(単価)とすること。 なお、消費税等相当額は、当該代金の請求のときに加算すること(消費税等相当額を加算した合計金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)。 ⑸ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察北見方面本部会計課イ 所 在 地 郵便番号 090－8511 北見市青葉町６番１号ウ 電 話 番 号 0157－24－0110 内線 2234⑹ 前 金 払前金払はしない。 ⑺ 概 算 払概算払はしない。 ⑻ 部 分 払部分払はしない。 ⑼ 入 札 の 執 行初度の入札において、入札者が１人の場合であっても、入札を執行する。 ⑽ 入札の取りやめ又は延期この入札は、取りやめること又は延期することがある。 ⑾ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。 ⑿ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第３条の４の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。 なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。 ⒀ この公告のほか、物品競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。 別紙仕 様 書１ ＰＰＣ用紙(Ａ４)の仕様⑴ 再生上質紙縦目(Ｔ目)であり、坪量が65～72g/㎡であること。 ⑵ 環境基準について、次の条件を満たすこと。 ア 古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を国の定めた算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。 イ バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ウ 製品に総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)が記載されていること。ただし、製品にその内訳が記載できない場合は、ウェブサイト等で容易に確認できるようにし、参照先を明確にすること。 ⑶ デジタル複合機及び高速プリンタ等に使用できるものであり、両面コピー対応品であること。 ⑷ 断裁方式がロータリーカット方式であること。ただし、その他の断裁方式の場合は、用紙の寸法及び表面の均一性(歪、癖等)が適正に処置されていること。 ⑸ 紙粉のため機械が故障しないように紙粉の除去処理が行われていること。 ⑹ 静電気防止加工が表裏施されていること。 ⑺ 中性紙であること。 ⑻ この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に疑義が生じた場合は、双方協議の上、決定するものとする。 ２ 納入場所⑴ 北海道警察北見方面本部 北見市青葉町６番１号⑵ 北海道警察北見運転免許試験場 北見市大正151番１⑶ 北海道北見方面北見警察署 北見市青葉町６番１号⑷ 北海道北見方面遠軽警察署 紋別郡遠軽町大通北５丁目１-40⑸ 北海道北見方面網走警察署 網走市南６条東５丁目１⑹ 北海道北見方面美幌警察署 網走郡美幌町字大通南１丁目19⑺ 北海道北見方面斜里警察署 斜里郡斜里町本町43-６⑻ 北海道北見方面紋別警察署 紋別市南が丘町１丁目５-16⑼ 北海道北見方面興部警察署 紋別郡興部町字興部755-３※ 納入場所内の指定する場所(各課等)に納入すること。 ３ 納入場所における調達予定数量(単位：箱)年間調達発注１回当た納 入 場 所 所属数予定りの調達予定数量数量北海道警察北見方面本部庁舎２階 ６ 390 20～50３階 ３ 210 10～50北海道警察北見運転免許試験場 １階 １ 100 ５～10北海道北見方面北見警察署 １階 １ 540 10～80北海道北見方面遠軽警察署 １階 １ 210 10～30北海道北見方面網走警察署 １階 １ 260 10～30北海道北見方面美幌警察署 １階 １ 150 10～20北海道北見方面斜里警察署 １階 １ 140 10～20北海道北見方面紋別警察署 １階 １ 210 10～30北海道北見方面興部警察署 １階 １ 90 ５～20４ 特記事項⑴ 発注及び納品発注については、原則月１回(上旬発注)とする。 また、納品については受注者の指定する日(原則発注月の末日までの間)とする。 ⑵ 納品書北海道警察北見方面本部庁舎分は、一括取りまとめて納品書を作成すること。 北海道警察北見運転免許試験場分及び北海道北見方面管内各警察署分は、それぞれ納品書を作成すること。 ⑶ 納入にかかる費用は、受注者の負担とする。 なお、北海道警察北見方面本部庁舎及び北海道警察北見方面管内各警察署は、エレベータ等の昇降機がないため留意すること。 ⑷ 北海道警察北見方面本部庁舎分については、発注時別途送付される配分内訳に従って庁舎内各所属に納入すること。 ⑸ 急を要する場合等、臨時の発注にも対応できるよう留意すること。 物品競争入札心得(総 則)第１条 北海道が発注する物品購入等の入札に当たっては、別に定めのあるもののほかこの心得を承知してください。 (入札保証金等)第２条 入札参加者(入札保証金の納付を免除されている者は除く。)は、入札執行前に見積もった契約金額(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を含んだ額)の100分の５に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に道を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除します。 ２ 前項の入札保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が入札当日から起算して９日以上のものでなければなりません。 ３ 入札保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。 ４ 入札保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、保証期間を入札当日から起算して９日以上とした当該保証を証する書面を提出してください。 (入札)第３条 入札参加者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記して提出(入札箱に投入)しなければなりません。 ２ 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第２条第６項に規定する一般信書便事業者、同条第９項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第３条第４号に規定する外国信書便事業者による同法第２条第２項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による入札を認める場合において、前項の入札書を郵便等により送付して入札しようとする者は、その封筒に「令和７年度ＰＰＣ用紙の購入に係る単価契約 入札書」と朱書きし、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第２条第６項に規定する一般信書便事業者、同条第９項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第３条第４号に規定する外国信書便事業者の提供する同法第２条第２項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして知事が定めるもので提出しなければなりません。 (公正な入札の確保)第４条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。 ２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなりません。 ３ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。 (代理)第５条 入札参加者は、代理人をして入札に参加させようとするときは、当該入札の執行前に、その旨を証する書面(委任状)を入札執行者に提出しなければなりません。この場合において、入札書には、入札参加者(委任者)と代理人の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者氏名)を併記し、代理人が押印して入札するものとします。 ２ 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。 ３ 入札参加者は、競争入札の参加を排除されている者又は競争入札の参加資格を停止されている者を入札代理人とすることはできません。 (入札書の書換え等の禁止)第６条 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできません。 (無効入札)第７条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。 (1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札(3) 入札書に記名押印がない入札(4) 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの入札(6) 代理人が２人以上の者の代理をしてした入札(7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札(8) 郵便等による入札で所定の日時までに到着しなかったもの(9) 無権代理人がした入札(10) 入札に関し不正の行為があった者のした入札(当該行為が契約締結前に明らかとなったものに限る。)(11) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(12) その他入札に関する条件に違反した入札(開札)第８条 開札は、公告又は通知した場所において、入札の終了後直ちに入札参加者又はその代理人の面前で行います。ただし、入札参加者又はその代理人が開札の場所に出席できないときは、当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせます。 (再度入札等)第９条 開札の結果、落札に至らない場合は、直ちに出席者(初度の入札参加者)で再度入札を行います。また、再度入札によっても落札に至らなかった場合には、随意契約によることがあります。 (落札者の決定)第10条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とします。ただし、最低制限価格を設定した場合は、その最低制限価格以上予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とします。 ２ 落札者となるべき価格で入札した者が２人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定します。 この場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。 (最低価格の入札者を落札者としない場合)第11条 開札の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者としない場合があります。 (1) 当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。 (2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるとき。 ２ 前項の規定に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当者の行う調査に協力しなければなりません。 ３ 第１項の規定に基づき、最低の価格で入札した者を、落札者としない場合は、予定価格の範囲内で申込みをした他の者のうち、最低の価格で申込みをした者を 落札者とします。 (入札保証金等の返還)第12条 落札者が決定した場合、入札保証金又はこれに代える担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に返還します。 ２ 再度入札の結果落札者がなく当該競争入札が打ち切られた場合は、入札保証金又はこれに代える担保はすべて返還します。 (契約の締結)第13条 落札者が当該契約を締結しようとするときは、落札決定の通知を受けた日から７日以内に次の各号により対応しなければなりません。ただし、支出負担行為担当者から契約の締結を保留する旨の通知があった場合は、その指示に従ってください。 (1) 契約の締結を書面で行う場合には、支出負担行為担当者の作成した契約書案に記名押印の上、支出負担行為担当者に提出しなければなりません。 (2) 契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には、支出負担行為担当者が電子契約サービスにアップロードした契約書案に電子署名を行わなければなりません。 (北海道議会の議決事件)第14条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第１項の規定により北海道議会の議決を要する事件とされているので、落札者を決定した場合は仮契約を締結し、北海道議会の議決を得たときは本契約を締結します。 ２ 落札決定から本契約の締結までの間に落札者が指名停止を受けた場合は、仮契約を締結せず、又は解除し、本契約の締結を行わないことができるものとします。この場合において、落札者は、仮契約の解除及び本契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができません。 (落札者と契約を行わない場合)第15条 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行いません。 ２ 契約書の作成を要する契約であって、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとします。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができません。 (入札保証金等の帰属)第16条 落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金又はその納付に代えて提供した担保は、道に帰属します。 ２ 落札者であって入札保証金の納付を免除されたものが契約を締結しないときは、当該落札者の見積もった契約金額(消費税等相当額を含んだ額)の 100分の５に相当する額の違約金を道に納付しなければなりません。 (契約保証金等)第17条 契約を締結しようとする者(契約保証金の納付を免除されている者を除く。)は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に道を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除します。 ２ 前項の履行保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が契約期間の始期から終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、契約期間の始期から目的物の引渡し完了予定日)までの期間以上のものでなければなりません。 ３ 契約保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。 ４ 契約保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、契約期間の終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、目的物の引渡し期限)までに生じる債務不履行が保証されることを証する書面を提出してください。 (入札保証金等の充当)第18条 落札者は、当該入札に係る入札保証金又はそれに代える担保の一部又は全部を契約保証金の一部に充てることができます。 (談合情報に対する対応)第19条 入札に関して談合情報があった場合は、入札の執行の延期、事情聴取及び積算の内訳書の徴取を行うこと又は入札の執行を取りやめることがあります。 ２ 契約締結後に入札談合の事実があったと認められたときは、契約を解除することがあります。 (入札の取りやめ等)第20条 前条第１項及び第２項に定めるもののほか、支出負担行為担当者が入札を公正に執行することができないなど特別の事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがあります。 (入札の辞退)第21条 入札参加者として指名された者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。 ２ 入札参加者として指名された者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出てください。 (1) 入札執行前にあっては、その旨を文書又は口頭により支出負担行為担当者に連絡すること。 (2) 入札執行中にあっては、その旨を口頭により入札を執行する者に連絡すること。 ３ 前項により入札を辞退した者に対し、これを理由に以後の指名等において不利益な取扱いを行うことはありません。 (不正行為に伴う損害賠償等)第22条 入札に関して談合等の不正行為があった場合は、契約で定めるところにより、賠償金を徴収し、又は契約を解除することがあります。 制限付一般競争入札参加資格審査申請書令和 年 月 日支出負担行為担当者北海道警察北見方面本部長 様申請者名簿番号所 在 地商号・名称代 表 者※ 本申請に係る連絡先(担当者)所 属氏 名T E LF A X地方自治法施行令第167条の５の２の規定による制限付一般競争入札に参加したいので、関係書類を添付のうえ資格審査を申請します。 入札事項 令和７年度ＰＰＣ用紙の購入に係る単価契約※ 添付する関係書類は、別紙提出書類等一覧のとおりとする。 別紙提 出 書 類 等 一 覧制限付一般競争入札参加資格審査申請書の他に、次に掲げる書類を提出してください。 区 分 備 考北海道内に事業所を有すること。申出書(別記様式１)調達物品に関し、仕様を満たす製品の供 １ 卸商等発行の製品仕様書(別記様式２)給が可能であること。２ 製造元発行の紙質試験表その他北海道警察北見方面本部長が必要と認める書類(必要に応じて追加で書類の提出を求める場合があります。)提出(申請)期限は令和７年２月28日(金)です。 ※ 提出を受けた書類・資料は返却しません。 別記様式１令和 年 月 日北海道警察北見方面本部長 様住 所申請者氏 名申 出 書令和７年度ＰＰＣ用紙の購入に係る単価契約の一般競争入札の参加に当たり、下記のとおり事業所(本店、支店)が所在することを申出いたします。記１ 所 在 地２ 名 称３ 電話番号 別記様式２令和 年 月 日所在地名 称 契約名 令和７年度ＰＰＣ用紙の購入に係る単価契約製 品 名製 造 元用 紙 の 種 類用 紙 方 向グリーン購入法適 合 製 品両 面 コ ピ ー断 裁 方 式紙 粉 処 理静 電 気 対 策中 性 ／ 酸 性総合評価値 ％ 点％ 点％ 点％ 点％ 点点 g/㎥ 点そ の 他製品仕様書(記載例)静電気防止加工済(表・裏)紙粉除去処理済みロータリーカット方式両面コピー対応適合縦目(Ｔ目)・白色度・間伐材等パルプ利用割合・森林認証材パルプ利用割合・古紙パルプ配合率(上記以外に記入することがあれば記載)北海道警察北見方面本部長 様 この製品は下記仕様であることを証明します。 中性紙(製造元を記載)(製品名を記載)総合評価指標・その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合・坪量再生上質紙別記様式２令和 年 月 日所在地名 称 契約名 令和７年度ＰＰＣ用紙の購入に係る単価契約製 品 名製 造 元用 紙 の 種 類用 紙 方 向グリーン購入法適 合 製 品両 面 コ ピ ー断 裁 方 式紙 粉 処 理静 電 気 対 策中 性 ／ 酸 性総合評価値 ％ 点％ 点％ 点％ 点％ 点点 g/㎥ 点そ の 他総合評価指標・古紙パルプ配合率・森林認証材パルプ利用割合・間伐材等パルプ利用割合・その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合・白色度・坪量北海道警察北見方面本部長 様 この製品は下記仕様であることを証明します。 製品仕様書 令和年月日 物品競争入札心得、契約条項その他北海道が示した条件を承諾の上、上記の金額で入札いたします。 住 所入 札 者 氏 名 ㊞ 北海道警察北見方面本部長 様金 額 ( 単 価 )令和７年度ＰＰＣ用紙の購入に係る単価契約契 約 名ＰＰＣ用紙 Ａ４(１箱500枚５冊入)入 札 書入札金額品 名 規 格金円／箱令和年月日 物品競争入札心得、契約条項その他北海道が示した条件を承諾の上、上記の金額で入札いたします。 住 所入 札 者 氏 名 住 所 代 理 人 氏 名 ㊞ 北海道警察北見方面本部長 様金円／箱 Ａ４(１箱500枚５冊入)令和７年度ＰＰＣ用紙の購入に係る単価契約契 約 名入札金額品 名 規 格 金 額 ( 単 価 )ＰＰＣ用紙入 札 書令和年月日 物品競争入札心得、契約条項その他北海道が示した条件を承諾の上、上記の金額で入札いたします。 住 所入 札 者 氏 名 住 所 代 理 人 氏 名 住 所復 代 理 人 氏 名 ㊞ 北海道警察北見方面本部長 様金 額 ( 単 価 )Ａ４(１箱500枚５冊入)入 札 書契 約 名入札金額ＰＰＣ用紙 金円／箱品 名令和７年度ＰＰＣ用紙の購入に係る単価契約規 格委 任 状令和 年 月 日北海道警察北見方面本部長 殿住 所氏 名 ㊞私は、(住 所)(氏 名)を代理人と定め、次の権限を委任します。 記令和７年３月10日 北海道警察北見方面本部が行う「令和７年度ＰＰＣ用紙の購入に係る単価契約」の競争入札及び見積に関する一切の件委 任 状令和 年 月 日北海道警察北見方面本部長 殿住 所氏 名 ㊞私は、(住 所)(氏 名)を代理人と定め、次の権限を委任します。 記令和７年３月10日 北海道警察北見方面本部が行う「令和７年度ＰＰＣ用紙の購入に係る単価契約」の競争入札及び見積に関する一切の件並びに復代理人選任の件※ この様式は、入札人(代表者)が代理人に対し、復代理人を選任する権限を年間委任していない場合に使用する。 委 任 状令和 年 月 日北海道警察北見方面本部長 殿住 所氏 名代理人 住 所氏 名 ㊞私は、(住 所)(氏 名)を復代理人と定め、次の権限を委任します。 記令和７年３月10日 北海道警察北見方面本部が行う「令和７年度ＰＰＣ用紙の購入に係る単価契約」の競争入札及び見積に関する一切の件 物品売買単価契約書(案)１ 契約事項 物品の売買２ 物品の名称及び規格(1) 物品の名称 ＰＰＣ用紙(2) 規 格 Ａ４(１箱500枚５冊入) 別紙「仕様書」のとおり３ 納入場所 別紙「仕様書」のとおり４ 契約期間 令和７年４月１日から令和８年３月31日まで５ 単 価 １箱当たり 金 円上記価格に消費税及び地方消費税相当額を加算する。 上記物品の売買について、発注者 北海道と供給人 (以下「受注者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 (この契約を証するため、本書を２通作成し、当事者記名押印の上、各自その１通を保有するものとする。)(注)( )書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換えて使用する。 「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする。」(令和 年 月 日)(注)( )書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。 発注者 北海道北海道警察北見方面本部長藤 原 陸 実 □印受注者 住 所氏 名 ○印(総則)第１条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。 ２ 受注者は、頭書の物品を契約期間中、発注者の発注の都度、その指定する期日(以下「納入期限」という。)までに納入し、発注者は、その対価を受注者に支払うものとする。 ３ この契約書に定める催告、請求、通知(第３条の通知を除く。)、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 ４ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 ５ この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 ６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成４年法律第51号)に定めるものとする。 ７ この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 ８ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 ９ この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第１審の裁判所とする。 (権利義務の譲渡等)第２条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (納入及び検査)第３条 受注者は、納入場所に物品を納入したときは、直ちにその旨を発注者に通知するとともに、納品書を提出しなければならない。 ２ 発注者は、前項の通知を受けたときは、その日から10日(以下「検査期間」という。)以内に検査を行い、検査に合格したものについては、その引渡しを受けるものとする。 ３ 物品の納入、検査及び引渡しに要する一切の費用は、受注者の負担とする。 ４ 受注者は、第２項の検査に合格しないものについては、速やかにこれを代品と取り替えなければならない。この場合においては、前３項の規定を準用する。 ５ 受注者は、あらかじめ発注者の承諾を得た場合においては、物品を分納することができる。この場合においては、前各項の規定を準用する。 (代金の支払)第４条 受注者は、毎月末日までに、前月中に引き渡した物品に係る代金額に当該代金額の100分の10に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「売買代金」という。)を発注者に請求するものとし、発注者は、受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。 ２ 売買代金の支払場所は、北海道オホーツク総合振興局出納員の勤務の場所とする。 (履行遅滞)第５条 受注者は、納入期限までに物品を納入することができないときは、その理由を付して発注者に納入期限の延期を申し出なければならない。 ２ 前項の申出があった場合において、発注者が納入期限の延期を承諾したときは、その申出の内容が天災その他不可抗力によるものと発注者が認めた場合又は発注者の責めに帰すべきものである場合を除き、受注者は、その納入期限の翌日から納入の日までの日数(第３条第４項(同条第５項において準用する場合を含む。)の規定により代品を納入した場合において、当該代品の納入が納入期限後となるときにあっては、当該合格しない物品の検査に発注者が要した日数を除く。)に応じ、当該遅滞に係る物品の売買代金につき年2.5パーセントの割合で計算して得た額を違約金として発注者に支払わなければならない。ただし、違約金の額が500円未満であるときは、違約金を徴さないものとする。 ３ 発注者は、その責めに帰すべき理由により前条第１項の売買代金の支払が遅れたときは、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未払額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払うものとする。 ４ 発注者が、その責めに帰すべき理由により、第３条第２項の検査期間内に検査をしないときは、その期限の翌日から検査をした日までの日数は、前条第１項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (契約不適合責任)第６条 発注者は、引き渡された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、その物品の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、当該履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 ２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 ３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (危険負担)第７条 第３条第２項(同条第４項及び第５項において準用する場合を含む。)の引渡しの前に生じた物品についての損害は、受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者の負担とする。 (秘密の保持)第８条 受注者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。 ２ 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。 (発注者の催告による契約解除権)第９条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 納入期限までに物品の納入及び引渡しを完了しないとき又は期限後相当の期間内に完了する見込みがないと認められるとき。 (2) 正当な理由なく、第６条第１項の履行の追完がなされないとき。 (3) 前２号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない契約解除権)第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 物品の納入及び引渡しを完了することができないことが明らかであるとき。 (2) 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に売買代金債権を譲渡したとき。 (7) 第13条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (8) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品等の調達契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 第11条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。 (1) 受注者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第18条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第18条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第３条第２項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。 (2) 受注者が納付命令(独占禁止法第62条第１項に規定する課徴金の納付命令をいう。 以下この条及び第18条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む。)。 (3) 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。 (4) 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。 (5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受注者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第２条の２第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第１項若しくは第165条の２の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。 (6) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第１項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第１項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の６若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。 (発注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)第12条 第９条各号又は第10条各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、発注者は、第９条又は第10条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による契約解除権)第13条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)第14条 前条に定める事項が受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。 (発注者の損害賠償請求等)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 第６条第１項に規定する契約不適合があるとき。 (2) 第９条又は第10条の規定により、物品の納入及び引渡し後に契約が解除されたとき。 (3) 前２号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 ２ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、発注者と受注者とが協議して定めた額の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第９条又は第10条の規定により物品の納入及び引渡し前にこの契約が解除されたとき。 (2) 物品の納入及び引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき理由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 ３ 第１項各号又は前項各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、前２項の規定は適用しない。 (受注者の損害賠償請求等)第16条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。 (1) 第13条の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 (契約不適合責任期間等)第17条 発注者は、引き渡された物品に関し、第３条第２項(同条第４項及び第５項において準用する場合を含む。)による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から１年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 ２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 ３ 発注者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第６項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 ４ 発注者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 ５ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 ６ 民法第566条本文の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 ７ 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 (不正行為に伴う賠償金)第18条 受注者は、この契約に関して、第11条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として毎月の引渡しを受けた物品の売買代金の合計額の10分の２に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第１号から第６号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第２条第９項第３号に規定するものであるとき又は同項第５号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第６項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。 ２ 前項に規定する賠償金のほか、確定していない物品の売買代金に係る賠償金については、当該物品の売買代金が確定した都度、前項の規定中「毎月の引渡しを受けた物品の売買代金の合計額」とあるのは「毎月の引渡しを受けた物品の売買代金」と読み替えて、同項の規定を適用する。 ３ 発注者は、実際に生じた損害の額が前２項の賠償金の額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。 ４ 第１項及び第３項の規定は、契約期間の終了後においても適用があるものとする。 (相殺)第19条 発注者は、受注者に対して違約金その他の金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する売買代金請求権その他の債権と相殺することができる。 (契約に定めのない事項)第20条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 別紙仕 様 書１ ＰＰＣ用紙(Ａ４)の仕様⑴ 再生上質紙縦目(Ｔ目)であり、坪量が65～72g/㎡であること。 ⑵ 環境基準について、次の条件を満たすこと。 ア 古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を国の定めた算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。 イ バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ウ 製品に総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)が記載されていること。ただし、製品にその内訳が記載できない場合は、ウェブサイト等で容易に確認できるようにし、参照先を明確にすること。 ⑶ デジタル複合機及び高速プリンタ等に使用できるものであり、両面コピー対応品であること。 ⑷ 断裁方式がロータリーカット方式であること。ただし、その他の断裁方式の場合は、用紙の寸法及び表面の均一性(歪、癖等)が適正に処置されていること。 ⑸ 紙粉のため機械が故障しないように紙粉の除去処理が行われていること。 ⑹ 静電気防止加工が表裏施されていること。 ⑺ 中性紙であること。 ⑻ この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に疑義が生じた場合は、双方協議の上、決定するものとする。 ２ 納入場所⑴ 北海道警察北見方面本部 北見市青葉町６番１号⑵ 北海道警察北見運転免許試験場 北見市大正151番１⑶ 北海道北見方面北見警察署 北見市青葉町６番１号⑷ 北海道北見方面遠軽警察署 紋別郡遠軽町大通北５丁目１-40⑸ 北海道北見方面網走警察署 網走市南６条東５丁目１⑹ 北海道北見方面美幌警察署 網走郡美幌町字大通南１丁目19⑺ 北海道北見方面斜里警察署 斜里郡斜里町本町43-６⑻ 北海道北見方面紋別警察署 紋別市南が丘町１丁目５-16⑼ 北海道北見方面興部警察署 紋別郡興部町字興部755-３※ 納入場所内の指定する場所(各課等)に納入すること。 ３ 納入場所における調達予定数量(単位：箱)年間調達発注１回当た納 入 場 所 所属数予定りの調達予定数量数量北海道警察北見方面本部庁舎２階 ６ 390 20～50３階 ３ 210 10～50北海道警察北見運転免許試験場 １階 １ 100 ５～10北海道北見方面北見警察署 １階 １ 540 10～80北海道北見方面遠軽警察署 １階 １ 210 10～30北海道北見方面網走警察署 １階 １ 260 10～30北海道北見方面美幌警察署 １階 １ 150 10～20北海道北見方面斜里警察署 １階 １ 140 10～20北海道北見方面紋別警察署 １階 １ 210 10～30北海道北見方面興部警察署 １階 １ 90 ５～20４ 特記事項⑴ 発注及び納品発注については、原則月１回(上旬発注)とする。 また、納品については受注者の指定する日(原則発注月の末日までの間)とする。 ⑵ 納品書北海道警察北見方面本部庁舎分は、一括取りまとめて納品書を作成すること。 北海道警察北見運転免許試験場分及び北海道北見方面管内各警察署分は、それぞれ納品書を作成すること。 ⑶ 納入にかかる費用は、受注者の負担とする。 なお、北海道警察北見方面本部庁舎及び北海道警察北見方面管内各警察署は、エレベータ等の昇降機がないため留意すること。 ⑷ 北海道警察北見方面本部庁舎分については、発注時別途送付される配分内訳に従って庁舎内各所属に納入すること。 ⑸ 急を要する場合等、臨時の発注にも対応できるよう留意すること。 北 海 道 警 察 入 札 執 行 傍 聴 要 領１ 傍聴の手続⑴ 入札の傍聴を希望される方は、入札の開始予定時刻の30分前から受付を開始しますので、所定の入札執行傍聴受付簿に氏名、住所及び電話番号を記入し、傍聴整理券を受領してください。(入札開始予定時刻の10分前で受付終了)なお、受付は先着順で行い、定員になり次第終了します。(定員10名)⑵ 入札会場に入室する際には、傍聴整理券を担当者に提示し、確認を得たうえで、指示に従って入室してください。 ⑶ 入札会場において、写真撮影、録画、録音等を行う場合は、事前に申し出てください。ただし、これら写真撮影等は入札執行の宣言の前までとします。 ２ 傍聴する際の留意事項⑴ 入札執行中は静粛に傍聴し、発言、拍手等は行わないでください。 ⑵ 入札執行中の入札会場への入室は、原則として認められません。入札執行中に退室される方は、担当者に傍聴整理券を返還し、静かに退室してください。 ⑶ 入札会場において、飲食等はしないでください。 ⑷ 写真撮影、録画、録音等を行う方は、指示された事項を守ってください。 ⑸ 入札執行の秩序を乱したり、入札執行を妨害するようなことはしないでください。 ３ 入札執行の秩序の維持⑴ ２の事項のほか、傍聴される方は、入札執行者及び担当者の指示に従ってください。 なお、傍聴の要領について、不明な点があれば、担当者にお尋ねください。 ⑵ 傍聴される方がこの要領に定められたことをお守りいただけない場合は、注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場合があります。 ⑶ ⑵に該当された方については、今後行われる入札の傍聴をお断りする場合があります。