泊高校空調機更新工事に係る一般競争入札

泊高校空調機更新工事に係る一般競争入札 一 般 競 争 入 札 公 告沖縄県立泊高等学校長が発注する「泊高校空調機更新工事」について、地方自治法第 234 条第１項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、次のとおり公告する。 令和８年６月１９日沖縄県立泊高等学校長１ 入札に付する事項(１)件 名 泊高校空調機更新工事(２)契約内容 入札説明書及び仕様書による(３)契約期間 契約締結の日から令和９年１月３１日(日)(４)設置場所 沖縄県立泊高等学校(那覇市泊３丁目１９番地の２)２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(１)入札参加資格(次の要件を満たす者)ア 管工事業の業種において沖縄県の建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規定(昭和52年沖縄県告示第445号)第５条による建設工事入札参加資格者名簿への登録があること。 イ 地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しない者であること及び入札参加資格確認申込書の提出日から入札日までに沖縄県の指名停止及び指名除外措置を受けていない者であること。 ウ 県税(法人事業税)・消費税及び地方消費税について滞納がないこと。 エ 沖縄県物品調達等における暴力団の排除に関する協定書に基づく排除措置を受けていない者であること。 ３ 現場確認期間令和８年６月２２日(月)から令和８年６月２９日(月)９時から17時※現場確認を希望する場合は、事前に担当者あて連絡・調整を行うこと。 ４ 入札執行の日時及び場所(１)日 時 令和８年７月３日(金)10時(２)場 所 沖縄県立泊高等学校沖縄県那覇市泊３丁目１９番地の２５ 入札保証金見積る契約金額の100分の５以上の入札保証金を指定金融機関に納付し、領収書の写しを令和８年７月１日までに提出すること。 ただし、次のいずれかの場合に該当するときは、入札保証金の納付が免除される。 (１)保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合(２)国(独立行政法人、公社及び公団を含む。) 又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去２箇年の間に履行期限が到来した２以上の契約をすべて誠実に履行したことを証明する書類を提出する場合(３)沖縄県の建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規定(昭和52年沖縄県告示第445号)第５条による建設工事入札参加資格者名簿への登録が確認できる書類の提出があり、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 ６ 契約事務を担当する部局等の名称及び所在地(１)名 称 沖縄県立泊高等学校(２)所在地 沖縄県那覇市泊３丁目１９番地の２７ 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨(１)言 語 日本語(２)通 貨 日本国通貨８ その他必要な事項(１)入札書の提出方法 入札日に所定の場所へ直接持参すること。 郵送、電報及び電送による入札は、認めない。 (２)最低制限価格 設定しない。 (３)その他 詳細は、入札説明書による。 一般競争入札説明書沖縄県立泊高等学校長が発注する「泊高校空調機更新工事」の一般競争入札(以下「入札」という。)については、関係法令及び沖縄県財務規則に定めるほか、この入札説明書によるものとする。 入札に参加する者が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項は、下記のとおりとする。 １ 入札に付する事項(１)件 名 泊高校空調機更新工事(２)契約期間 契約締結の日から令和９年１月３１日(日)(３)設置場所 沖縄県立泊高等学校(那覇市泊３丁目１９番地の２)(４)仕様書 別紙のとおり２ 入札執行の日時及び場所(１)日 時 令和８年７月３日(金)10時(２)場 所 沖縄県立泊高等学校 沖縄県那覇市泊３丁目１９番地の２３ 入札参加資格要件次の要件を全て満たす者とする。 (１)管工事業の業種において沖縄県の建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規定(昭和52年沖縄県告示第445)第５条による建設工事入札参加資格者名簿への登録があること。 (２)設置物品に関し、点検整備体制及び物品等の供給体制が確立されており、かつ故障時の障害を速やかに復旧させるための対応ができる者であること。 (３)地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しない者であること及び入札参加資格確認申込書の提出日から入札日までに沖縄県の指名停止及び指名除外措置を受けていない者であること。 (４)県税(法人事業税等)、消費税及び地方消費税について滞納がないこと。 (５)沖縄県物品調達における暴力団の排除に関する協定書に基づく排除措置を受けていない者であること。 ４ 入札参加資格等の確認本件に係る入札に参加を希望する者は、入札参加資格等を確認するために、次の書類を期限までに提出すること。 (１)提出書類ア 入札参加申請書等提出確認票イ 競争入札参加者名簿に登録されていることが確認できる書類ウ 入札保証金関係書類エ 応札明細書オ その他契約担当者が必要とする書類(２)提出期限 令和８年７月１日(水)17時 必着厳守(直接持参又は郵便(簡易書留に限る)による提出も可。 )(３)提出場所沖縄県立泊高等学校 事務室 沖縄県那覇市泊３丁目１９番地の２(４)審査結果の通知入札参加資格審査結果は、FAX等により令和８年７月２日(木)までに通知する。 ５入札保証金見積る契約金額の100分の５以上の入札保証金を納めること。 (納付者は、令和８年６月29日(月)までに「入札保証金納付書発行依頼書」および「債務者登録申請書」を提出し、発行された納付書で指定金融機関へ納付すること。 領収書の写しは令和８年７月１日までに提出すること。 )ただし、次のいずれかの場合に該当するときは、入札保証金の納付が免除される。 (１)保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合(２)国(独立行政法人、公社及び公団を含む。) 又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去２箇年の間に履行期限が到来した２以上の契約をすべて誠実に履行したことを証明する書類を提出する場合(３)沖縄県の建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規定(昭和52年沖縄県告示第445号)第５条による建設工事入札参加資格者名簿への登録が確認できる書類の提出があり、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 ６入札(１)入札者は、上記４(１)に定める書類を提出し、入札参加資格を得た上で、入札書を提出しなければならない。 (２)代理人が入札する場合は、必ず委任状(別紙様式)を提出すること。 (３)入札書は、別添特記仕様書に基づき見積るものとする。 (４)開札に立ち会う者は、入札参加資格があることが確認された者又はその代理人と する。 (５)入札者は、入札書を一旦提出した後は開札の前後と問わず当該入札書の書換え、引換え、又は取消しをすることはできない。 (６)入札金額は、算用数字を用いて丁寧に記入し、頭に￥マークを表示すること。 (７)入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税を抜いた金額を入札書に記載すること。 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する金額を加算した金額(当該額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。 ７ 入札の無効次に該当する入札は無効とする。 (１)入札参加資格を有しない者のした入札(２)委任状を持参しない代理人のした入札(３)同一人が同一事項についてした２通以上の入札(４)２人以上の者から委任を受けた者が行った入札(５)入札書の表記金額を訂正した入札(６)入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し又は不明な入札(７)入札条件に違反した入札(８)談合その他不正の行為があった入札(９)入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札８ 落札者の決定方法(１)有効な入札書を提出した者のうち、入札書に記載された金額の 100 分の 110 に相当する金額が予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とし、この金額を落札額とする。 落札金額について１円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。 (２)落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、くじによる落札決定を行う。 この時、当該入札者でくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係の無い職員が代わりにくじを引くものとする。 ９ 落札者がいない場合の措置開札をした場合において落札者がいない場合は、再度の入札を行う。 この場合において、再度の入札は直ちにその場で行う。 なお、再度の入札は２回までとする。 再度の入札に付しても落札者がいないときは、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 8 号に基づき、随意契約ができるものとする。 10 契約保証金契約金額の 100 分の 10 以上の金額を納付すること。 ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。 (１)保険会社との間に県又は沖縄県立泊高等学校長を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書(写し)を提出する場合。 (２)国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去２箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書類(写し)を提出し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合。 11契約締結の期限落札者は、落札決定の日から起算して７日以内に契約を結ばなければならない。 12その他(１)最低制限価格は設定しない。 (２)入札説明書及び仕様書に対する質問は、書面により行うこと。 ア 質問期間 公告日～令和８年６月29日(月)９時から17時まで(土日祝祭日を除く)イ 提出方法 FAX(送信後は電話連絡すること)ウ 提 出 先 沖縄県立泊高等学校 FAX098-868-061813 入札事務に関する問い合わせ先沖縄県那覇市泊３丁目１９番地の２沖縄県立泊高等学校 担当 伊志嶺TEL.098－868-1237 FAX. 098-868-0618９時から17時まで(土日祝祭日を除く) Ⅰ 工事概要１ 泊高校 空調機更新工事２ 那覇市３ 契約締結日の翌日から令和9年1月31日まで４ 工 事 内 容以下の棟の空調機の更新(10台)を行う。 (1) 管理棟 １階 校長室・夜間職員室・保健室 ・・ ３台更新管理棟 ２階 進路指導室 ・・ １台更新管理棟 ４階 視聴覚準備室・音楽教室 ・・ ２台更新(2) 特別棟 ２階 午前部職員室 ・・ １台更新(3) 特別教室棟 １階 食堂 ・・ ２台更新特別教室棟 ２階 小会議室 ・・ １台更新Ⅱ 工事仕様１ 適用範囲2 一般事項3 その他事項①各空調機器の共通事項 (ｱ) ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ・ﾔﾓﾘｶﾞｰﾄﾞ込みで、樹脂コーティングを施した沖縄専用のものを仕様する。 ②既設空調機を撤去する。 (フロン破壊処理証明書・マニュフェスト提出)4 事前調整5 作業の安全6 光熱水費7 引渡し期日 本工事の引渡し期日は、工事完了後の工事検査に合格したときとする。 特 記 仕 様 書工事件名：履行場所：工 期 ： 本仕様書は、泊高校 空調機更新工事に適用するものであり、法令その他特別に定めるものの他は、全て本特記仕様書による。 記載されていない事項については、国土交通省大臣官房庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)、(機械設備工事編)及び(電気設備工事編)の最新版」、同標準図の最新版及び土木建築部制定土木工事等共通仕様書、土木工事施工管理基準、その他参考図書による。 何れにも記述がない事項については監督員の指示による。 受注者は、設計図書(本仕様書、別冊の図面、参考数量書をいう。以下同じ。)に従い、責任をもって履行する。 全ての設計図書は、相互に補完する。 ただし、設計図書間に相違がある場合の適用の優先順位は次の(ｱ)から(ｳ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は監督員と協議する。 (ｱ) 本仕様書(ｲ) 図面(補足写真等を含む)(ｳ) 数量書 工事の着手前に学校関係者と充分に調整を行うこと。 校内作業の安全の確保のため本工事の実施にあたっては、現場代理人の指揮のもと安全を確認しながら作業を行なうものとし、現場内の整理整頓に努めなければならない。 また、本工事と関連しない場所へ立ち入り及び関係者以外の立ち入り制限を徹底する。 本工事に必要な光熱水費は請負者で負担すること。 ただし、校内の電気設備や給排水設備を利用する必要がある場合においては、この限りではない。 8 実施時間9 提出書類(1) 着手届(2) 現場代理人等通知書(3) 経歴書(4) 主任技術者の資格者証の写し実務経験証明書(主任技術者の資格者証の写しがない場合に提出)(５)工程表(6) 材料承諾願(別添参考様式)※ 使用する資機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を、資機材の発注前に監督職員に提出して承諾を得ること。 (7) 工事報告書(工事前・完成写真、試験結果報告書、試運転結果報告書、保証書、完成図、取扱説明書等)(8) 完成通知書(9) 引渡書(10)請求書(11)その他必要なもの(フロン破壊証明書等)Ⅲ 試験及び検査１ 試験及び試運転調整２ 費用の負担３ 工事報告書の提出Ⅳ その他1 請負代金額の変更2 暴力団員等による不当介入の排除対策3 4本工事の実施は祝祭日を除く月曜日～金曜日までの午前８時３０分～午後５時００分までとするが、時間外及び休日に実施する場合は事前に監督員と協議する。 本工事施工にあたり、法令等に基づく各種試験(水圧試験、機密試験・絶縁抵抗測定等)を行う必要がある場合は試験成績書を工事報告書に添付すること。 また、運転が必要な場合はその結果を工事報告書に添付すること。 試験、試運転及び検査の諸費用は全て請負者の負担とする。 報告書を作成し提出する。 また、工事写真については、報告書に添付するものとは別に１部作成する。 その他、必要に応じ「取扱説明書」等も作成し提出する。 本工事の請負代金額の変更協議をする場合の変更工事請負代金額の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額に乗じた額で行う。 建設リサイクル法等特定建設資材廃棄物や建設発生土について、周辺の生活環境に影響を及ぼさないよう建設リサイクル法等を遵守すること。 ア 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告 するとともに、所轄の警察署等に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。 イ 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告すると ともに所轄の警察署等に被害の届出を行うこと。 ウ 暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、 速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。 建設業退職金共済制度や、建設労災補償共済等 受注者は、建設業退職金共済制度に加入し、掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては契約後原則40日以内)に発注者に提出する。 建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後１月以内に加入を証明する書類を発注者に提出すること。 受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書(平成19年７月24日)に基づき、次に関する事項を遵守しなければならない。 なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。 工事費 参考仕訳書工 事 名 称総 金 額 ￥工 事 別 内 訳工 事 別 金額 備 考直接工事費1 空調機2 冷媒配管工事3 既設機器撤去工事小計共通費1 試運転調整費 一式2 諸経費 一式工 事 価 格消 費 税 合 計泊高校 空調機更新工事№ 品 名 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 備 考1 管理棟 １階 校長室1-1 【 空調機器 】天井吊形パッケージエアコン ３馬力 8.0Kw 1 台 冷房能力：7.1Kw 暖房能力：8.0Kw 3Ф200Vワイヤードリモコン・ヤモリガード・樹脂コーティング・沖縄専用室外機耐塩塗装費 1 台１－１ の 小 計1-2 【 冷媒配管工事 】被覆銅管シングルコイル10ｍｍ 3/8" 9 ｍ被覆銅管シングルコイル10ｍｍ 5/8" 9 ｍ操作線 VCTF2.0×4C 10 ｍリモコン線 VCTF1.25×2C 1 式 - - 既設流用断熱ドレン管 20 10 ｍ配管化粧カバー(付属品共) SD-100 3 本室外機架台(レール付き) 500 2 ケ室外機転倒防止ワイヤー1 式電源線 VVR5.5ｓｑ×3C 12 ｍ吊支持金物 1 式雑消耗資材費 1 式施工費1 式１－２ の 小 計1-3 【 産業廃棄処分 】既設機器撤去費 1 台既設機器フロンガス回収破壊及び産廃処分費 1 式１－３ の 小 計 ※ 室外機の設置は、１階土間据置とします。 (２階壁面から１階へ移動)１ の 合 計参 考 数 量 書№ 品 名 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 備 考2 管理棟 １階 夜間職員室(資料室)2-1 【 空調機器 】壁掛形ルームエアコン １８畳用 5.6Kw 沖縄仕様 1 台 冷房能力：5.6Kw 暖房能力：6.7Kw 1Ф200V２－１ の 小 計2-2 【 冷媒配管工事 】ペアコイル 10ｍｍ 1/4"×3/8" 7 ｍ操作線 VVF2.0×3C 8 ｍ断熱ドレン管 16 2 ｍ排水管 16 1 本配管化粧カバー(付属品共) SD-77 3 本室外機架台(レール付き) 400 2 ケ室外機転倒防止ワイヤー 1 式支持金物 1 式雑消耗資材費 1 式施工費1 式２－２ の 小 計2-3 【 産業廃棄処分 】既設機器撤去費 1 台家電リサイクル費(運搬共) 1 台２－３ の 小 計 ※ 室外機の設置は、１階土間据置とします。 (２階壁面から１階へ移動)２ の 合 計参 考 数 量 書№ 品 名 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 備 考3 管理棟 １階 保健室・相談室3-1 【 空調機器 】天井吊形パッケージエアコン ５馬力 14.0Kw 1 台 冷房能力：12.5Kw 暖房能力：14.0Kw 3Ф200Vワイヤードリモコン・ヤモリガード・樹脂コーティング・沖縄専用室外機耐塩塗装費 1 台壁掛形ルームエアコン ６畳用2.2Kw 沖縄仕様1 台 冷房能力：2.2Kw 暖房能力：2.2Kw 1Ф１00V３－１ の 小 計3-2 【 冷媒配管工事 】被覆銅管シングルコイル10ｍｍ 3/8" 7 ｍ被覆銅管シングルコイル10ｍｍ 5/8" 7 ｍペアコイル 10ｍｍ 1/4"×3/8" 7 ｍ操作線 VCTF2.0×4C 8 ｍ操作線 VVF2.0×3C 8 ｍリモコン線 VCTF1.25×2C 1 式 - - 既設流用断熱ドレン管 20 8 ｍ断熱ドレン管 16 2 ｍ排水管16 1 本配管化粧カバー(付属品共) SD-100 2 本室外機架台 保健室側 1 式 - - 既設流用室外機架台アングル 相談室側 1 式室外機転倒防止ワイヤー1 式吊支持金物 1 式雑消耗資材費 1 式施工費 1 式３－２ の 小 計3-3 【 産業廃棄処分 】既設機器撤去費 1 台既設機器フロンガス回収破壊及び産廃処分費 1 式家電リサイクル費(運搬共) 1 台３－３ の 小 計３ の 合 計参 考 数 量 書№ 品 名 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 備 考4 管理棟 ２階 進路指導室4-1 【 空調機器 】天井吊形パッケージエアコン ３馬力 8.0Kw 1 台 冷房能力：7.1Kw 暖房能力：8.0Kw 3Ф200Vワイヤードリモコン・ヤモリガード・樹脂コーティング・沖縄専用室外機耐塩塗装費 1 台４－１ の 小 計4-2 【 冷媒配管工事 】被覆銅管シングルコイル10ｍｍ 3/8" 8 ｍ被覆銅管シングルコイル10ｍｍ 5/8" 8 ｍ操作線 VCTF2.0×4C 9 ｍリモコン線 VCTF1.25×2C 1 式 - - 既設流用断熱ドレン管 20 10 ｍ配管化粧カバー(付属品共) SD-100 2 本室外機架台(レール付き) 1 式 - - 既設流用室外機転倒防止ワイヤー1 式吊支持金物 1 式雑消耗資材費 1 式施工費 1 式４－２ の 小 計4-3 【 産業廃棄処分 】既設機器撤去費 1 台既設機器フロンガス回収破壊及び産廃処分費 1 式４－３ の 小 計４ の 合 計参 考 数 量 書№ 品 名 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 備 考5 管理棟 ４階 視聴覚準備室5-1 【 空調機器 】壁掛形ルームエアコン １０畳用 2.8Kw 沖縄仕様 1 台 冷房能力：2.8Kw 暖房能力：3.6Kw 1Ф１00V５－１ の 小 計5-2 【 冷媒配管工事 】ペアコイル 10ｍｍ 1/4"×3/8" 6 ｍ操作線 VVF2.0×3C 7 ｍ断熱ドレン管 16 7 ｍ配管化粧カバー(付属品共) SD-77 1 式 - - 既設流用室外機架台アングル 1 式 - - 既設流用室外機転倒防止ワイヤー 1 式室外機下部架台製作費 1 式支持金物 1 式雑消耗資材費 1 式施工費 1 式５－２ の 小 計5-3 【 産業廃棄処分 】既設機器撤去費 1 台家電リサイクル費(運搬共) 1 台５－３ の 小 計５ の 合 計参 考 数 量 書№ 品 名 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 備 考6 管理棟 ４階 音楽教室6-1 【 空調機器 】天井吊形パッケージエアコン ６馬力 16.0Kw 1 台 冷房能力：14.0Kw 暖房能力：16.0Kw 3Ф200Vワイヤードリモコン・ヤモリガード・樹脂コーティング・沖縄専用室外機耐塩塗装費 1 台６－１ の 小 計6-2 【 冷媒配管工事 】被覆銅管シングルコイル10ｍｍ 3/8" 7 ｍ被覆銅管シングルコイル10ｍｍ 5/8" 7 ｍ操作線 VCTF2.0×4C 8 ｍリモコン線 VCTF1.25×2C 1 式 - - 既設流用断熱ドレン管 20 8 ｍ配管化粧カバー(付属品共) SD-100 1 式 - - 既設流用室外機架台アングル 1 式室外機転倒防止ワイヤー 1 式室外機下部架台製作費 1 式吊支持金物 1 式雑消耗資材費 1 式施工費1 式６－２ の 小 計6-3 【 産業廃棄処分 】既設機器撤去費 1 台既設機器産廃処分費 フロンなし 1 式６－３ の 小 計６ の 合 計参 考 数 量 書№ 品 名 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 備 考7 特別棟 ２階 午前部職員室7-1 【 空調機器 】天井吊形パッケージエアコン 2.5馬力 6.3Kw 1 台 冷房能力：5.6Kw 暖房能力：6.3Kw 3Ф200Vワイヤードリモコン・ヤモリガード・樹脂コーティング・沖縄専用室外機耐塩塗装費 1 台７－１ の 小 計7-2 【 冷媒配管工事 】被覆銅管シングルコイル10ｍｍ 1/4" 14 ｍ被覆銅管シングルコイル10ｍｍ 1/2" 14 ｍ操作線 VCTF2.0×4C 16 ｍリモコン線 VCTF1.25×2C 1 式 - - 既設流用断熱ドレン管 20 2 ｍ排水管 20 2 本配管化粧カバー(付属品共) SD-100 5 本室外機架台(レール付き)1 式 - - 既設流用室外機転倒防止ワイヤー 1 式吊支持金物 1 式雑消耗資材費 1 式施工費1 式７－２ の 小 計7-3 【 産業廃棄処分 】既設機器撤去費 1 台既設機器産廃処分費 フロンなし 1 式７－３ の 小 計７ の 合 計参 考 数 量 書№ 品 名 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 備 考8 特別教室棟 １階 食堂8-1 【 空調機器 】天井吊形パッケージエアコン ５馬力 14.0Kw 2 台 冷房能力：12.5Kw 暖房能力：14.0Kw 3Ф200Vワイヤードリモコン・ヤモリガード・樹脂コーティング・沖縄専用室外機耐塩塗装費 2 台８－１ の 小 計8-2 【 冷媒配管工事 】被覆銅管シングルコイル10ｍｍ 3/8" 8 ｍ被覆銅管シングルコイル10ｍｍ 5/8" 8 ｍ操作線 VCTF2.0×4C 10 ｍリモコン線 VCTF1.25×2C 1 式 - - 既設流用断熱ドレン管 20 1 式 - - 既設流用配管化粧カバー(付属品共) SD-100 1 式 - - 既設流用室外機架台(レール付き) 1 式 - - 既設流用室外機転倒防止ワイヤー1 式吊支持金物 1 式雑消耗資材費 1 式施工費 1 式８－２ の 小 計8-3 【 産業廃棄処分 】既設機器撤去費 2 台既設機器フロンガス回収破壊及び産廃処分費 1 式８－３ の 小 計８ の 合 計参 考 数 量 書№ 品 名 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 備 考9 特別教室棟 ２階 小会議室9-1 【 空調機器 】天井吊形パッケージエアコン ３馬力 8.0Kw 1 台 冷房能力：7.1Kw 暖房能力：8.0Kw 3Ф200Vワイヤードリモコン・ヤモリガード・樹脂コーティング・沖縄専用室外機耐塩塗装費 1 台９－１ の 小 計9-2 【 冷媒配管工事 】被覆銅管シングルコイル10ｍｍ 3/8" 7 ｍ被覆銅管シングルコイル10ｍｍ 5/8" 7 ｍ操作線 VCTF2.0×4C 8 ｍリモコン線 VCTF1.25×2C 1 式 - - 既設流用断熱ドレン管 20 8 ｍ配管化粧カバー(付属品共) SD-100 2 本室外機架台(レール付き) 1 式 - - 既設流用室外機転倒防止ワイヤー1 式吊支持金物 1 式雑消耗資材費 1 式施工費 1 式９－２ の 小 計9-3 【 産業廃棄処分 】既設機器撤去費 1 台既設機器産廃処分費 フロンなし 1 式９－３ の 小 計９ の 合 計10 試運転調整費 一式11 諸経費 一式参 考 数 量 書泊高等学校 1階 平面図泊高等学校 2階 平面図普通教室泊高等学校 4階 平面図普通教室普通教室泊高等学校 特別棟 2階 図面泊高等学校 特別教室棟 １階泊高等学校 特別教室棟 ２階小会議室就学支援センター美術室 建設工事請負契約書(案)１ 工 事 名 泊高校 空調機更新工事２ 工事場所 那覇市泊３丁目１９番地の２３ 工 期 自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日４ 工事を施工しない日工事を施工しない時間帯 仕様書のとおり５ 請負代金額 ￥ －うち取引に係る消費税 (￥ －)及び地方消費税の額６ 契約保証金 沖縄県財務規則第101条第１項の規定により契約金額の100分の10以上。 ただし同条第２項の規定に該当する場合は全部または一部を免除とする。 ７ 特 約 事 項上記の工事について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 令和 年 月 日発 注 者 住 所 沖縄県那覇市泊3丁目19番地の2沖縄県立泊高等学校職 ・ 氏 名 校 長 知念 賢世 印受 注 者 住 所商号又は名称氏 名 印(総則)第１条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 ２ 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 ３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 ４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 ５ この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 ６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 ７ この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 ８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成４年法律第51号)に定めるものとする。 ９ この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整)第２条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (工程表及び請負代金内訳書)第３条 受注者は、この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 ２ 発注者は前項の工程表を受け取ったときは、直ちにこれを審査し、不適当と認めたときは、その理由を明示し、期日を指定して再提出を求めることができる。 ３ 受注者は、発注者が請負代金内訳書の提出を求めたときは、これに応じなければならない。 この 場合において、請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 (契約の保証)第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 ⑴ 契約保証金の納付⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第184号)第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結２ 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他 の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契 約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当 該保険証券を寄託したものとみなす。 ３ 第１項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第６項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の１以上としなければならない。 ４ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第 54 条第３項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 ５ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証は 契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証を付 したときは、契約保証金の納付を免除する。 ６ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の１に達するまで、 発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することがで きる。 (権利義務の譲渡等)第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 ２ 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第２項の規定による検査に合格したもの及び第 38 条第３項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 ３ 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第１項ただし書の承諾をしなければならない。 ４ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第６条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人の通知)第７条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務)第７条の２ 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100号)第２条第３項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。 以下本条において「社会保険等未加入建設業者」という。 )を下請請負人としてはならない。 ⑴ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出⑵ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出⑶ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第７条の規定による届出２ 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 ⑴ 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下本条において「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合⑵ 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合(特許権等の使用)第８条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督員)第９条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督員を変更したときも同様とする。 ２ 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 ⑴ 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)３ 発注者は、２名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 ４ 第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 ５ 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 ６ 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。 (現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 ⑴ 現場代理人⑵ 主任技術者(建設業法第26条第３項の規定に該当する場合は、専任の主任技術者)又は監理技術者(建設業法第26条第３項の規定に該当する場合は、専任の監理技術者)⑶ 監理技術者補佐(建設業法第26条第３項ただし書の規定により監理技術者の行うべき職務を補佐する者として工事現場に専任で置かれる者をいう。以下同じ。)⑷ 専門技術者(建設業法第26条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。)２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第１項の請求の受理、同条第３項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 ３ 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 ４ 受注者は、第２項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 ５ 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 (履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 ２ 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 ３ 受注者は、前２項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 ４ 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 ５ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。 設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 ２ 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。 この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 ３ 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から７日以内に応じなければならない。 ４ 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 ５ 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 ２ 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 ３ 受注者は、前２項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。 ４ 監督員は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から７日以内に応じなければならない。 ５ 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。 ６ 第１項、第３項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 ２ 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 ３ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 ４ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第２項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 ５ 発注者は、受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 ６ 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 ７ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 ８ 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 ９ 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 ２ 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 ３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 ４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 ５ 第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 ２ 監督員は、受注者が第13条第２項又は第14条第１項から第３項までの規定に違反した場合において必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 ３ 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 ４ 前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 (条件変更等)第 18 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 ⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること⑶ 設計図書の表示が明確でないこと⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと２ 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 ３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 ４ 前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 ⑴ 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは、発注者が行う。 ⑵ 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、発注者が行う。 ⑶ 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 ５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (入札時積算数量書に疑義が生じた場合における確認の請求等)第18条の２ 受注者は、入札時に発注者が示した入札時積算数量書(一式とされた細目(設計図書に おいて施工条件が明示された項目を除く。)を除く。 以下「入札時積算数量書」という。 )に記載 された積算数量に疑義が生じたときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求すること ができる。 ただし、当該疑義に係る工事が完了した場合には、確認を求めることができないものと する。 ２ 前項の請求は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する受注者が 入札時に提出した工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うこと ができるものとする。 ３ 監督員は、第１項の請求を受けたとき又は自ら入札時積算数量書に記載された積算数量に誤り又 は脱漏を発見したときは、直ちに確認を行わなければならない。 ４ 前項の確認の結果、入札時積算数量書の訂正の必要があると認められるときは、発注者は、受注 者と協議して、訂正を行わなければならない。 ５ 前項の訂正が行われた場合において、発注者は、請負代金額の変更の必要があると認められるときは、第25条に定めるところにより当該変更を行うものとする。 この場合における同条第１項本文の規定による協議は、訂正された入札時積算数量書に記載された積算数量に基づき行うものとする。 (設計図書の変更)第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)第 20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 ２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 ３ 発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 ２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。 発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮等)第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。 ２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 ２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 ２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 ３ この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 ２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 ３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 ４ 第１項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合においては、第１項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 ５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 ６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 ７ 第５項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 ８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 ２ 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。 ３ 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 ４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 (一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第１項若しくは第２項又は第 30 条第１項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(第58条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害(第58条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 ２ 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。 ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 ３ 前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 ２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 58 条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 ３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 ４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第 13 条第２項、第 14 条第１項若しくは第２項又は第 38 条第３項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損額の額に限る。 )及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の１を超える額を負担しなければならない。 ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。 ５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 ⑴ 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 ⑵ 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 ⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 ６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の１を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の１を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第８条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 ２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 ２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 ３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 ４ 発注者は、第２項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 ５ 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 ６ 受注者は、工事が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (中間検査)第32条の２ 発注者は、必要がある場合には工事施工中の中途において、発注者の指定する出来形部分について検査を行うことができる。 (請負代金の支払)第33条 受注者は、第32条第２項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。 ２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。 ３ 発注者がその責めに帰すべき事由により第32条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分使用)第34条 発注者は、第32条第４項又は第５項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 ２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 ３ 発注者は、第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第 35 条 受注者は、請負代金額が 150 万円以上の場合には、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第２条第５項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の４以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 ２ 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 ３ 発注者は、第１項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。 ４ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の４から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。 この場合においては、第３項の規定を準用する。 ５ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の５を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 ６ 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。 ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 ７ 発注者は、受注者が第５項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第８条第１項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (中間前金払)第35条の２ 受注者は、前条第１項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の２以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。 この場合においては、前条第３項の規定を準用する。 ２ 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 ３ 受注者は、第１項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。 この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときには、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 ４ 前条第４項から第７項までの規定は、受注者が中間前払金の支払を受けた場合について準用する。 この場合において、同条第４項中「10分の４」とあるのは「10分の６」と、「前払金額」とあるのは「前払金額(中間前払金額を含む。)」と、「前払金」とあるのは「前払金(中間前払金を含む。)」と、同条第５項中「前払金額」とあるのは「前払金額(中間前払金額を含む。)」と、「10分の５」とあるのは「10分の６」と、同条第６項中「前払金」とあるのは「前払金(中間前払金を含む。)」と読み替えるものとする。 (保証契約の変更)第36条 受注者は、第35条第４項(前条第４項の規定により準用する場合を含む。)の規定により受領済みの前払金(中間前払金を含む。以下同じ。)に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 ２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 ３ 受注者は、第１項又は前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 ４ 受注者は、前払金額(中間前払金額を含む。以下同じ。)の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 (前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。 ただし、平成28年４月１日から令和７年３月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和７年３月 31 日までに払出しが行われるものについては、前払金の 100 分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。 (部分払)第38条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第２項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の９以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。 ただし、この請求は、工期中 回を超えることができない。 ２ 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。 ３ 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 ４ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 ５ 受注者は、第３項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。 この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。 ６ 部分払金の額は、次の式により算定する。 この場合において、第１項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 ９ 前払金額部分払金の額≦第１項の請負代金相当額× ─ －───────10 請負代金額７ 第５項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第１項及び第６項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 (部分引渡し)第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第５項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 ２ 前項の規定により準用される第 33 条第１項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。 この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が前項の規定により準用される第33条第１項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 前払金額部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相応する請負代金の額× １－───────請負代金額(債務負担行為に係る契約の特則)第40条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年 度 -円年 度 -円年 度 -円２ 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。 年 度 -円年 度 -円年 度 -円３ 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第１項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。 (債務負担行為に係る契約の前金払の特則)第 41 条 債務負担行為に係る契約の前金払(中間前金払を含む。)については、第 35 条及び第35条の２中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第35条、第35条の２及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38条第１項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。 )が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。 ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。 ２ 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められている ときには、前項の規定による読替え後の第35条第１項及び第35条の２第１項の規定にかかわらず、 受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。 ３ 第１項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、第１項の規定による読替え後の第35条第１項及び第35条の２第１項の規定 にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( -円 以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。 ４ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額 に達しないときには、第１項の規定による読替え後の第35条第１項及び第35条の２第１項の規定に かかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年 度の前払金の支払を請求することができない。 ５ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額 に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものと する。 この場合においては、第36条第４項の規定を準用する。 (債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第42条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。 ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。 ２ この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第38条第６項及び第７項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 部分払金の額≦請負代金相当額×９／10－(前会計年度までの支払金額＋当該会計年度の部分払金額)－｛請負代金相当額－(前年度までの出来高予定額＋出来高超過額)｝×当該会計年度前払金額／当該会計年度の出来高予定額３ 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。 年 度 0回年 度 0回年 度 0回(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 ２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払をしなければならない(前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第35条の２、第38条又は第39条において準用される第 33 条の規定に基づく支払を遅延し相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。 この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 ２ 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加 費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 ２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 ３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 ⑴ 履行の追完が不能であるとき。 ⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ⑶ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 ⑷ 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるとき は、この契約を解除することができる。 ２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 ⑴ 第５条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 ⑵ 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 ⑶ 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。 ⑷ 第10条第１項第２号又は第３号に掲げる者を設置しなかったとき。 ⑸ 正当な理由なく、第45条第１項の履行の追完がなされないとき。 ⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。 ⑴ 第５条第１項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 ⑵ 第５条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。 ⑶ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 ⑷ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 ⑸ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ⑹ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 ⑺ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。 ⑻ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその責務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 ⑼ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。 以下本条において同じ。 )又は暴力団員(同条第６号に規定する暴力団員をいう。以下本条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 ⑽ 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 ⑾ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているなどと認められるとき。 ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 へ 下請契約(一次又は二次下請以降の全ての下請契約をいう。以下この号において同じ。)又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たりその相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (談合等不正行為による解除権)第48条の２ 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに契約を解除することができる。 ⑴ 公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第１項に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、独占禁止法第62条第１項に規定する納付命令。)を行った場合で、当該命令が確定したとき。 ⑵ 公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った前号の排除措置命令又は納付命令に係る行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第３条第１項に規定する抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。 ⑶ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の６又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 49 条 第 47 条各号、第 48 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前３条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、 その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した 時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限り でない。 (受注者の催告によらない解除権)第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 ⑴ 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。 ⑵ 第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の５(工期の 10分の５が６月を超えるときは、６月)を超えたとき。 ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 ２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 ３ 第１項の場合において、第35条又は第 35 条の２(第 41 条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第１項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。 この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条から第48条の２まで又は次条第３項の規定によるときにあってはその余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法第８条第１項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。 ４ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第１項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 ５ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 ６ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 ７ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 ８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条から第48条の２まで又は次条第３項の規定によるときは発注者が定め、第 46条、第50条又は第 51条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第４項後段、第５項後段及び第６項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 ９ 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ⑴ 工期内に工事を完成することができないとき。 ⑵ この工事目的物に契約不適合があるとき。 ⑶ 第47条から第48条の２までの規定により、工事目的物の完成後に契約が解除されたとき。 ⑷ 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 ２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ⑴ 第47条から第48条の２までの規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 ⑵ 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 ３ 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合(前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。 ５ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第８条第１項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額とする。 ６ 第２項の場合(第 48 条第９号及び第11号又は第 48 条の２の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 (不正行為に伴う損害賠償の予定)第55条 受注者は、第48条の２第１項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の１に相当する額を支払わなければならない。 以下本条において同じ。 )に付さなければならない。 ２ 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 ３ 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (あっせん又は調停)第 59 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による沖縄県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 ２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第３項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第５項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第３項若しくは第５項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 (仲裁)第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別紙仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 (賠償金等の徴収)第61条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで支払遅延防止法第８条第１項の規定に基づき定められた率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 ２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき支払遅延防止法第８条第１項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (補則)第62条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 別紙仲 裁 合 意 書工 事 名工事場所令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する粉争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 管轄審査会名 建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の９第１項又は第２項に定める建設工事粉争審査会を管轄審査会とする。 令和 年 月 日発注者 印受注者 印[裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。 ](裏面)仲 裁 合 意 書 に つ い て１ 仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。 仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 ２ 建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。 また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。 審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 審査会による仲裁は、３人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。 また、仲裁委員のうち少なくとも１人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。 なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法(平成15年法律第138号)の規定が適用される。 目次確認書申込書契約実績書債務者登録入札保証金依頼書入札保証金還付請求誓約書応札明細内訳書1内訳書2入札書(工事)入札書 (工事記入例)委任状委任状記入例質疑応答書入札辞退届沖縄県立泊高等学校,泊高校空調機更新工事 関係様式 目次 , ,令和８年 月 日, ,1,提出書類確認書,2,一般競争入札参加資格確認申込書,3,契約実績書,4,債務者登録申請書,5,入札保証金発行依頼書,6,入札保証金還付請求書,7,誓約書,8,応札明細書,9,入札書,10,入札書記入例１,11,委任状,12,委任状記入例,13,質疑応答書,14,入札辞退届, , , , , , , , , , ,(誓約書裏面),令和年月日,提出書類確認書,沖縄県立泊高等学校長 殿,住所,会社名,担当者名,電話番号,泊高校空調機更新工事に係る入札に関して、下記のとおり提出します。 ,№,提出書類,備考,確認欄,1,提出書類確認書,(本用紙),2,一般競争入札参加資格申込書,(配布様式),3,建設工事入札参加資格者名簿の登録を確認できる書類の写し,4,①県税の納税証明書の写し②消費税及び地方消費税納税証明書の写し,5,入札保証金に関する書類,いずれかを提出,①過去実績により免除を申し出る場合 ア契約実績書 イ過去２箇年の間に履行期限が到来した二件以上の 契約書の写し,(配布様式),②履行保証保険契約の締結により免除を申し出る場合 ア保険会社との入札保証保険契約書,③建設工事入札参加資格者名簿の登録により免除を申し出る場合 ア入札参加資格名簿登録が確認できる書類の写し,④入札保証金を現金で納付する場合 ア債務者登録申請書 イ入札保証金納付書発行依頼書,(配布様式),6,応札明細書,(配布様式),①内訳がわかる書類,7,①誓約書②労働保険に加入していることが確認できる書類③健康保険・厚生年金保険に加入していることが確認できる書類,(配布様式),※社会保険に加入義務がない場合 ①社会保険に加入義務がないことについての申告書,(配布様式)PDF,※応札明細書等の提出日 令和８年7月１日(水) 午後5時まで にご提出下さい。 ,※提出先 沖縄県立泊高等学校事務室 Tel.098-868-1237(担当 伊志嶺),参考様式,一般競争入札参加資格確認申込書,沖縄県立泊高等学校長 殿, 令和年月日,住所,商号又は名称,代表者名, ㊞,電話番号, 下記により、泊高校空調機更新工事の一般競争入札に参加を希望しますので、下記の関係書類を提出します。 ,１．件名,泊高校空調機更新工事,２．入札保証金の納付方法,(①または②のうち、該当するものを○で囲む。),①納付書による納付,②免除規程に該当, 添付書類, (１) 沖縄県の建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規定(昭和52年, 沖縄県告示第445号)第５条による建設工事入札参加資格者名簿への登録され, た者であることを証明する書類,(２) 県税(個人事業税、法人事業税)および消費税及び地方消費税の納税証明書の写し,(３) 上記２の納付方法が①の場合は、債務者登録申請書と入札保証金納付書発行依頼書を,提出。 納付方法が②の場合は、入札保証保険契約書の原本、国又は地方公共団体,と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去２箇年 ,の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書類(契,約の写し２件)、または建設工事入札参加資格者名簿への登録された者であることを,証明する書類。 ,(４) 仕様書に基づく応札明細書(内訳がわかる書類添付),(５) 誓約書,契 約 実 績 書,沖縄県立泊高等学校長 殿,入札保証金免除(沖縄県財務規則第１００条第２項第３号の規定による)に該当する過去２箇年の契約実績は下記のとおりです。 ,No,発注者,件名,金額(税込),契約年月日,完了年月日,1,円, 年 月 日, 年 月 日,2,円, 年 月 日, 年 月 日,※契約書等の写しを添付して下さい。 ,【記入の注意点】,１．発注者欄は、国(独立行政法人、公社及び公団含む)・沖縄県(学校、教育委員会等含む)・沖縄県以外の地方公共団体(市町村など)であること,２．件名欄は、本件入札に係る物品と同種、同規模に関する契約であること,３．金額(税込)欄は、今回見積もる契約金額と同程度の金額であること,４．完了年月日は欄は契約終了年月日であること,令和 年月日,住所,商号又は名称,代表者名,記入例,確認,印,代表者印,入札年月日,印,代理人氏名,代理人使用印(委任状の印と一致),債務者登録申請書,郵便番号,〒,(フリガナ),住 所,(フリガナ),商号又は名称,(フリガナ),代表者・職・氏名,電話番号,預金種目,１ 普通預金 ２ 当座預金,(フリガナ),金融機関名,銀行 支店,口座番号,(フリガナ),口座名義人,納付(予定)額,上記のとおり登録をお願いします。 ,令和 年 月 日,沖縄県立泊高等学校長 殿,申請者 住 所, 商号又は名称, 代表者, (職氏名) ,入札保証金納付書発行依頼書,(※現金での入札保証金納付を希望する者のみ提出),令和年月 日,沖縄県立泊高等学校長 殿,住所,商号又は名称,代表者,印,下記の件名について、入札保証金を納付したいので納付書の発行をお願いします。 ,記,件 名,泊高校空調機更新工事,納付(予定)日,令和 年 月 日 曜日,納付金額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,注１)金額の記入は算用数字を使用して鮮明に記載し、その頭部に「￥」を記載して下さい。 ,注２)入札保証金の率は、見積る契約金額(入札金額に消費税を加えた金額)の100分の5以上とします。 ,注３)入札保証金説明書に示す提出日時、場所へ本書を持参し、納付書の交付を受けること。 ,また、納付後は領収書を提出すること。 ,印,代表者氏名・印,住所・会社名,代理人使用印,代理人住所・氏名,記入例,入札保証金還付請求書,令和年月 日,沖縄県立泊高等学校長 殿,住所,商号又は名称,氏名,印,下記のとおり、入札保証金の還付を請求します。 ,記,件 名,泊高校空調機更新工事,入札日,令和 ８ 年 ７ 月 ３ 日 金曜日,請求金額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,還付の事由,入札の結果、落札者とならなかったため,(口座振込先), ,金融機関名, ,預金種別, ,口座番号, ,口座名義, ,(様式１),令和 年 月 日,誓 約 書,沖縄県立泊高等学校長 殿,住 所,商号又は名称,代表者名,印, 泊高校空調機更新工事にかかる入札への参加申請を行うにあたり、下記のことを誓約します。 ,記,１ 地方自治法施行令第167条の４第１項の規定に該当しない者であること。 ,２ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと。 ,３ 沖縄県暴力団排除条例第２条(平成23年条例第35号)第２号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。 ,４ 県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 ,５ 加入義務のある社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入し、保険料の滞納がないこと。 ,６ 雇用する労働者に対し、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する最低賃金額以上の賃金を支払っていること。 ,７ 労働関係法令を遵守していること。 ,(誓約事項７関係),主な労働関係法令,(１)労働基準法(昭和22年法律第49号),(２)労働契約法(平成19年法律第128号),(３)最低賃金法(昭和34年法律第137号),(４)雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律,(昭和47年法律第113号),(５)短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成５年法律第76号),(６)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律,(平成3年法律第76号),(７)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号),(８)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律,(昭和60年法律第88号),(９)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号),(10)労働組合法(昭和24年法律第174号),(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号),(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号),(13)健康保険法(大正11年法律第70号),(14) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号),応 札 明 細 書,沖縄県立泊高等学校長 殿,住 所,商号又は名称,代表者,印,入札事項：,泊高校空調機更新工事,本業務について、仕様書熟読のうえ、下記金額で見積りいたします。 ,品名,規格形状,数量,単位,単価,金額,泊高校空調機更新工事,別紙内訳書のとおり,1,式,小計,0,消費税(１０％),0,合 計,0,※一式計上の場合は、内訳がわかる書類を添付すること。 ,内訳書,№,品 名,規 格,数 量,単位,単 価,金 額,備 考,内訳書,№,品 名,規 格,数 量,単位,単 価,金 額,備 考,第５号様式,入札書,(工事),入札金額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,工事の目的,泊高校空調機更新工事,工事の場所,沖縄県立泊高等学校,工期, 着工 契約締結日の翌日から 完成 令９年１月３１日まで,※入札保証金額は下記どちらかを記入すること。 ,入札保証金額,沖縄県財務規則第１００条第２項第 号により免除,※〇〇〇〇〇円,※沖縄県財務規則第１００条第２項第 号により免除,↑１号(保険契約)or３号(実績)or４号(工事資格名簿), 上記金額にその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該額に１円,未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって請負,したいので、ご呈示の設計書、仕様書、財務規則(昭和47年沖縄県規則第,12号)及び工事請負契約約款並びにご指示の事項を承知して入札いたしま,す。 ,令和,8,年,7,月,3,日,住所,入札者,氏名,印,代理人,印,沖縄県立泊高等学校, 校長 知念 賢世,殿,様式第５６号(その２),入札書(工事),備考,１ 金額は算用数字(アラビア数字)で記入する。 ,入札金額,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,￥,7,0,0,0,0,0,0,２ 委任状による代理人が入札する場合は次のとおりとする。 , 住 所○○市字○○ ○丁目○番地○号,会社名及び代表者氏名,工事の目的,泊高校空調機更新工事, 氏 名株式会社 ○○○○○,(ゴム印可),工事の場所,沖縄県立泊高等学校, 代表取締役○○ ○○ ,工期, 着工 契約締結日の翌日から 完成 令和〇年〇月〇日まで, 代理人○ ○ 太 郎 印,氏名は手書き,入札保証金額,①入札保証保険契約による免除の場合→「沖縄県財務規則第１００条第２項第１号により免除」と記入②過去２箇年の間の同種・同規模の契約を履行完了による免除の場合→「沖縄県財務規則第１００条第２項第３号により免除」と記入③建設工事入札参加資格者名簿の登録により免除の場合→「沖縄県財務規則第１００条第２項第４号により免除」と記入,３ 入札箱に投函する場合は、封書の表書きにあて名、件名、自社名を明記のうえ, 上記金額にその100分の10に該当する金額を加算した金額(当該額に１円未満の端数がある, 厳封すること。,ときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって請負したいので御呈示の設計書、仕様書、,財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)及び工事請負契約約款並びに御指示の事項を承知,４ 入札執行中、入札を辞退するときは、本書に辞退の旨を明記し、入札を執行す,して入札いたします。 , る者に直接提出して行うことができる。 ,令和,8,年,7,月,日,入札者,住所, 沖縄県△△町○○○番地, 株式会社□□□,氏名, 代表取締役 ○○ ○○,印, 代理人 ○○ ○○,沖縄県立〇高等学校,殿, 校長 〇〇 〇〇,備考,１ 金額は算用数字(アラビア数字)で記入する。 ,２ 委任状による代理人が入札する場合は次のとおりとする。 ,住所 ○○市字○○ ○丁目○番地○号,氏名 株式会社 ○○○○○,代表取締役○○ ○○ ,代理人 ○○ 太郎 印,３ 入札箱に投函する場合は、封書の表書きにあて名、件名、自社名を明記のうえ厳封すること。 ,４ 入札執行中、入札を辞退するときは、本書に辞退の旨を明記し、入札を執行する者に直接提出, して行うことができる。 , 委 任 状,住所,(代理人の現住所),氏名, 上記の者を代理人として、下記の入札に関する一切の権限を委任します。 ,１．件 名 ：,泊高校空調機更新工事,２．場 所 ：,沖縄県立泊高等学校,３．代理人使用印鑑 ：,令和年月日,委 任 者,住 所 ：,会社名 ：,代表者名 ：,印,沖縄県知事,沖縄県立泊高等学校,支庁の長,校長,知念 賢世,殿,かい長, 委 任 状,住所,沖縄県○○市○○ ○－○,(代理人の現住所),氏名,○○ ○○, 上記の者を代理人として、下記の入札に関する一切の権限を委任します。 , １．件 名 ：,泊高校空調機更新工事, ２．場 所 ：,沖縄県立泊高等学校, ３．代理人使用印鑑 ：,令和年月日,委 任 者, 住 所, ：,沖縄県○○市○○ ○－○, 会 社 名, ：,株式会社○○○○, 代表者名, ：,代表取締役 ○○ ○○,印,沖縄県知事,沖縄県立泊高等学校,支庁の長,校長,知念 賢世,殿,かい長,令和 年 月 日,質 疑 応 答 書,沖縄県立泊高等学校長 殿,住所：,商号又は名称：,代表者職氏名：,電話番号：,ＦＡＸ番号,質問者名：, 『沖縄県立中部商業高等学校「電子計算組織一式」の購入』, 上記件名に係る入札に関し、質問がありますので回答願います。 ,質疑事項,回 答,※質疑問合せ期間 ： 公告日～令和８年６月２９日(金)※午後5時まで,(但し、土日、祝日を除く午前9時～午後5時),※回答日：随時ＦＡＸ等にて回答する。 ,質疑事項により必要と判断した場合には、入札参加を希望するすべての者にＦＡＸ等にて知らせる。 ,※質疑がなければ提出不要。 ,入 札 辞 退 届,令和 年 月 日,沖縄県立泊高等学校, 校長 知念 賢世 殿,住所,商号又は名称,氏名,印,入札参加申請をしましたが、都合により下記にかかる入札を辞退します。 ,記,入札件名 ：,泊高校空調機更新工事,