北海道森林管理局庁舎移動書架新設及び文書移動業務（電子調達対象案件）

北海道森林管理局庁舎移動書架新設及び文書移動業務（電子調達対象案件） - 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和８年７月15日支出負担行為担当官代理北海道森林管理局総務企画部長 石塚 洋介１ 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)により行う。なお、システムによる入札によりがたい者は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することができるものとする。(１)物 件 名入札物件番号 物 件 の 名 称第２号 北海道森林管理局庁舎移動書架新設及び文書移動業務(２)業務内容 別紙仕様書のとおり(３)履行場所 北海道森林管理局 札幌市中央区宮の森３条７丁目70番(４)契 約 日 落札決定の日の翌日から起算して７日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第１条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)(５)契約期間 契約締結の翌日から令和８年11月30日(月曜日)まで２ 競争参加資格(１) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の事情がある場合に該当する。(２) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』においてＡ、Ｂ、Ｃ又はＤの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(３) 北海道森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(４) 過去15か年度以内の同種・同規模程度以上の業務実績(契約書の写し及び相手方担当課及び電話番号)を証明できる者であること。(５) 別紙仕様書「９現地確認について」の参加者であること。(６) 入札に関しては以下のとおりとする。ア システムにより入札する場合令和８年８月６日(木曜日)午後５時までに上記(２)(４)(５)の証明書類及び提案する新設移動書架が仕様書等に適合すると確認できる書類等(カタログ、意匠図を- 2 -含む)をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(２)(４)(５)の証明書類及び提案する新設移動書架が仕様書等に適合すると確認できる書類等(カタログ、意匠図を含む)と別添「紙入札参加届」を令和８年８月６日(木曜日)午後５時までに５の(１)イに示す場所に持参、電子メール、郵送により提出しなければならない。また、委任状がある場合も提出しなければならない。３ 入札の方法(１) 入札書には物件番号・物件名を明瞭に記載すること。(２) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。４ 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を交付する場所並びに日時(１) 掲載場所 北海道森林管理局のホームページ及びシステム上に入札公告の仕様書等(２) 日 時 令和８年７月15日(水曜日)午前８時30分～令和８年８月７日(金曜日)午後１時30分※入札心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ＞公売・入札情報＞競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等＞北海道森林管理局競争契約入札心得』５ 仕様書等に対する質問(１) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和８年７月31日(金曜日)まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前９時～午後５時(ただし、正午～午後１時を除く。)イ 提出場所 〒064－8537 札幌市中央区宮の森３条７丁目70番北海道森林管理局 総務企画部 経理課 企画係電話011-622-5217メールアドレス：h_keiri@maff.go.jpウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム、又は郵送による(様式自由)。 郵送による場合は、受領期限必着とする。(２) (１)の質問に対する回答は、令和８年８月５日(水曜日)までに適宜、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。６ 入札及び開札の日時、場所並びに提出方法(１) システムにより入札する場合入札開始日 令和８年８月４日(火曜日)午後１時30分入札締切 令和８年８月７日(金曜日)午後１時30分締切後直ちに開札する。- 3 -(２) 紙入札の場合下記日時まで持参、電子メール、郵送による入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留郵便に限る)で差し出すこと。郵便により参加した者についても、再度の入札に参加できることとし、再度の入札日時は電話等で連絡する。日 時 令和８年８月６日(木曜日)午後５時まで送付先 〒064－8537 札幌市中央区宮の森３条７丁目70番北海道森林管理局 総務企画部 経理課 企画係メールアドレス： h_bid-contact@maff.go.jp※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。なお、本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。※ 電子メールによる入札書は、PDFファイルとしてメールに添付するものとし、メール本文に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書」と記した上で送信すること。なお、電子メールで送付する場合は、押印をせずに PDF ファイルにパスワードを付けて送付し、入札日当日(午前９時から締め切り時間まで)に上記５(１)イへ電話でパスワードを知らせること。※パスワードのかけ方https://www.adobe.com/jp/acrobat/online/password-protect-pdf.htmlなお、本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる上記2-(4)-イの書類を同時に提出する場合は入札書とは別メールにより、パスワードを付けない PDF ファイルとして添付すること。７ 入札保証金及び契約保証金免除する。８ 落札者の決定方法予決令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。９ 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約にあたっては契約書を作成するものとする。11 その他(１) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及- 4 -び契約書(案)による。(２) システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(３) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(４) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和４年９月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ１ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ＞公売・入札情報＞発注者綱紀保持対策』２ 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和２年７月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 様式第５号(第４条)入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 宇野 聡夫 殿(入札者)住 所称号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名￥ただし、第２号物件 北海道森林管理局庁舎移動書架新設及び文書移動業務 の代金上記のとおり、入札心得、入札公告、仕様書及び契約書(案)を承知の上、入札します。(注意事項)１ 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。２ 用紙の寸法は、日本産業規格A列４番とし、縦長に使用すること。様式第６号(第４条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記１ 入札年月日 令和８年８月７日２ 件 名 第２号物件 北海道森林管理局庁舎移動書架新設及び文書移動業務３ 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所称号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官北海道森林管理局長 宇野 聡夫 殿紙入札参加届１ 発注物件(業務)名２ 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日：令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日：令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加をいたします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名請 負 契 約 書(案)１ 件 名 北海道森林管理局庁舎移動書架新設及び文書移動業務２ 仕 様 仕様書のとおり３ 契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)内訳は別紙「契約金額内訳書」のとおり４ 履 行 期 間 契約締結日の翌日から令和８年11月30日まで５ 履 行 場 所 仕様書のとおり６ 検 査 場 所 履行場所に同じ７ 契 約 保 証 金 免 除上記件名(以下「業務」という。)について、支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 宇野 聡夫(以下「甲」という。)と○○ ○○(以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各１通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 住 所 北海道札幌市中央区宮の森３条７丁目70番氏 名 支出負担行為担当官北海道森林管理局長 宇野 聡夫請負者(乙) 住 所氏 名契 約 条 項(総則)第１条 甲及び乙は、この請負契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この請負契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。２ 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。３ この請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。４ この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。５ この請負契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。６ この契約の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。７ この契約に係る期間の定めについては、仕様書に特別の定めがある場合を除き、この請負契約書における期間の定めが適用されるものとする。この請負契約書及び仕様書に規定されていない期間の定めに関しては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。８ この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成４年法律第51号)に定めるものとする。９ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第41条の規定に基づき、甲乙協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。11 甲が、第６条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。12 前項の書類は、監督職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。(権利義務の譲渡等)第２条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第２条第３項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第２条第２項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第１条の３に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。２ 乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第４条第２項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。３ 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第４条第２項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。４ 第１項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の２に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(一括委任又は一括下請負の禁止)第３条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。２ 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。ただし、再請負ができる業務は、原則として契約金額に占める再請負金額の割合(「再請負比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。 ３ 乙は、前項の承認を受けた再請負について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。４ 乙は、再々請負(再々請負以降の請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第２項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。５ 乙は、再請負の変更に伴い再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第３項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。６ 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。７ 再請負する業務が請負業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再請負比率が50パーセント以内であり、かつ、再請負する金額が100万円以下である場合には、軽微な再請負として第２項から前項までの規定は、適用しない。(再請負の制限の例外)第３条の２ 前条第１項及び第２項の規定に関わらず、再請負する業務が次の各号に該当する場合、乙は、請負業務の主たる部分及び再請負比率が50パーセントを超える業務を請け負わせることができるものとする。(1)再請負する業務が海外で行われる場合(2)広報、放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習となっている場合(3)会社法(平成17年法律第86号)第２条第３号の規定に基づく子会社若しくは財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第８条第５項及び第６項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場合２ 前項各号の再請負がある場合において、再請負比率は、当該再請負の金額を全ての再請負の金額及び契約金額から減算して計算した率とする。(特許権等の使用)第４条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(使用人に関する乙の責任)第５条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。２ 乙は、身分証明書を明示して、乙の使用人であることを明確にするものとする。３ 乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格について甲に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。乙は、これら以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知 しなければならない。(監督職員)第６条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。２ 監督職員は、この契約書の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。(1) 契約の履行についての乙又は乙の管理責任者に対する指示、承諾又は協議(2) この契約書及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答(3) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督(管理責任者)第７条 乙は、業務を実施するに当たって管理責任者を定め、その氏名を甲に通知するものとする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。３ 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から１年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。４ 前項の規定は、成果品を納入した時(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時)において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。５ 第３項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲の催告による解除権)第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと明らかに認められるとき。(2) 第３条の規定に違反したとき。(3) 前各号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。(甲の催告によらない解除権)第19条の２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。(1) 第29条の規定に違反したとき。(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。(3) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7) 第27条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。２ 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1 項及び第2 項に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者(甲の責めに帰すべき事由による場合)第19条の３ 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第20条 甲は、業務が完了しない間は、第19条又は第19条の２に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。２ 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき(行為要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第23条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。２ 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。 (再請負契約等に関する契約解除)第24条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。２ 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができるものとする。(損害賠償)第25条 甲は、第19条、第19条の２、第21条、第22条及び前条第２項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。２ 乙は、甲が第21条、第22条及び前条第２項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第26条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(乙の催告による解除権)第27条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(乙の催告によらない解除権)第27条の２ 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 第10条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が３分の２以上減少したとき。(2) 甲が第29条の規定に違反したとき。(3) 甲が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。(乙の責めに帰すべき事由による場合)第27条の３ 第27条及び前条に定める事項が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、第27条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(乙の損害賠償請求等)第27条の４ 第28条第１項の規定は、第27条及び第27条の２の規定により契約が解除された場合に準用する。２ 乙は、甲が第27条又は第27条の２の規定によりこの契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(解除に伴う措置)第28条 甲は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。２ 乙は、第19条又は第19条の２の規定により契約を解除された場合は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。３ 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第１項の検査合格部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。４ 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。５ 乙は、契約が解除された場合において、控室等に乙が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。６ 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。(秘密の保持)第29条 甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。(延滞金の徴収及び遅延利息の請求)第30条 乙の責に帰すべき事由により、乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで民法第404条第４項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した延滞金を徴収する。２ 甲の責に帰すべき事由により、甲がこの契約に基づく第16条第２項の規定による契約代金を指定の期間内に支払わないときは、乙は、その支払わない額にその翌日から起算して支払いを行う日までの日数に応じ、当該未払代金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を、乙は甲に請求することができる。 ただし、遅延の原因が天災地変等やむを得ないものであるときは遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。３ 前項の遅延利息の額が100円未満である場合及び100円未満の端数については、甲は前項の定めにかかわらず遅延利息を支払うことを要しないものとする。(賠償金等の徴収)第31条 乙がこの契約書に基づく損害賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に前条の延滞金の額を加算した額と、甲の支払うべき契約金額を相殺し、なお、不足があるときは追徴する。(談合等の不正行為に係る解除)第32条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第７条又は第８条の２(同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第７条の２第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。２ 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第33条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８条の２(同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項(同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。２ 乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の５に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の２第７項の規定の適用があるとき。(2) 前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。３ 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。４ 第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。５ 乙が第１項及び第２項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法第404条第４項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(著作権等)第34条 乙は、この契約によって生じた納入成果品に係る一切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を、納入成果品の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとし、甲の行為について著作者人格権を行使しないものとする。２ 乙は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。３ 乙は、甲が納入成果品を活用する場合及び甲が認めた場合において第三者に二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、甲は乙と協議してその利用の取り決めをするものとする。４ この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら甲の責めに帰す場合を除き、乙は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、甲は係る紛争等の事実を知ったときは、乙に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を乙に委ねる等の協力措置を講じるものとする。(個人情報の取扱)第35条 乙及びこの請負業務に従事する者(従事した者を含む。以下「請負業務従事者」という。)は、この請負業務に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を請負業務の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。２ 乙及び請負業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。３ 前二項については、この請負業務が終了した後においても同様とする。第36条 乙は、請負業務を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ請負業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出してはならない。 第37条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。第38条 乙は、請負業務が終了したときは、この請負業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。(貸与資料等の取扱)第39条 乙は、この契約の履行に当たり甲から貸出された資料又は支給を受けた物品等については、善良なる管理者の注意をもって保管及び管理するものとし、紛失又は破損の場合は直ちに甲に報告し、甲の指示に従って措置をするものとする。(成果物の二次利用)第40条 乙は、頭書の業務により作成したデータを公表又は第三者に譲渡する場合には、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。(紛争の解決)第41条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、甲が定めたものに乙が不服があるときその他契約に関して甲乙間に紛争を生じたときは、甲及び乙は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。２ 前項の規定にかかわらず、管理責任者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の業務の執行に関する紛争については、第８条第２項及び第４項の規定により乙が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第２項及び第４項の期間が経過した後でなければ、甲又は乙は、第１項のあっせん又は調停の手続を請求することができない３ 第１項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(補則)第42条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。計 備 考部材費資器材費含む税抜き税込み契 約 金 額 内 訳 書作業名既存軽量棚の解体移動書架の設置(部材費区画11)移動書架の設置(部材搬送費及び搬入設置費)書籍の文書移動諸経費計合 計仕様書１業務名 北海道森林管理局庁舎移動書架新設及び文書移動業務２履行場所 札幌市中央区宮の森３条７丁目70番 北海道森林管理局庁舎※ 別紙1「移設対照表」のとおり３契約期間 契約締結日の翌日から令和８年11月30日(月)まで４業務概要本業務は、北海道森林管理局庁舎の余剰面積の解消に向けた計画の実施に伴い、文書・書架及び付随する物品等の移設等を実施するもので、移設に関連する事前準備(資器材の提供、搬送経路養生)、梱包、新設什器の設置、什器等の解体・再組立・転倒防止、文書類の格納までの一連の整備作業を行うものとする。５移設・移動対象物対象の主な物品及び数量は別紙1「移設対照表」を参照すること。(１) 書架の新設(２) 文書・書籍の移動(３) 指定備品什器の搬出６移転スケジュール移設作業期間：契約締結日の翌日から令和８年11月30日(月)まで作業期間内の各日の移設対象部署や作業時間帯等の詳細は、発注者と受託者が協議の上、決定する。７工程本業務は作業工程表を作成し、発注者の了承を得てから業務に当たること。作業時間帯は平日日中を基本とするが、通路及びエレベーターの占有や音出し作業等、通常業務に支障が出る恐れがある場合は、都度発注者と作業スケジュールの協議を行うこと。夜間及び休日の作業は、事前に申告した場合にこれを認める。８業務内容本業務の主な業務内容は次のとおりとする。(１) 業務計画の提出① 業務体制表業務に関する指示系統図、安全体制図を提出し、発注者の承諾を受けること。② 作業工程表作業項目と担当が明記されたスケジュール一覧を提出し、発注者の承諾を受けること。(２) 打合せの実施① 打合せの実施受託者は発注者の求めに応じ、業務に関する調整事項や進捗の確認等のために、打合せを実施すること。(開催に当たっては内容によりオンライン会議の形式も可とする。)② 委託者の各部署との協議・調整委託者は本業務を円滑に進めるため、打合せ窓口を発注者が選任する監督職員とし、各部署に対する説明や打合せは不要とする。ただし、監督職員から特段の指示があった場合は例外とする。(３) 移送用資器材の手配文書箱を除いた業務に必要な資器材は受託者の負担にて手配すること。文書箱は発注者において支給したものを使用すること。台車は静音かつ建物に傷を与えないものを使用すること。(４) 施設の養生搬送経路及び建物への瑕疵のおそれがある箇所に有効な養生を施すこと。作業で必要な箇所のみ施すこととし、乱れた場合は逐一手直しを行うこと。(５) 什器備品(新設)の墨出し受託者は新設する什器備品の配置場所について、あらかじめ床に配置位置を示し、発注者の承諾を得ること。墨出し作業においては、剥がした後に跡が残らないテープ等を使用すること。(６) 作業等① 書架の新設運搬、組み立て、据付及びこれらに付随する作業を行うこと。地震により転倒のおそれがあるものは有効な固定を行うこと。騒音作業は工程表へ記載し、事前に発注者に申し出ること。② 文書・書籍の移動移動対象の文書は文書箱に格納し、必要に応じて発注者の指定する場所に仮置きすること。搬出前及び搬出後の個数確認作業は発注者が立会いの下、実施すること。③ 指定備品什器の搬出適正な運送方法、処置方法によって実施すること。(７) 資器材等の回収作業期間中は適時、資器材や養生材等の回収作業を行い、現場に放置しないこと。９現地確認について下記の日程により現地確認の機会を設けるので、新設什器の設置箇所及び文書等物量や運搬経路等の状況を正確に把握すること。参加する者は令和８年７月 31 日(金)午後５時までに森林管理局の担当者に参加の意思を伝えること。なお、森林管理局の担当者との現地確認に参加されなかった者の入札は認めない。 日程：令和８年７月16日(木)から令和８年８月３日(月)まで適宜連絡先：北海道森林管理局 総務企画部 経理課 担当：企画係 電話 011-622-521410提出書類(１)契約締結後７日以内着手届(２)契約締結後１か月以内業務体制表：仕様書８(１)①指示系統と安全体制について明示されたもの作業工程表：仕様書８(１)②作業項目と担当が明記されたスケジュール一覧(３)作業終了後速やかに完了届：業務工程表(実施)、施行写真帳(作業前・作業中・作業後)11その他(１) 履行に当たっては、発注者と密接に連携を図り誠実かつ円滑に実施すること。(２) 履行に必要な機材、器具、消耗品等に係る経費の一切は受託者の負担とする。(３) 履行に当たっては、関係諸法令を遵守すること。(４) 履行に当たっては、安全衛生管理、作業場所の養生、整理整頓及び清掃を徹底すること。(５) 履行に当たり、受託者の不注意等の瑕疵により生じた故障、破損、事故等は受託者の責任において処理すること。(６) 本仕様書に定めのない事項については、発注者の指示に従うこと。(７) 完了届提出後の検査実施日から１年以内に本業務履行不備による不具合が生じた場合は、受託者の負担で対応すること。12別添資料本仕様書の別紙資料は次のとおりとする。 (１) 別紙１「移設対照表」(２) 別紙２「庁舎平面図」(３) 別紙３「庁舎厚生棟地階床伏・天伏図」(４) 別紙４「厚生棟地下１階新設書架意匠参考図」B1階書庫(厚生棟)図面(現状) B1階書庫(厚生棟)図面(移動後)※R8移動書架新設予定受水槽置場２ 受水槽置場２6.4 6.42.4 2.46.46.4 6.4 6.46.4 6.4区画11区画９0.96柱 柱 柱柱 柱 柱柱 柱 柱既設レール柱 柱 柱柱 柱 柱柱 柱 柱既設レール新設新レール区画９区画８区画11廃棄区画８区画10区画７ 区画７区画10治山課文書総務課文書B1階書庫(事務棟)図面(移動後)階段※1階書庫(厚生棟)より移設区画３ 区画２柱 柱柱柱柱 柱柱 柱 柱柱柱柱既設レール移設保全図区画１区画６区画５ 区画４総務課文書整二課文書1階石狩書庫図面(移動用現在)6.4 3.26.43.20.96柱 柱 柱柱 柱 柱保全図移動既設レール区画１２区画１３石狩署文書保全課文書B1階書庫(厚生棟)図面(移動後)区画３受水槽置場２区画１区画２ 区画11区画５区画８区画６ 区画４区画10階段 区画７区画９1 区画8総務課文書を区画10へ移動2 区画11治山課文書を区画8へ移動3 区画2整二課文書を区画8へ移動4 区画11の既設棚を解体5 区画11の移動書架を新設6 区画4総務課文書を区画11へ移動7 区画13保全課文書を区画2区画6へ移動8 区画12区画13石狩署文書を区画4区画5へ移動柱 柱柱柱柱 柱柱 柱 柱柱柱柱保全図保全課 保全課石狩署計画課石狩署保全課柱 柱 柱柱 柱 柱柱 柱 柱組合治山課 総務課普及課総務課業調課企画課整一課整二課整二課石狩書庫(厚生棟１F)厚生棟B1物品棚解体後移動書架新設【区画1】【区画2】【区画3】【区画5】【区画6】厚生棟B1事務棟B1物品棚解体後、移動書架新設(計画)ABC DEFG北海道森林管理局書庫区画配置図石狩書庫から区画６へHB※図に現れない配管等があるので必ず現地確認のこと【区画11】※図に現れない配管等があるので必ず現地確認のこと※図に現れない配管等があるので必ず現地確認のこと有効4段有効4段 有効4段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効4段有効4段 有効5段有効5段※B単位※A単位有効4段有効5段有効5段有効6段 有効6段有効6段有効6段 有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段 有効6段■ A単位■ B単位ｽﾗｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ式移動ﾗｯｸ(ｼｬﾄﾙﾅﾋﾞ)GM書架ﾀｲﾌﾟ 計画図厚生棟 B1階 【 書庫/区画11 】S = 1 ; 30移動棚 側面図 【 有効6段 】S = 1 ; 30移動棚 側面図 【 有効5段/4段 】S = 1 ; 30移動棚 正面図 【 A単位 】凡 例■ スライドハンドル式移動ラック(シャトルナビ)GM書架タイプ 抗ウイルス/ハンドル・粉体塗装仕様 ■ 適用基準■ 安全・耐震対策棚受け棚板棚受け棚板側当り側当りＭ ・ Ｙ棚段ピッチ 25mmピッチ で上下移動可能収 納 品棚段荷重 MAX60㎏/段(等分布荷重) 【但し1連当り(最大) 単式は280㎏ ・ 複式は560kg】 棚板/D240：1台6台1台2連6段(有効)2連6段(有効)2連5段/4段(有効)移 動 棚 (複 式/D240)移 動 棚 (複 式/D240)2,301H × 1,923W (900 × 2) × 273D 2,301H × 2,033W (900 × 2) × 498D 1,951/1,601H × 2,033W (900 × 2) × 498D 1台6台1台固 定 棚 (単 式/D240)移 動 棚 (複 式/D240)移 動 棚 (複 式/D240)2連5段(有効) 1,951H × 2,033W (900 × 2) × 498D 2連4段(有効) 1,601H × 2,033W (900 × 2) × 498D ファイル(A4タテ)等規格・寸法B1Ｆ，Ｌレール型式通 路 幅スロープ方式A単位： 921mm ・ B単位： 1,001mm総 段 数ファイルメーターA単位：B単位：A単位：B単位：174 段 【棚板寸法； W857×D240】174 段 × 0.857 Fm(1段当り) ＝ 149.118 Fm1:30 ・ 1:50 【A2】1:60 ・ 1:100 【A4】G G G G背当りバー背当りバー・抗ウイルスハンドル(抗ウイルス・抗菌加工) ・抗ウイルス粉体塗装(抗ウイルス・抗菌加工)・スライドハンドル(180mm・215mm・250mmの3段階の調整)備 考・正面パネル付き ・背面パネル付き(単式のみ)・下部転倒防止付き・背当りバー付き(複式のみ) ・側当り付き(各段2枚付き)2連6段(有効) 2,301H × 1,923W (900 × 2) × 273D 148 段 【棚板寸法； W857×D240】322 段148 段 × 0.857 Fm(1段当り) ＝ 126.836 Fm275.954 FmHS/SK11-1/1G GG Gパイプ(下端1980～2130) 梁(下端1908) ダクト(下端1810～2050)レール (全長寸法)ガイドレール ヲ示スG移動棚 (複式)背面パネル取付位置 ヲ示ス固定棚 (単式)固 定 棚 (単 式/D240)2026 ・ 07 ・ 08① JIS S1039規格認証製品またはこれに準拠した製品② 製造はISO9001及びISO14001の認証取得工場③ 本調達製品はグリーン購入法適合商品④ 棚体支柱は座屈や捻じれに強い角パイプ形状⑤ ハンドルは国際規格SIAA認定の抗ウイルス・抗菌樹脂仕様⑥ 塗装はVOC及びホルムアルデヒドを含まない粉体塗装⑦ 塗装は国際規格SIAA認定の抗ウイルス・抗菌塗装仕様⑧ レールは錆対策として亜鉛メッキ仕上仕様① 各移動棚のハンドル中央にロック機構を装備② ロック機構はロック状態を赤色表示などで確認できる仕様③ 各移動棚の台枠下部には下部転倒防止装置を装備④ 地震発生時、 通路ロックが自動的に解除される感震式自動ロック解除機構を有することS = 1 ; 50B1階 【 書庫/区画5 】 配 置 図250・215・180カード差しロックノブスライドハンドル2,3312,301 30301,9811,95152.54240 2.542404901 2 3 4 5 6φ4201 2 3 41 5φ4202 3 4100 9005509001109001,3311,92323473201202460 32822350328223503282235032822350328223503273871,0002,3312,33130100 9005509001109001,923234732012024328223503282235032822350 301,63132738732822328223282232822327 601,981302012024350 350 350 350 3873506040 860 4040 860 40498 49820921 273204,8002.542404 26522.5573 9001104,800498 921 498 498 498 498 498 498 2734,880498 1,001 498 498 498 498 498 498 27320 20 20 20 20 2020 20 20 20 20 201,923900 9001,923900 90023 100 100 231,231 100 1005,277505,03618650 1065,0361,011573 900 550110550全葉図面番号 ＤＲＦ．Ｎｏ名称 ＴＩＴＬＥ署 名SIGN作製日 ＤＡＴＥ 設計 ＤＥＳ．ＢＹ製図 ＤＲＡＷＮ．ＢＹ検図 ＣＨＫ．ＢＹ 塗装 ＣＯＡＴ縮尺 ＳＣＡＬＥDATE年 月 日No訂 正 事 項DESCRIPTION OF REVISIONS厚生棟 B1階【 書庫/区画11 】有効4段有効4段 有効4段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効5段有効4段有効4段 有効5段有効5段有効4段有効6段 有効6段有効6段有効6段 有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段有効6段 有効6段凡 例移動棚 (複式)固定棚 (単式)背面パネル取付位置 ヲ示ス5,2775,0361000以上100以上900以上185以上100以上1000以上100以上メイン通路クリアランス クリアランス作業通路作業通路クリアランス クリアランス(別紙1)厚生棟 B1階【 書庫/区画11 】